工程施工合同补充协议模板Word格式文档下载.docx
《工程施工合同补充协议模板Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同补充协议模板Word格式文档下载.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3.2在本合同履行过程中，非因乙方原因（含法定不可抗力）造成的工期延误，乙方应在影响工期延误的情况发生后3日内，向甲方提交书面报告，经甲方书面确认后，工期方可顺延，但并不涉及费用及工期的索赔。
3.3除合同约定工程范围外，甲方认为需要委托乙方施工其他单项或零星工程，导致施工范围有增减，甲方在施工过程中以书面形式具体明确，乙方不能因施工范围的调整而要求顺延工期。
4合同价款
4.1合同款为核算后的签证单总价，共计￥XXXXX元（大写：
XXXX元整），详见签证单计价表，该总价已包括乙方完成该工作内容所发生的所有费用，包括工程量清单与现场实际工程的不符（如：
清单项工程量的与实际存在的差异；
基层处理、找平层等细部做法，无论设计图纸、工程量清单描述中是否写明了具体厚度，乙方均需采取措施满足施工和验收要求，并不得以现场实际厚度与图纸说明、清单描述厚度不一致而要求增加费用）、材料费（含主材、辅材及材料损耗）、人工费、机械费、措施费、规费、安全防护费、文明施工费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、水电费、总包配合费、综合管理费、垃圾清运费、临时设施费、各项检测费、利润、税金及本工程的所有风险、责任等，为最终结算价，若非甲方发出设计变更或增减发包内容，结算时本总价不做任何调整。
措施费、规费的合同价和政府要求缴纳的相关费用之间的差价部分由乙方自行承担。
对于清单中列项不全（无论合同措施费中是否列明所有项目，均视为其中已包含达到甲方要求、工程竣工及向业主交付标准的全部措施费用），均已综合考虑在总价中，其风险由乙方承担，并应视为已被双方接受，结算时将不作调整。
4.2合同中包干总价包含但不限于完成各项目所发生的人工费、材料费、机械费、措施费（包括临时措施、脚手架、抢工措施费用等全部措施费用）、安全文明施工措施费用、材料二次及多次转运费、高温施工费、异地施工费、施工水电费、异地施工增加费、检测费（含四性检测等）、规费、管理费、利润、税金、开荒清洁费、成品保护费、工程质量缺陷修复、风险费等工程竣工验收合格移交前的所有费用，在施工周期内不做任何调整。
4.3若本合同工程与其它工程施工存在交叉，则乙方应服从总包单位或甲方的协调，可能存在的材料二次及多次转运等费用已包含在合同价款中。
4.4总包配合费（如有）:
本工程所涉及的总包配合费已由甲方支付给本项目的总包单位。
总包配合费为总包单位协调、管理各分包单位安全、文明施工，保障整个项目得以实施，同时为各分包单位施工提供相应的施工便利条件（包括分包单位使用总包单位已搭设好的脚手架及垂直运输工具、提供施工用水用电接口、本工程涉及到的修边补烂等）所发生的费用。
若乙方需总包单位为其施工专门搭设脚手架（垂直运输工具）或专门为其改制脚手架（垂直运输工具），乙方应向总包单位另行支付相应费用。
4.5乙方对施工图纸的局部深化及完善不收取任何费用。
5工程变更
工程变更部分为实施过程中出现设计或范围变更（必须有明确的设计变更或技术洽商，造成工程内容或工程量变化的），按以下计价原则执行。
5.1工程量清单中已有的项目，按已有的项目单价确定。
5.2工程量清单中已有类似的工程项目，可参照其单价确定。
5.3工程量清单中无对应项目和参照项目时以甲乙双方协商为准，其中：
清单报价中有的材料价格及损耗执行清单材料单价及损耗；
清单报价中没有包含的未计价材料价格由甲方认价，损耗等其他以甲乙双方协商为准。
5.4不再计取任何措施费及规费。
6工程款支付
6.1本合同无预付款，乙方凭正式增值税专用发票（税率为10%）和工程款申请单及相关资料申请工程款。
6.2竣工验收合格并将工程交付发包人后，在15日内支付至包干总价的【100】%；
6.3质保金比例：
无。
6.4甲方对乙方的工程进度、质量、安全文明施工等进行监督及控制，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批付款申请
6.5甲方支付的工程进度款，乙方应优先支付民工工资,乙方未将支付的工程款优先支付民工工资，发生乙方民工或乙方工作人员在施工现场、甲方办公场所、公共场所或政府机关闹事，影响甲方正常工作秩序和形象的，或到政府相关部门投诉未支付工资的，视为乙方违约，由乙方向甲方支付【1】万元/次的违约金。
6.6全部工程款甲方采用银行转账支付给乙方。
7材料、设备
7.1材料及设备的质量要求：
在本工程中所使用的任何材料、半成品、成品、设备，必须符合甲方对品牌、产地、规格、技术指标、技术要求、使用年限、品质及售后服务保证等要求，并符合：
1）设计图纸、施工规范、验收标准。
2）国家、行业现行规范、标准的要求。
3）环境保护、人身安全等方面的国家法律、法规的要求。
7.2乙方应严格控制进场材料设备质量（包括甲方供应的材料设备），须要求供货方提供产品合格证、试验检验报告，并按相关规范规定进行抽样试验，合格后方能使用，检验费已包含在本合同价款中。
7.3由乙方按规范对甲方供应的材料抽样试验不合格时，由乙方按规范加倍取样试验，加倍取样试验的试验费由甲方承担。
不合格的材料由甲方及时调运出现场，由此产生的费用由甲方承担。
由于乙方对进场材料设备验收不严、不报检，致使不合格的材料设备流入施工现场或使用在工程上，由乙方负责拆除，由乙方承担重新购置材料设备、重新施工的费用，工期不予顺延，并向甲方支付违约金50000元。
造成重大影响的，甲方根据损失情况另行索赔。
7.4对于甲方限价、核价的材料、设备，乙方如认为该价格不能接受，应在接到甲方通知后【2】日内书面通知甲方。
如甲方证实在市场上能够按照甲方所限价格购买，并将有关信息通知乙方，而乙方仍拒绝购买，则该种材料改为甲方供货，甲方凭有效证据向乙方收取该材料设备采购金额20%的违约金，由此造成的工期延误由乙方负责。
7.5乙方未按照限价、核价通知上的要求（品牌、厂家、规格型号等）进行采购，每发现一批次乙方向甲方支付违约金人民币20000元，并将该部分材料设备清退出场，工期不予顺延。
对已施工使用的材料设备，甲方可视情况要求乙方全部拆除清退并重新施工，由此造成的一切损失由乙方承担；
或甲方可要求按甲方掌握的该材料价格计入结算，并由乙方按材料款的20%向甲方支付违约金，违约金不能免除乙方的质保责任。
7.6施工过程中需使用新增材料时，乙方应在使用前15日内填制《乙供材料价格核价单》一式七份，经甲方相关人员签字盖公章后报送给甲方项目部，经甲方核价后签字确认并加盖公章后返乙方原件一份作为结算依据。
7.7其它：
【无】
8.技术及质量要求
8.1本工程质量标准：
【合格】。
质量标准的评定以现行的国家、地方政府及行业的质量评定标准及合同要求为依据，其中主要的规范就标准如下：
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
8.2检查与返工
8.2.1乙方须按国家相关规范、设计图纸、甲方的书面指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，及时根据要求提供与工程质量有关的技术资料，并按检查结果进行整改。
8.2.1经检查工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、要求进行拆除和重新施工，直至符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的一切费用，工期不予顺延。
8.3本工程实行样板带路，乙方在单项工程进行大规模施工以前，应先做好样板并通知甲方代表到现场书面确认合格后，方能进行大面积施工。
工程施工注重过程和施工程序，乙方应通过严格的工艺流程来保证施工质量，工艺过程必须留下记录。
8.4隐蔽工程
8.4.1工程具备隐蔽条件时，乙方自检合格后，在隐蔽前48小时以书面形式通知甲方验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工；
验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。
8.4.2甲方不能按时进行验收，应在验收前【24】小时以书面形式向乙方提出延期要求。
8.4.3关键工序（由甲方书面确认）施工完毕后，须经甲方验收合格并签字后（乙方应在验收前向甲方提交两检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工，否则每次乙方向甲方支付违约金人民币2000元，且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。
8.4.4乙方未经甲方验收，擅自进入下道工序，甲方有权指令乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合规范、标准要求，返工费用及复查费用均由乙方承担，因此造成的工期损失，亦由乙方承担。
8.4.5当甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，如检查合格，由甲方承担由此产生的全部费用，并相应顺延工期；
如检验不合格，乙方承担由此产生的全部费用，工期不予顺延。
8.4.6其它：
【无】
9.安全文明施工
9.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。
在施工中发生的安全责任事故，由乙方承担违约责任及由此产生的经济和法律责任。
9.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
10.甲方人员及甲方权利义务
10.1甲方委派【XXXX】
（联系电话：
【XXXXXXX】）为现场负责人；
负责现场协调管理及资料签收。
10.2甲方须对乙方的施工质量、进度进行监督及管理。
10.3甲方须提供施工图，组织设计交底和图纸会审，协调设计单位完善设计变更；
提出技术要求，明确施工界面和范围；
甲方须组织总包单位、乙方进行工作面及完成面的移交。
11.4甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的工程量进行核定。
10.5甲方须组织隐蔽工程验收、工程中间验收和竣工验收，监督工程质量，办理现场经济技术签证。
10.6甲方应审查并确认乙方施工方案。
10.7甲方应确认乙方阶段施工进度，确认现场达到验收标准的实物工程量，向乙方支付工程款，办理工程结算。
10.8甲方应提供乙方施工水电接口。
10.9甲方有权根据项目施工进度及管理需要，要求乙方调整管理人员及施工人员数量以满足甲方要求。
11.乙方人员及乙方权利义务
11.1乙方委派【XXXX】
【XXXXXXXXX）为现场负责人。
代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。
11.2乙方应按本合同约定的工程内容自行组织施工及管理，并及时向甲方反馈本工程的实施情况。
11.3乙方应按甲方要求编制完成本工程施工组织设计、工程进度计划等，报送甲方批准后实施。
11.4本工程未交付甲方之前，乙方按本合同约定负责对已完工工程的成品保护工作，期间发生的损坏，乙方自行修复，并不得影响竣工交付日期。
11.5乙方在施工期间，损坏甲方或第三方物品、工程的，由乙方负责修复或赔偿。
11.6乙方不得将本工程转让或转包。
若乙方违反本规定，甲方有权单方面解除合同，由乙方支付甲方本合同总造价20%的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失。
11.7乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同项下工作。
乙方所派往工程现场之人员的保险（社保工伤保险或商业保险）由乙方自行完善。
乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
11.8乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼判决生效或经调解、和解结案后，甲方再按照相关文书或和解协议确定的数额支付给原告，如有剩余，无息返还给乙方。
11.9乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至甲方指定地点，并承担相应费用；
如由甲方清理，其生的相关费用由甲方从乙方工程余款中扣除，不足部分由乙方补足。
11.10乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用，甲方有权解除合同，乙方除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付100000元违约金。
11.11乙方需无条件的配合甲方完成图纸的深化设计。
4.履约保证金：
14.1乙方应按照中标通知书要求向甲方交纳人民币【零】万元整的履约保证金。
否则，甲方有权收回工程，另行组织施工，并由乙方承担由此造成的损失。
同时，乙方已交的部份保证金（含投标保证金）不予退还，由此给甲方造成的损失，甲方有权依法进行索赔。
14.2履约保证金的退还：
在本项目集中交房，乙方完成小业主提出的整改意见后20个工作日内退还，履约保证金不计利息。
15.商业机密：
甲方向乙方提供的任何文件（包括图纸、技术方案、计算书、效果图、通知单及技术核定单、电子文档及类似文件等）的版权及知识产权归甲方拥有，乙方在未经甲方同意的情况下，不得将甲方提供的施工文件泄露给第三方、用于第三方或转送给第三方，否则将按有关法律规定追究其责任。
16.违约责任
16.1因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付合同款按中国人民银行同期贷款利率计算的违约金。
16.2因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币10000元的违约金。
延迟工期达10个日历天的，甲方有权单方面解除本合同，责令乙方退场，没收乙方履约保证金，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价【20】%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
16.3乙方未按计划中甲乙方确认的相关节点控制工期完成相应分段工程，甲方有权处以乙方每项每天200-2000元违约金。
若整体计划的关键节点最终按期达成，甲方可视情况退返部分工期违约金。
16.4乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币500-10000元，且由乙方返工并承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
16.5乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。
乙方承担本合同结算总价款的10％违约金，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
16.6乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容，或未能在合同约定的工期内完成分段工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价3%的违约金，同时乙方不能因此免除保修责任。
16.7凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中（包括履约保证金或其他任何款项）扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
19.其它
19.1甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向甲方所在地的法院起诉。
19.2本合同一式【伍】份，甲方执【叁】份，乙方执【贰】份，双方签章后生效，合同及其附件具有同等法律效力。
19.3本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
19.4合同签约地点：
【XXXXXXXXX】。
19.5附件内容清单：
XXXXXXXXXX
承包人：
（企业盖章）（企业盖章）
委托代理人：
委托代理人：
联系方式：
联系方式：
通讯地址：
通讯地址：
签订日期：
年月日
升级会员 