招标文件格式文档格式.docx
《招标文件格式文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标文件格式文档格式.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。
十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。
十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。
十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十三、其他承诺：
。
投标人（单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
拟任项目负责人（签字并盖执业章）：
拟任项目负责人手机：
年月日
投标函
致：
（招标人名称）
在考察现场并充分研究（项目名称）（报建编号及标段号）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。
我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：
元（元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。
法定代表人或其委托代理人：
投标函附录A：
上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
建设工程名称：
（报建编号及标段号）建筑面积：
平方米
单位工程名称
报价（万元）
暂列金额
专业工程
暂估价
社会保险费（万元）
备注
总计
分部分项工程量报价
其他项目报价
措施费报价
规费项目报价
增值税项目报价
合计
备注：
总报价人民币大写：
自报施工工期日历天，自保质量。
质量、工期奖罚条款：
安全文明措施费（万元）：
项目负责人姓名：
手机号：
身份证号码：
投标人：
（单位公章）
投标函附录B
工程名称：
（项目名称）（报建编号及标段号）
序号
条款内容
合同条款号
约定内容
1
项目负责人
姓名：
2
工期
日历天
3
缺陷责任期
4
承包人履约保证金金额
5
分包
见拟分包计划表
6
逾期竣工违约金
元/天
7
逾期竣工违约金最高限额
8
质量标准及违约赔偿承诺
9
价格调整的差额计算
10
预付款额度
11
预付款保函金额
12
质量保证金扣留百分比
质量保证金额度
……
投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。
此类承诺可在本表中予以补充填写。
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：
（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书
法定代表人证明
投标人：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
年月日
法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）（报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处
法定代表人：
身份证号码：
委托代理人：
（三）共同投标协议
共同投标协议（如有）
牵头人名称：
法定住所：
成员二名称：
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称）（报建编号及标段号）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。
现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；
联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
法定代表或其授权委托人：
本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
（四）《投标保证金提交确认函》或由收款银行盖章的《投标保证金提交单》
（五）拟分包项目情况表
拟分包计划表
序
号
拟分包项目名称、范围及理由
拟选分包人
拟选分包人名称
注册地点
企业资质
有关业绩
注：
本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工作，且不属于投标人须知前附表规定的中标人自行施工范围内不得分包的非主体、非关键工作。
日期：
（六）信用评分表
在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统，自行生成和打印企业信用评分表，并加盖公章）。
（七）项目管理机构人员情况表
1.项目管理机构人员组成表
职务
姓名
职称
执业或职业资格证明
证书名称
级别
证号
专业
养老保险号
2.主要人员简历表
附1：
项目负责人简历表
姓名
出生年月
学历
职称
职务
拟在本工程任职
注册建造师执业资格等级
级
建造师专业
安全生产考核合格证书
毕业学校
年毕业于学校专业
主要工作经历
时间
参加过的类似
项目名称
担任职务
工程概况说明
发包人及联系电话
应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）。
附2：
主要项目管理人员简历表
岗位名称
年龄
性别
学历和专业
毕业时间
拥有的执业资格
专业职称
执业资格证书编号
工作年限
主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职质量管理人员、专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。
应附执业资格或岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。
（八）投标人基本资料
投标人基本资料
1.投标人基本情况表
投标人名称
注册地址
邮政编码
联系方式
联系人
电话
传真
网址
组织结构
法定代表人
技术职称
电话
技术负责人
成立时间
员工总人数：
企业资质等级
其中
营业执照号
高级职称人员
注册资金
中级职称人员
开户银行
初级职称人员
账号
技工
经营范围
本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。
2.近年完成的类似项目情况表
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人联系人及电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
总监理工程师及电话
项目描述
1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表。
2、每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.正在施工的和新承接的项目情况表
发包人电话
签约合同价
计划竣工日期
本表每张表格只填写一个项目，并标明序号。
4.近年财务状况表
投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的，附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。
提供的具体年份要求见投标人须知前附表。
5、近年信誉情况
指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。
其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。
投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。
（九）其他材料
投标人须知前附表规定的构成投标文件投标公函的其他材料和投标人认为需要补充的其他内容。
（注：
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
）
（一）已标价工程量清单
已标价工程量清单
说明：
已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。
构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
可装订在商务标正本中，也可以另行成册）
二、技术标：
（一）施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）施工方案及技术措施；
（2）质量保证措施和创优计划；
（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
（4）施工安全措施计划；
（5）文明施工措施计划；
（6）施工场地治安保卫管理计划；
（7）施工环保措施计划；
（8）建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划：
建筑废弃混凝土的预计产生数量，预计排放时间，减排和单独堆放的有效措施及运输计划和要求；
（按照沪建管联（2015）643号文关于上海市建筑废弃混凝土资源化利用管理暂行规定）（这条请大家重视）
（9）特殊气候条件下（高温、冬季、雨季、台风等根据工程实际工期确定）施工方案；
（10）施工现场总平面布置（投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；
（11）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；
（12）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）；
（13）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；
（14）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；
（15）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；
（16）与发包人、项目管理单位、监理（包括投资监理）及设计人的配合；
（17）招标文件规定的其他内容。
2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制、装订和包装应按附表七“技术暗标编制、装订及包装要求”编制、装订和包装。
3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一拟投入本工程的主要施工设备表
附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三劳动力计划表
附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五施工总平面图
附表六临时用地表
附件七技术暗标编制、装订及包装要求
附表一：
拟投入本工程的主要施工设备表
序号
设备名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造
年份
额定功率
（KW）
生产
能力
用于施
工部位
附表二：
拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
仪器设备
名称
已使用台
时数
用途
附表三：
劳动力计划表
单位：
人
工种
按工程施工阶段投入劳动力情况
附表四：
计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
附表五：
施工总平面图
投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表六：
临时用地表
面积（M2）
位置
需用时间
附件七：
技术暗标编制、装订及包装要求
1、技术暗标内容
见“施工组织设计”相应内容，其中“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容。
2、技术标的编制与装订要求
2.1技术暗标全部内容（除外包装外）不得出现明示或暗示投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称、图签以及其他特殊标记等。
技术标正本除封面应清晰标明投标人的单位全称外，其内容、排版、字体、装订等应与所有副本完全一致。
2.2统一封皮：
技术标正、副本封面一律分别采用招标人统一提供的正、副本封面（可复印）加贴，封面与招标文件一起领取；
封底以同样规格的白纸加贴；
侧面无任何标
升级会员 