轻质隔墙施工合同Word下载.docx
《轻质隔墙施工合同Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《轻质隔墙施工合同Word下载.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程地点：
工程内容：
90厚SGK轻质内隔墙板
二、工程承包范围及形式：
承包范围：
范围内轻质隔墙工程（按甲方工程部及销售部隔墙分隔图）。
承包形式：
包工包料包验收交工。
三、合同工期：
开工日期：
2013年5月28日
竣工日期：
具体以甲方规定时间为准
合同工期总日历天数：
晴天，如遇不可抗力事件，工期按实顺延（需经甲方工程部及监理部签字确认方可生效）。
四、质量标准：
工程质量标准：
表面平整度、垂直度必须符合验收要求，接缝严密平整不得出现裂缝，板材强度、密实度应符合相关规定要求。
五、工程价款及结算方式：
1、本工程单价采用综合固定单价为70元/m²
，工程量暂定20000m²
。
综合固定单价包括施工的人工费、材料费、机械费、材料机械的运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、水电费及施工期间的各种施工措施等所有费用。
工程总造价暂定为：
（大写）壹佰肆拾万元整，小写：
￥1400000.00元。
工程量结算以工程部、销售部出具的施工图及现场实际测量施工面积计算（损耗不计算工程量）。
2、付款方式：
本工程无预付款；
工程量完成10000m²
，支付完成工程量的70％；
工程量全部完成后，达到竣工验收标准，提交相关资料，经工程部、销售部、物管部、监理部、总包单位等相关部门验收合格，支付至完成工程量的90％；
小业主进场装修完成无异议，支付至完成工程量的95%，余款5%为质保金，质保期满一个月内结算（质保期为一年，质保金不计利息）。
六、施工准备及双方的义务：
1、甲方工作
1向乙方提供生活及施工用水用电接入点位置，生活及施工用水、用电由乙方自接入点自行接入，水电用量挂表计量，单价执行当地主管部门费用。
2协调各工种、各部门之间关系，协助处理乙方与总包单位的协调工作，给总包单位的管理费用由甲方承担。
3指派为甲方代表，负责合同履行，对工程进度进行监理、验收、变更、登记手续和协助到当地建设主管部门协调事项。
4监督安装质量及工期，若乙方在工程施工中出现施工质量、进度、技术、资金不足等较为严重的情况，甲方有权单方终止合同，由此而造成的经济损失及责任均由乙方承担。
3、乙方工作
①根据甲方提供的招商和销售图纸进行分隔，严格按施工图纸和现场交底的做法说明，拟定完整的专项方案和进度计划，交甲方和监理审定，并严格按审定的专项方案施工。
接受甲方和工程监理部门的检查和监督，对甲方和监理单位提出的问题应及时纠正。
②指派为乙方代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
③严格执行有关施工现场管理的规定。
④由于乙方原因造成延误工期的，每逾期一天，乙方支付甲方3000元。
反之由于甲方原因支付一千元每天。
乙方在施工过程中须配合总包单位进度计划，不得影响总包单位工程进度，若有出现，经监理、工程部核实后，乙方支付总包方每天1000元，并承担相应责任。
⑤未经甲方同意，乙方擅自改变施工方案，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方全部负责并承担损失。
⑥工程量在本合同外增加部分以工程联系单及签证单形式认定。
⑦施工中乙方根据工程量自行调整工人、工用具使用情况，出现误工、窝工等现象均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
严格做好安全文明施工管理，达到安全文明工地标准，因乙方自身因素造成的一切安全事故均由乙方自行承担，甲方不负责任何连带责任。
做好施工现场文明施工，做到工完场清，由乙方产生的建筑垃圾、生活垃圾等由乙方负责清运，并不得影响其他工种、总包单位施工。
七、材料的供应
乙方自行采购合格产品并能满足图纸或合同约定材质要求，材料进场需向监理报验，材料报验不合格一律作退场处理，安装过程中，甲方任意抽检，若抽检不符合规定要求，乙方必须无条件返工并承担相关损失费。
八、安全生产
①、乙方在施工期间应加强安全生产文明施工管理，凡发生大小安全事故的，均由乙方承担一切责任；
乙方违反国家法律法规的，乙方须承担法律责任。
②、在隔墙施工过程中需确保业主方及总包单位、各分包单位的玻璃门、塑钢窗、栏杆、地面、管材管件、水电等工程不受破坏，若有造成破坏，乙方赔偿其费用并自愿接受1000元/次/处的经济处罚。
③、在施工过程中不得乱拉乱接电源，焊接过程应有可靠安全防护措施，确保工程安全施工。
④、乙方进入施工现场后应无条件遵守工程部和监理部印发的有关安全生产规定和规章制度。
九．施工内容和工期的变更：
在施工过程中，建设单位提出设计修改意见及增减工程项目必须及时通知乙方，如未及时通知乙方而由此造成费用增减或工期改变的，甲方负责，工期顺延必须经建设单位签字认可后方可有效。
十、工程质量及竣工验收的方法：
①、乙方须严格按照国家现行规范要求
通过施工及验收，确保工程一次性验收通过，安装完成的墙面要求达到不透水、不吸潮、不翘曲、不开裂、墙面可以直接刮腻子，如有因质量不过关引起的返工修复责任由乙方承担。
②、工程施工前，乙方必须提交有效的营业执照、税务登记证、代码证、检验报告、施工方案、防火检测报告等；
验收前，乙方必须提交完整合格的竣工验收资料。
③、由于甲方原因造成质量事故，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
④、隔墙与隔墙之间须做填缝处理，须采用网格布接缝处理，网格布宽度须达到5cm宽以上。
监理、工程部等有关人员在日常检查中发现不能满足以上要求的，乙方必须调换。
十一、工程保修及后期服务：
工程安装完毕并竣工验收合格后，在工程保修期内，若出现工程质量问题，由乙方全权负责。
十二、工程造价：
安装完毕，按实计算工程量，甲乙双方签订合同综合固定单价计算造价，结付工程款。
十三、纠纷处理：
工程发生纠纷的，由甲乙双方友好协商解决。
如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十四、本合同一式四份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
单位名称（盖章）：
单位名称（盖章）：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
帐号：
帐号：
年月日年月日
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，
打造全网一站式需求
Ppt课件制作设计，word文档制作、图文设计制作、发布广告等，
秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！
感谢您下载我们文档
升级会员 