简单工程承包合同简单版.docx

简单工程承包合同简单版.docx

《简单工程承包合同简单版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单工程承包合同简单版.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

.

工程承包合同

发包人：

（简称甲方）

承包人：

（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

；

2、工程地点：

；

3、工程范围：

4、承包方式：

。

二、合同工期

1、开工日期：

年 月 日，竣工日期 年 月 日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

三、质量标准

工程质量标准：

合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。

五，付款方式

付款方式：

本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。

工程价款通过

精品word可编辑！

银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。

所有款项支付须先开发票后支付。

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；

七、安全责任

1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，

按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。

由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。

若承包人无力补充

完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

九、现场代表

发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与

本合同具有同等效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

（一）提交 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

合同订立时间：

＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同订立地点：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本合同共＿ 页

发包人：

（盖章）法定代表人/委托代理人：

（签字）

承包人：

（签字）联系方式：

开户银行：

银行账号：