尹书仲混凝土浇筑劳务分包合同131118Word格式文档下载.docx

尹书仲混凝土浇筑劳务分包合同131118Word格式文档下载.docx

《尹书仲混凝土浇筑劳务分包合同131118Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尹书仲混凝土浇筑劳务分包合同131118Word格式文档下载.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

江门保利中汇花园一期建筑安装工程

2.工程地点:

江门市滨江新区规划小学南侧地块

第二条:

承包范围及工作内容

1.承包范围：

江门保利中汇花园一期全区（主要包括地下室1~17区、高层10#~19#楼、商铺裙楼）所有砼浇筑工程等（包括二次结构、节点线条、构造柱、圈梁、飘窗、腰梁、跨度大于1.2米需浇砼的门窗过梁、竖向板、预制构件、斜屋面、女儿墙、卫生间反挡水等小构件，包括全部设计变更部分）。

根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或塔吊、翻斗车运输。

施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）《建设工程工程量清单计价规范》执行。

2、工作内容：

包括但不限于：

（1）工作平台（模板、脚手架由甲方提供）的安装及拆除；

（2）泵送管和布料机的拆接（含泵机移位的接拆管）、管道冲洗、开泵机，材料保管及转运、卸料；

（3）因楼面浇筑不平整须对墙柱底周边采用砂浆调水平、砼的浇筑、磨浆及养护等（需做防水的砼表面须压光处理，单价另计）；

（4）拆模后及时对缺陷部位的修复。

（5）基础施工的少量抽水、基底清理，施工缝的凿毛、后浇带砼断口两侧松散混凝土凿除、污染清理。

（6）外排栅安全网污染清洗和保洁，浇筑时外漏混凝土的清扫冲洗，做到工完场清。

（7）对所用设备和工具如泵机、布料机、泵管、管扣、胶垫、磨光机、吊料斗、斗车、振动板、震动棒、胶水管、铁铲等使用后必须清洗干净并存放至指定地点保管，保持场地整洁。

第三条:

承包方式

采用甲方负责提供砼输送泵机、布料机、塔吊、翻斗车等机械设备和混凝土主材，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、铁锹、斗车、水管、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、楼面施工用灯具及电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。

乙方负责甲方机械设备的保管、养护、易损件更换及机械维修并承担其费用。

第四条:

承包单价

1、地下室底板以下部份的级配砂石垫层，混凝土垫层，砂浆走平层，细石砼保护层单价按平方米计算如下：

（1）级配砂石垫层：

单价￥3.5元㎡（含基坑基槽泥底清理）；

（2）混凝土垫层：

单价￥4元/㎡（含底板泥底清理）；

（3）砂浆找平层：

单价￥5.5元/㎡；

（4）细石砼保护层：

单价￥6.5元/㎡；

（5）基础承台及底板砌砖模：

单价￥/元/m3（按实际砌筑体积计算，不含抹灰厚度）；

（6）锯桩、破桩头以个计：

单价￥/元/个；

2、地下室主体结构（以地下室顶板表面为分界线）及无地下室的基础砼浇筑按体积计单价￥15元/m3（扣除后浇带砼体积）；

后浇带砼浇筑按中心线长度计单价￥/元/m（含凿毛、松散砼凿除及清理）。

3、地上塔楼（含裙楼）砼浇筑按建筑面积计单价￥13元/m2（零星构件不另计价）；

4、出屋面结构砼浇筑按混凝土体积计单价￥29元/m3；

5、需做防水的砼表面须压光处理，按压光面积另计单价￥2.5元/m2；

6、测量放线洞口补砼（含支模、凿毛、清理、浇砼），以个数计单价￥10元/个；

7、桩头清理，桩心浇灌砼（包括桩头清理、吊放沙包、浇砼），以根数计单价￥15元/根；

8、以上单价为综合包干不变单价（不含税），已包含采用上述第三条承包方式完成第二条承包范围内工作内容所产生的一切费用。

因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。

在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进行了充分的了解，查看了施工图纸及熟悉了甲方的现场平面布置，乙方承诺不会以不熟悉施工现场、不了解垂直及水平运输情况、不能预先了解设计变更或因雨天、台风、停水、停电、机械故障、政府要求等原因导致的停工等任何理由而要求甲方另给予补工签证及经济补偿，不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。

如因甲方原因造成返工，乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证，返工费用由甲方承担，否则返工费用由乙方承担。

9.如有超出第二条承包范围外的其他工程量，乙方必须在施工前上报分项单价与甲方进行确认，特殊情况可由甲方项目经理先电话知会总部，最迟在开工后三天内补报手续，该类工程必须在完工时及时办理工程量签证并每月上报计量，否则，甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请，逾期提出的计量支付申请无效。

10.如甲方需要采用按时计价的零星用工乙方必须积极配合，尤其是抢灾抢险用工必须无条件服从。

计时工单价：

普工（小工）9元/小时，技术工（大工）13.5元/小时。

该费用必须由乙方当天提请甲方给予签证，开具零星用工签证单，当天（最迟第二天）上交甲方财务部作为付款凭证。

没有经当天签证的任何补工请求甲方一概不受理。

11.乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于乙方施工质量（或进度或管理）达不到甲方（或业主或监理）要求被甲方勒令退场的，视为乙方违约，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算,其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

12.如甲方通知乙方人员进场超过7天还未开工，则第8天开始甲方按乙方实到人数（不超过甲方通知进场的人数）按20元/人·

天的标准补助给乙方，补至实际开工的前一天。

由于甲方安排任务不及时或因材料、机具供应不及时，造成停、窝工超出3天时，从第4天开始甲方按实际发生窝工人数、天数向乙方劳务人员支付停、窝工补偿，标准为20元/人·

天，乙方承诺其它情况不要求甲方给停工、窝工补偿。

（停工、窝工记录必须由双方现场负责人每天签证，当天必须上交甲方财务部作为付款凭证，否则，甲方视为乙方放弃该费用的补偿申请，逾期提出的补偿申请无效，甲方有权不予受理）。

13.乙方在签合同之前必须如实填报《承包单价分析表和班组给工人的单价计划表》（附件三），否则将不予签订合同，以后实际承包给工人的单价不得低于该表计划给工人单价的95%且不低于甲方承包给乙方单价的75%，否则视为乙方违约。

如乙方施工进度和质量达不到甲方要求时，乙方同意甲方强行提高承包给工人的单价并从乙方承包款中扣取。

第五条:

计量、结算与支付方式

1.每月底由乙方向甲方申报计量一次（如乙方未及时申报造成甲方延迟付款的责任由乙方自行承担，乙方必须如实申报，如发现乙方超报计量超过3%的，甲方有权拒绝审批，所产生一切责任由乙方负责），甲方按乙方上月完成工程量的70%（遇到过春节可支付至80%，春节后每月仍按70%）支付进度款给乙方，封顶后按每月计量支付至82.5%，出屋面结构、零星构件、打爆模及现场清理等全部工作完成后按每月计量支付至85%（乙方须付清全部工人工资并按甲方要求的格式提交工人工资结算单），由乙方提交结算单与甲方对数结算，并在甲方公司总部审批后7天内付款至95%，余下5%工程款在60日内付清。

如甲方无按合同付款，可按银行同期贷款利率计利息给乙方（1个月内不计利息），乙方不得因此而停工或有工人闹事，否则，甲方造成的损失由乙方负责，甲方承诺施工期间不会连续2个月不按合同付款。

2、结算要求：

乙方必须按照甲方要求如实编制有详细计算过程的结算书，如不符合要求甲方有权退回直到合格为止，如果经双方对数核定后其报审结算价超出审定价的3%，则乙方须向甲方支付超出审定价3%以外的金额（即送审结算价与审定金额103%的差额）等额违约金给甲方，甲方有权在乙方工程结算款中扣除。

例如：

乙方送审结算价为110万元，甲方审定价为100万元，则：

违约金=110-100*103%=7万元，乙方最终结算价为100-7=93万元。

如送审结算价小于审定价时，违约金为0元。

3.乙方对其工人计量应与甲方对乙方计量同步，对其每个工人的计量、结算及支付工资都必须按甲方指定的格式和要求填写《**班组**年**月工人计量及工资发放公示表》以完善手续（对已退场的工人也必须把其工资情况保留在每月工资表中），乙方在申报计量时必须同时提交该表，否则甲方有权不予计量支付，造成后果由乙方负责。

4.乙方同意由甲方代发工人工资，经甲方同意后可由乙方按经甲方审核的《**班组**年**月工人计量及工资发放公示表》在甲方人员监督下发放工人工资，发放时必须由劳务工本人持有效身份证明签署后领取工资，工资表原件留甲方财务部门存档。

如乙方有意逃避支付工人工资，甲方有权根据工人提供的依据在政府有关部门监督下发放工人工资，无论是否有乙方负责人签名该部分工人工资均视为甲方支付给乙方的工程款。

5.乙方保证上报给甲方的每期计量和结算给工人的总价不高于甲方对乙方计量和结算总价的85%也不低于75%，否则视为乙方违约，乙方同意无条件退场，已完成工程量按合同单价的70%结算，其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

6.甲方代乙方支付的款项及乙方须向甲方支付的违约金在每期计量及结算时扣除。

第六条:

质量、材料管理等要求

1.乙方必须委派具有较强管理能力的人员指挥现场施工，无条件接受甲方的技术指导，施工时应特别注意不可漏振，并在浇筑混凝土前应检查模板接缝是否严密、支撑是否牢固，如发现可能会导致拆模后会出现空洞、蜂窝、麻面等现象时，应向模板制安班及甲方施工员提出处理要求，如要求没有得到模板制安班及甲方施工员的响应，乙方应及时向甲方总施工汇报，否则拆模后如出现空洞现象（直径大于5cm、深度大于3cm）每处乙方须向甲方支付违约金1000元，出现蜂窝、麻面现象每处面积超过0.3m2则每处乙方须向甲方支付违约金100元，乙方须按要求及时修补缺陷。

乙方确保卫生间沉箱及各剪力墙部位不发生漏水，否则所发生的返工、处理费用及甲方的一切损失由乙方承担。

2.乙方必须经甲方现场施工员指示后才能开始浇筑；

否则，乙方须向甲方支付违约金300元/次，且因前道工序偏差造成对后道工序的不良影响的责任均由乙方负责；

3.乙方须严格控制材料用量，杜绝浪费材料，属乙方控制不严造成的超尺寸施工及材料浪费由乙方负责承担损失，并同意接受甲方的处罚。

4．乙方不得把废料随意外泄，不得污染或损坏外架安全网，对不小心污染的安全网须及时进行清洗，及时清理漏桨。

对本条违反者每处乙方须向甲方支付违约金500元。

5.乙方保证每道工序一次性通过甲方、监理和业主的分项工程验收，如未能一次性验收合格，或在施工过程中质量或管理达不到要求，被甲方责令停工整改的，乙方每次须向甲方支付违约金3000元，如果被业主或监理责令停工整改的，每次乙方须向甲方支付违约金5000~10000元，如责令整改在4小时内未能整改达到合格，每延长一小时须向甲方支付违约金500元。

6．其它具体要求详见附件一《安全、质量、技术等管理规定》。

第七条:

工期

1.乙方保证组织不少于56人进行施工，否则乙方须按不够人数每人每天500元向甲方支付违约金。

乙方进场的作业人数需和分包的工程量及工期弹性变动，在乙方工作不能满足施工现场的流水节奏时，甲方有权要求乙方按甲方满意的劳动力进行配置，如乙方在保证质量、进度和安全生产的情况下人员有富余，经甲方同意后可适当减少人员，但最少不能少于39人，否则乙方须按不够人数每人每天500元向甲方支付违约金。

3.在甲方同意的劳动力配置情况下，乙方须通过加强和提高劳动力操作技能、协助甲方优化安排工序和采取必要的赶工措施（如加班等）保证工序工期不发生延误；

采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施如防暑、防雨等包含在包干费用中。

4.乙方未经甲方同意不得擅自停工，否则每停工一天罚款2000元，连续停工三天视为乙方违约中途退场，已完成的工程量按合同单价的70%结算,其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

5.2014年春节期间放假在9天以内，乙方必须保证春节期间的留守工人不少于9人，保证连续施工。

第八条:

甲方的权利与义务

1.乙方劳务工人进入施工现场后，甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

2.甲方负责提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底。

3.甲方负责为乙方人员代买意外伤害保险（投保费用由乙方负责，甲方按乙方作业人数每人每月扣取15元，人数以每月在场工人工资表为准）。

4.甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训和考试，负责申报办理特种作业操作证（培训费、办证费由乙方承担）。

5.甲方负责按合同规定支付乙方工程款。

6.甲方负责对施工过程进行监督管理。

如出现由于乙方管理差或工人技术水平低或人力不足等原因，造成安全或质量或进度达不到要求，而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标导致这种延误有可能进一步恶化时（评判权归甲方），甲方有权：

要求乙方更换不合格的管理人员或工人，乙方应无条件执行；

对乙方进行经济处罚。

甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或中止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的工程量按合同单价的70%结算,其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

乙方须配合甲方做好工人退场工作,否则甲方有权对因乙方工人不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。

7.如经乙方整改后质量或进度或安全或文明施工等仍然不能满足甲方要求，甲方有权另行组织他人进行整改和施工并按实际发生费用的两倍从乙方结算款中给予扣除。

8.甲方负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系及各工种的配合工作。

9.甲方负责向乙方提供施工用水、电、脚手架、垂直运输及承包方式中约定甲方应负责的机械和材料。

10.如甲方工程任务不足时确实需要裁减人员，甲方应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。

11.如果甲方施工管理人员指挥错误，乙方应及时提出反对意见，如无效必须及时向甲方项目经理或主管副总汇报，如项目经理或主管副总仍要求乙方按原指令执行而造成的安全或质量问题，其相应的经济损失及有关责任由甲方承担；

如乙方对甲方人员的错误指令没有提出意见而造成的安全或质量问题，则相应的经济损失及有关责任由甲、乙方双方共同承担，具体比率视具体情况而定。

第九条:

乙方的权利与义务

1、乙方须对其所雇人员进行审查，保证其政治素质、身体素质和技术水平。

作业人员应是18周岁至55周岁健康男性。

每个工人进场当天须带以下资料：

身份证（原件）；

②照片；

③、外出务工许可证（含技术等级）（原件）；

④、特种作业人员操作证（原件）；

⑤、管理和技术人员上岗证到甲方财务部登记并办理工作卡及平安卡（工本费由乙方承担），否则甲方有权不承认其为乙方成员身份，有权拒绝该工人进入施工现场和宿舍区，有权拒绝借支生活费及发放工资。

2、乙方须组织足够的人力施工并保证人员的相对稳定，不得单方面随意调整人员，特别是管理和技术人员，保证按期保质完成甲方安排的生产任务，否则造成工期延误及甲方的损失均由乙方负责，若业主因此对甲方给予处罚，乙方应承担相应金额的50%作为对甲方的违约赔偿。

3、乙方委派、为本工程现场负责人（必须为脱产管理人员，人员不少于1个，否则乙方须按不够人数每人每天300元向甲方支付违约金，如有人员变更乙方必须出具书面委托书，乙方委派的现场负责人签名代表乙方有效）。

乙方委派的管理人员必须每天在施工现场旁站指挥施工，因事离岗必须事先向甲方主管施工员请假同意后方可离开。

否则按擅自离岗处理，乙方须按200元/人次向甲方支付违约金。

4、乙方须派遣负责人按时参加甲方组织的工作会议，凡未请假而未与会者，乙方须按100元/人次向甲方支付违约金。

无论任何理由连续3次请假者，自第3次起乙方须按100元/人次向甲方支付违约金。

5、乙方委派、作为材料领料人（该材料领料人签名代表乙方有效，如有人员变更乙方必须出具书面委托书），所有材料必须凭施工员签名的领料单才能领出使用，领出的材料乙方有责任进行保护看管，若由于乙方原因丢失的，由乙方负责，甲方将每月从乙方进度款中扣除。

乙方更不得乱锯钢管、方条、模板等成品材料，否则甲方将按损坏材料价格的双倍在乙方进度款中扣除。

6、乙方须对其作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育并对其行为负责。

7、乙方人员须严格遵守国家及地方有关施工及安全技术规范、规程和标准，严格按照施工图纸及有关说明施工，严格遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生、宿舍管理等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，积极配合甲方质检员、施工员进行关联工序的自检、交接检和专检，办理隐蔽验收手续和工作面移交手续，确保安全和质量，乙方人员违规操作造成的安全和质量事故责任由乙方负责，造成对其他人伤害及甲方的损失由乙方进行赔偿。

若业主因此对甲方给予处罚，乙方应承担相应金额的50%作为对甲方的违约赔偿。

8、根据业主及甲方要求，本工程须创建安全文明施工“样板工程”，乙方必须根据甲方安全文明施工总体布置要求在指定区域进行材料卸货，乙方必须固定派1~2人作为各施工区域的清洁工，即时清理现场，保证材料、机具堆放整齐和场地干净，以上工作及费用已包含在各分项工程单价中，如乙方不按此合同约定执行未能达到业主或监理或甲方的要求，甲方将另派人员进行清理及维护，乙方同意所发生费用双倍从乙方工程款中扣除。

9、乙方须确保自带材料和机具设备符合有关规范要求，否则引起的质量和安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。

爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。

10、乙方须为作业人员提供必要的合格的安全保护用品，为其作业人员提供临时宿舍居住并承担水电费用，甲方按乙方实际施工人数每人每月补助房租水电费共35元（如甲方提供宿舍，则不另补助，每间板房必须住满8人以上，5~10月份期间每月免费提供生活用电100度，在1~4和11~12月份期间每月免费提供生活用电50度，乙方如果每月每间用电量超过上述指标50度以内，超过部分按1元/度计算，由乙方负责，每月每间用电量超过上述指标50度以上，超过部分按规定3元/度计算，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除）。

11、乙方须积极主动、无条件落实与甲方及其他专业队伍作好施工配合，接受甲方的监督检查。

乙方在施工中应注意保护成品和半成品，造成对他人的损失应给予赔偿。

12、乙方须对乙方作业人员进行严格管理，严禁出现打架斗殴事件，否则每发生一次须向甲方支付违约金5000元，在计量款中扣除。

13、乙方必须对其班组成员加强管理和教育，如经查实其班组成员有非法获取（包括偷窃、与甲方工作人员串通变卖等）甲方或其它单位的材料、设备的行为时，乙方须承担管理责任，并每次乙方须向甲方支付违约金贰万元。

情节严重的送公安机关处理。

14、乙方必须与每个工人签劳务合同（一式三份，送甲方备案一份），合同中必须注明工钱的计算及发放办法，工伤事故的处理，规定每个工人必须接受本合同的约束。

或者按本合同附件格式签订集体劳务合同，不签名的工人不得进入甲方施工现场。

如乙方不按甲方要求的时间上交劳务合同（或附件二：

集体劳务合同）给甲方备案，视为乙方违约，甲方有权不予支付工程款，有权当乙方自动退场处理。

15、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其他人员；

否则一经发现，甲方有权中止本协议，并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地；

如乙方被强制勒令退场，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算,其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。

涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责；

16、乙方承诺有能力按合同要求及时支付工人工资，妥善处理好乙方内部出现的劳资纠纷等问题，如乙方未能达到甲方的质量、安全、进度、文明施工及工人管理等要求，2天内没有按甲方的整改意见进行整改到位，按有关条款属乙方违约被甲方要求退场结算时或其它任何情况，乙方都承诺将积极与甲方协商解决，保证工人不到工地和项目部进行阻工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、强占办公室和食堂等聚集闹事行为，不影响项目部及工地的正常工作和生活秩序，否则乙方愿意接受按每人每次叁仟元或者每次伍万元向甲方支付违约金（以违约金高者为准）；

如情况严重对甲方人员造成伤害或对财产造成损坏的，乙方须每次向甲方支付违约金壹拾万元并赔偿甲方损失及承担相关的法律责任；

保证工人不到业主指挥部、售楼部及政府部门等地上访、静坐、游行、示威等聚集闹事行为，否则乙方愿意接受按每人每次伍仟元或者每次壹拾万元向甲方支付违约金（以违约金高者为准），并愿意承担按合同约定的其它违约责任和相关的法律责任。

第十条廉政条款

1.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害合同双方的正当利益，违反工程建设管理规章制度。

2.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

3.甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的任何宴请和娱乐活动，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

如有此情况，乙方应立即向甲方领导汇报处理，一经查实，甲方将扣除该工作人员剩余的工资、奖金支付给乙方作为奖励。

4.乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券及贵重物品，不得宴请甲方工作人员及参加任何娱乐活动。

否则，一经查实，甲方有权单方面中止分包合同，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权向乙方追究其法律责任。

5.乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报工程数量，或非法获取、变卖甲方的材料、设备等，否则，一经查实，甲方有权单方面中止分包合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失，已完成工程量按合同单价的60％进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权向乙方追究其法律责任。

第十一条:

合同文件组成

1.本合同条款。

2.乙方投标书。

3.现行有关施工及安全技术规范、规程、标准和有关文件。

4.有关施工图纸、设计变更和工作指令等。

5.施工过程中的有关会议纪要，甲方发的通知。

6.附件一：

《安全、质量、技术等管理规定》。

7.附件二：

《工人集体劳务合同》。

8.附件三：

《承包单价分析表和班组给工人的单价计划表》。

9.附件四：

《承诺书》。

10.附件五：

《主体结构标准层每栋每层施工进度计划表》。

11.乙方身份证复印件。

第十二条:

其他

1.本合同签字盖章生效后，甲乙双方须共同遵守并执行本合同各项条款。

如合同执行过程发生争议，双方应协商解决，若协商不能解决，任何一方可向签约地仲裁委员会申请仲裁或直接向签约地人民法院起诉。

2.其他经双方合同规定职责人员签认的附件具有等同法律效力。

本合同生效后，视为乙方及乙方人员或乙方新录用的人员自动并全面接受本合同条款有关约定，无论本合同条款以公示形式发布或者乙方人员联签方式发布，凡进入本工地超过3天或持有上岗证的乙方人员均视为接受本合同条款。

3.签合同前乙方须向甲方交1