竞争性谈判文件Word文件下载.docx

竞争性谈判文件Word文件下载.docx

《竞争性谈判文件Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《竞争性谈判文件Word文件下载.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目名称：

XXX。

项目概况：

XXXXX；

XXXXX工程的方案设计及施工图设计。

为XXX日历天；

2.竞争性谈判的目的：

通过竞争性谈判确定XXXXXXX方案设计及施工图设计单位。

3.应谈人资格要求

本次竞争性谈判要求应谈人须具备有效的营业执照；

本次竞争性谈判要求应谈人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力；

本次竞争性谈判要求拟任项目负责人须具有中级及以上职称证书；

本次竞争性谈判不接受联合体应谈。

4.费用承担

应谈人准备和参加本项目竞争性谈判活动发生的所有费用自理。

本项目招标代理服务费为伍仟元整（￥元），由成交单位支付给招标代理机构。

5.踏勘现场

约谈人不组织踏勘现场，应谈人可自行踏勘。

6.答疑会

约谈人不组织竞争性谈判答疑会，应谈人对竞争性谈判文件有疑问，可以书面形式于2015年8月2日前提交约谈人，约谈人将按有关规定澄清应谈人提出的问题。

7.竞争性谈判文件的修改

竞争性谈判文件发出后，约谈人可对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改。

竞争性谈判文件的修改将以书面形式发送给所有应谈人，应谈人应于收到该修改文件后当日内以书面形式给予确认。

竞争性谈判文件的修改内容作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

8.应谈文件的组成

竞争性谈判主要内容填报表；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书；

企业基本情况表；

拟任项目负责人基本情况表；

拟投入人员汇总表；

其它资料。

9.竞争性谈判报价说明

工程方案设计及施工图设计。

本项目竞争性谈判报价要求应谈人填报本工程设计内容工所需的全部费用，为包干价，竟谈报价应包括完成本项目设计所需的人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润、税金以及设计期间内可能发生的各种风险费、施工期间的现场服务费等所有费用。

应谈人可参考国家发展计划委员会、建设部发布的《工程设计收费标准》，并结合项目所在地的市场价格，合理确定本项目设计费竞争性谈判报价。

应谈人可先到项目建设地点踏勘以充分了解项目位置情况，任何因忽视或误解项目位置情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

本次竞争性谈判报价采用的币种为人民币，应谈人的竞争性谈判报价保留小数点后两位。

10.应谈文件的编制

应谈文件应按第三章“应谈文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为应谈文件的组成部分。

应谈文件应当对本项目竞争性谈判文件的有关工期、质量要求、合同条款和要求等实质性内容作出响应。

应谈文件应用不褪色的材料书写或打印，并由应谈人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。

委托代理人签字的，应谈文件应附法定代表人签署的授权委托书。

应谈文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字确认。

应谈文件份数为正本一份，副本一份。

应谈文件应装订成册，并编制目录，装订要求线装或者胶装，不得采用活页。

11.应谈文件的密封和标记

应谈文件应密封包装，加贴封条。

应谈文件的封套上应写明“XXXXXXX工程方案设计及施工图设计应谈文件”。

12应谈文件的递交

应谈文件递交截止时间为：

2015年8月3日15时00分；

应谈文件递交的地点为：

XXXXXXXXXXXXXXX。

13.竞争性谈判时间及地点

竞争性谈判时间：

竞争性谈判地点：

XXXXXXXXXXXXX。

14.竞争性谈判的主要内容

主要合同条款；

竞争性谈判报价；

应谈人的工期承诺；

应谈人的质量承诺。

15.竞争性谈判会议议程

介绍参加竞争性谈判会议的约谈人领导及相关监督部门领导；

请约谈人领导讲话；

宣布约谈人组建的竞争性谈判小组的组成人员；

应谈人随机决定谈判顺序；

由竞争性谈判小组与应谈人进行两轮竞争性谈判，竞争性谈判将在同一时段内完成。

16.竞争性谈判的程序

本次竞争性谈判采取两轮报价的方式，取第二轮报价为最终报价。

第一轮谈判由竞争性谈判小组按随机顺序分别与各应谈人就竞争性谈判的相关内容进行单独洽谈，其他应谈人应回避，采用应谈人所提交的竞争性谈判文件的报价为第一轮报价。

第二轮谈判由所有应谈人共同参加，但不再进行洽谈，应谈人采取书面方式填报谈判的相关内容，并密封递交给竞争性谈判小组，竞争性谈判小组当场向所有参会人员公布填报内容。

17．评定成交标准

竞争性谈判小组根据各应谈人提交的应谈文件以及谈判结果，按应谈人设计费报价从低到高的顺序向约谈人推荐三名成交候选人。

若应谈人的设计费报价相等时，由竞争性谈判小组研究确定排序。

约谈人将确定第一成交候选人为成交人。

如出现特殊情况，约谈人有权否决本次竞争性谈判结果，重新组织竞争性谈判。

第二章设计合同

建设工程设计合同

（二）

（专业建设工程设计合同）

工程名称：

______________________________

工程地点:

_______________________________

合同编号：

（由设计人编填）　　　　　　　　　　　　

设计证书等级：

__________________________

发包人：

________________________________

设计人：

签订日期：

？

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局？

发包人委托设计人承XXXXXXX工程方案设计及施工图设计，工程地点为XXXXXXXXXXX，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条　本合同签订论据

　　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　建设工程批准文件。

　　第二条　设计依据

　　发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　发包人提交的基础资料

　　设计人采用的主要技术标准是：

第三条　合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　合同书

　　成交通知书

　　发包人要求及委托书

　　应谈文件

　　第四条　本合同项目的名称、规模、投资及设计内容（根据行业特点填写）：

设计规模：

项目投资：

设计内容：

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

　　第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

　　第七条　费用

　　双方商定，本项目设计费为大写：

，小写：

。

　　本标段建设规模如发生调整，按本标段的设计费单价及实际建筑面积调整设计费合价。

　　第八条　支付方式：

；

　　第九条　双方责任

　　发包人责任

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；

发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　设计人责任

赔偿金数额最高不超过发包人应支付设计费的总额。

　　设计人如为州外企业，施工期间须在项目所在地设立办事机构，便于提供现场服务、处理有关设计问题，费用不再另计，已包含在合同价中。

第十条　保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条　仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

　　设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格为止。

　　本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：

　（盖章）　　　　设计人名称：

（盖章）

法定代表人：

（签字）　　　　法定代表人：

（签字）

委托代理人：

（签字）　　　　委托代理人：

　　　　　　　　　地址：

邮政编码：

　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：

　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：

　　　　　　　　　传　　真：

开户银行：

　　　　　　　　　开户银行：

银行帐号：

　　　　　　　　　银行帐号：

日期：

　　年　月　日　　　日期：

　　年　月　日

第三章应谈文件格式

新安所镇大新寨小坝塘工程方案设计及施工图设计

应谈文件

应谈人：

法定代表人或其委托代理人：

年月日

目录（编页码）

一、竞争性谈判主要内容填报表

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、企业基本情况表

五、拟任项目负责人基本情况表

六、拟投入人员汇总表

七、其它资料

一、竞争性谈判主要内容填报表（第一轮）

序号

项目

填报内容

1

设计费报价

人民币（大写），￥（小写）

2

项目负责人

3

设计工期承诺

4

质量承诺

说明

（盖单位章）

填报日期：

应谈人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：

性别:

年龄：

职务：

系（应谈人名称）的法定代表人。

特此证明

（附法定代表人身份证复印件）

本人（姓名）系（应谈人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。

代理人根据授权，以我方名义参与新安所镇大新寨小坝塘工程方案设计及施工图设计竞争性谈判，代理人在竞争性谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

委托期限：

代理人无转委托权。

身份证号码：

授权委托日期：

注：

1.如应谈人的法定代表人参加竞争性谈判，可不提交本授权委托书。

2.本授权委托书需附代理人的身份证复印件。

应谈人名称

主要业务范围

法定代表人姓名

职务

投标人地址

邮政编码

电话

传真

成立日期

现有职工人数

等级资质证书

等级：

证书号：

质量管理体系证书

设计单位组织机构简介：

部室划分、各部室人数、中高级职称、设计师人员数；

企业组织机构框图附后

投标人：

姓名

性别

出生日期

毕业院校及专业

毕业时间

从事本专业时间

为应谈人服务时间

执业注册

职称

在本项目中担任任务

本人主要设计成果

工程项目名称及规模

完成时间

在该项目中任何职

本人主要获奖情况

其它需要补充情况

法定代表人或其授权委托人：

1、应谈人需随此表附上拟任项目负责人的身份证、职称证等相关资料的复印件并加盖公章。

学历

专业

技术职称

在本项目拟任职务

其它资料包括以下内容：

（1）应谈人的营业执照复印件（年检记录必须清楚）；

（2）应谈人的工程设计资质证书复印件（年检记录必须清楚）；

（3）项目负责人须具有中级及以上职称证书,。

（4）2014年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明的复印件。

（5）应谈人认为应提供的其它资料。

以上资料提供复印件并加盖应谈人公章。