国家注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题 含答案Word下载.docx
《国家注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题 含答案Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟真题 含答案Word下载.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
7、相连两法兰端面应保持平行，偏差不大于法兰外径的（ ），且不得大于（ ）。
A．1％；
1mmB．1．2％；
1．5mmC．1．5％；
2mmD．1．5％；
2．5mm
8、不宜种植在电压3000～10000V电线下方的是（）。
A.月季
B.牡丹
C.芍药
D.毛白杨
9、关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，正确的是（）。
A.侧模应在预应力张拉前拆除
B.侧模应在预应力张拉后拆除
C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则
D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落
10、城市轨道交通线路均为右侧行车的双线线路，采用（）mm标准轨距。
A.1200B.132C.1400D.1435
11、击实试验分轻型和重型两种，轻型击实试验适用于粒径小于（ ）的黏性土，重型击实试验适用于粒径不大于（ ）的土。
A．5mm；
20mmB．6mm；
20mmC．5mm；
25mmD．6mm；
25mm
12、设计变更通知单，必须（ ）方为有效。
A．由原设计人签字并加盖设计单位印章B．由原设计单位负责人签字并加盖设计单位印章
C．由原设计人和设计单位负责人签字并加盖设计单位印章
D．由原设计人和设计单位负责人签字
13、下列路面基层材料中，收缩性最小的是（）。
A．二灰稳定土
B．石灰稳定土
C．水泥稳定土
D．二灰稳定粒料
14、击实试验分轻型和重型两种，轻型击实试验适用于粒径小于（ ）的黏性土，重型击实试验适用于粒径不大于（ ）的土。
15、城市快速路、主干路工程，铺筑试验段是不可缺少的步骤。
试验段的长度应根据试验目的确定，通常为（ ），并应选在正线上铺筑。
A．100mB．150mC．200mD．100～200m
16、混凝土或钢筋混凝土预制圆形管道与其上方钢管或铸铁管交叉且同时施工，若钢管或铸铁管的（ ）时，宜在混凝土管两侧砌筑砖墩支撑。
A．内径不大于400mmB．外径不大于400mm
C．内径不大于500mmD．外径不大于500mm
17、稳定材料基层雨季施工不宜（ ）。
A.摊铺段过长
B.当日摊铺、当日碾压成活
C.未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌
D.及时开挖排水沟或排水坑，以便尽快排除积水
18、城市道路沥青混合料路面抗滑表层还应检查（ ）。
A．构造深度、摩擦系数摆值B．构造深度、摩擦系数
C．构造深度D．摩擦系数摆值
19、同一天进场的同批次同规格100t预应力钢筋，应划分为（ ）批。
A.1B.2C.3D.4
20、柔性管道安装时，承插口管应将插口（ ）水流方向，承口（ ）水流方向，安装宜由（ ）进行。
A．逆；
顺；
下游往上游B．逆；
上游往下游
C．顺；
逆；
下游往上游D．顺；
二、多选题（共10题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、沉井施工的辅助下沉法包括（）。
A.触变泥浆套助沉
B.堆载助沉
C.空气幕助沉
D.机械挤压助沉
E.震动助沉
2、特种设备发生事故应当立即报告（ ）。
A．企业主管部门
B．事故发生地的安全生产监督管理部门
C．人民检察院
D．人民法院
E．特种设备安全监督管理部门
3、下列设备中，应用于城镇燃气管网的有（）。
A.排潮管
B.放散管
C.补偿器
D.除污器
E.排水器
4、施工无抗浮结构设计的水池时，正确的降排水做法有（）。
A．选择可靠的降低地下水位方法
B．基坑受承压水影响时，应进行承压水降压计算
C．施工过程中间断降排水
D．有备用降水机具
E．降排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道
5、下列分部分项工程中，属于危险性较大的分部分项工程有（）。
A.开挖深度4m的基坑
B.高度6m的承重模板支架
C.在高度24m的平台上安装钢筋
D.T梁预应力筋张拉
E.桥台大体积混凝土浇筑
6、在一个基坑内沉入多根桩时，下列有关打桩顺序的说法中，正确的有（）。
A.由一端向另一端打
B.密集群桩由中心向四边打
C.先打浅桩，后打深桩
D.先打靠近建筑物的桩，然后往外打
E.先打坡脚，后打坡顶
7、地下燃气管道不得从（ ）的下面穿越。
A．建筑物B．隧道C．铁路D．大型构筑物E．高速公路
8、土的部分物理性质指标有（ ）。
A．重力密度B．含水量C．孔隙率D．细度模数E．塑性指数
9、处理厂或提升泵站是根据（ ）选用水泵等设备。
A．厂、站的规模
B．输送的水量
C．输送的距离与扬程
D．输送的介质
E．场地大小
10、下列地铁车站明挖基坑监测项目中，属于A类监测项目的有（）。
A、地下管线沉降
B、地下水位
C、土体水平位移
D、地表沉降
E、支撑轴力
三、案列分析题（共4题，每题20分）
1、某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划并得到监理工程师的批准。
该工程在施工过程中发生了如下事件：
事件1：
因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件2：
基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成B工作持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件3：
因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
事件4：
结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。
事件5：
因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期和费用索赔，编写了索赔报告。
<
1>
、按照施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
2>
、对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？
分别说明理由。
3>
、施工单位可以获得的工期补偿是多少天？
说明理由。
4>
、施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少？
为什么？
2、某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础；
上部结构为预应力混凝土连续箱梁，采用钢管支架法施工。
支架地基表层为4.5m厚杂填土，地下水位位于地面以下0.5m。
主墩承台基坑平面尺寸为10m×
6m，挖深为4.5m，采用9m长120a.型钢做围护，设一道型钢支撑。
土方施工阶段，由于场地内堆置土方、施工便道行车及土方外运行驶造成的扬尘对附近居民产生严重影响，引起大量投诉。
箱梁混凝土浇筑后，支架出现沉降，最大达5cm，造成质量事故。
经验算，钢管支架本身的刚度和强度满足要求。
问题：
1.主墩承台基坑降水宜用何种井点，应采取哪种排列形式?
2.针对现场扬尘情况，应采取哪些防尘措施?
3.箱梁出现沉降的最可能原因是什么?
应采取哪些措施避免这种沉降?
3、某市政跨河桥上部结构为13m单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。
施工单位按合同工期编制了如下网络计划图，经监理工程师批准后实施。
在施工过程中，发生了以下事件：
事件一：
在进行1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此质量事故，造成3万元损失，工期延长了5d。
事件二：
工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了4d，1#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失2万元。
事件三：
钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；
监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期3d，经济损失1万元。
问题
1.根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。
2.事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少？
说明索赔的理由。
3.事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些？
4.事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么？
4、某公司承包一座雨水泵站工程，泵站结构尺寸为23.4m（长）X13.2m（宽）X9.7m（高），地下部分深度5.5m，位于粉土、砂土层，地下水位为地面下3.0m。
设计要求基坑采用明挖放坡，每层开挖深度不大于2.0m，坡面采用锚杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路，围挡施工占用部分现况道路，项目部编制了交通导行图（图1）。
在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段，配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集，项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施，设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施；
基坑土方开挖等安全专项施工技术方案，经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工，项目部拟采取以下措施:
（1）采用机械分两层开挖;
（2）开挖到基底标高后一次完成边坡支护:
（3）机械直接开挖到基底标高夯实后，报请建设、监理单位进行地基验收。
问题:
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2.交通导行示意图中，A.B.C功能区的名称分别是什么?
3.项目部除了编制地下管线保护措施外，在施工过程中还需具体做哪些？
4.指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处，写出正确的做法。
5.地基验收时，还需要哪些单位参加？
试题答案
一、单选题（共20题，每题1分。
1、D
2、B
3、答案：
C
4、A
5、A
6、D
7、C
8、D
9、【参考答案】A
10、正确答案：
D
11、A
12、C
13、答案：
14、A
15、D
16、A
17、正确答案：
A
18、A
19、【正确答案】：
B
20、C
二、多选题（共10题，每题2分。
1、AC
2、A、B、C、E
3、BCE
4、ABDE
5、ABD
6、ABD
7、A、D
8、A、B、C、E
9、A、B、C、D
10、ADE
三、案列分析题（共4题，每题20分）
1、<
、
【正确答案】：
关键线路：
①→③→⑤→⑥（或B→E→G）。
计算工期为390天，按此计划可以按合同工期要求完工。
不能获得工期补偿，因为工作A延期没有超过总时差；
可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位的风险。
不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳由承包商承担该风险。
能获得工期补偿，建设单位承担不可抗力的工期风险；
不能获得费用补偿，因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。
能获得工期和费用补偿，因为建设单位工程变更属建设单位的责任。
不能获得费用补偿。
因该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。
施工单位可获得的工期延期补偿为30天，因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1工作A延长10天；
事件3中的工作C延长10天，事件4中的工作E延长30天，新的计算工期为420天，（420-390）＝30天。
施工单位应得到10天的租金补偿，补偿费用为10天×
1500元/天＝1.5万元，因为工作A的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10天；
工作B不予补偿。
2、【参考答案】
1.采取轻型井点，采用双排线状布置。
2.现场堆放土方应采取覆盖措施；
施工便道应经常清扫并洒水；
运输车辆加盖（密闭）；
施工场地出口应设置洗车槽对土方车进行清洗。
3.箱梁出现沉降的最可能原因是：
支架地基出现不均匀沉降；
支架没有经过预压处理，产生非弹性变形。
可采取的措施有：
应对杂填土地基进行适当的加固；
对支架地基和支架按规范要求进行预压处理；
在支架底端采取适用措施来分散压力。
3、1.该工程的总工期=3+10+2+16+20+20+5+15+3=94d
关键线路为①→②→③→④→⑥→⑧→⑨→⑩→⑩→⑩。
2.事件一中，施工单位不可以索赔费用和工期。
理由：
由于施工单位操作不当造成的损失应由施工单位承担。
事件二中，施工单位可以索赔费用2万元，可以索赔工期4d。
拖延的责任应由业主承担，且1#基础灌注桩是关键工作，因此既可以索赔费用，又可以索赔工期。
事件三中，施工单位不可以索赔费用和工期。
虽然钢筋是由业主提供的，但是施工单位应进行检验，未经检验而用于工程中，监理工程师有权要求停工整改，造成的损失和工期拖延应由施工单位承担。
3.事件一中造成钻孔偏斜的原因可能是：
①钻头受到侧向力；
②扩孔处钻头摆向一方；
③钻杆弯曲、接头不正；
④钻机底座未安置水平或位移。
4.事件三中监理工程师要求停工整改的理由是：
施工单位仅对钢筋的数量验收，而未对其质量进行验收。
按规定，凡进入施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，在使用前必须进行复试，复试结果合格方可使用。
4、1.施工组织设计文件中还应该补充的保证措施有：
季节性施工保证措施、交通组织措施、构（建）筑物及文物保护措施、应急措施。
2.A为警告区、B为缓冲区、C为终止区
3.
（1）施工过程中，必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施，以保持完好；
（2）观测管线沉降和变形记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施；
（3）建立应急组织体系，配备应急抢险的人员、物资和设备，组织体系应保证在紧急状态时可快速调动人员、物资和设备，并根据现场实际情况进行应急演练。
（4）出现异常情况，应立即通知管理单位人员到场处理、抢修。
4.
（1）采用机械分两层开挖不妥，设计要求基坑采用明挖放坡，每层开挖深度不大于2.0m，而地下部分深度5.5m，所以应分三层进行开挖；
（2）开挖到基底标高后一次完成边坡支护不妥，应分段进行，随着开挖及时边坡保护；
（3）机械直接开挖到基底标高夯实后不妥，正确做法应为槽底预留200-300mm土层，由人工开挖至设计高程，整平。
5.项目部地基验收还应报请勘察、设计、施工单位负责人进行验收。
升级会员 