广东省建设工程施工合同Word格式.docx
《广东省建设工程施工合同Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省建设工程施工合同Word格式.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![广东省建设工程施工合同Word格式.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/31/37bee9ff-20e9-4c4d-bc11-b840e55256c9/37bee9ff-20e9-4c4d-bc11-b840e55256c91.gif)
4.工程担保·
5.不可抗力·
8
6.保险·
7.进度计划和报告·
8.开工·
9.发包人供应材料设备·
10.承包人采购材料设备·
11.隐蔽工程和中间验收·
9
12.竣工验收·
13.质量保修·
14.预留金·
15.提前竣工奖与误期赔偿费·
16.合同价款约定与调整事宜·
17.工程量的偏差·
10
18.物价和后继法律法规引起的调整·
19.支付事项·
20.预付款·
21.安全防护、文明施工措施费·
22.进度款·
11
23.竣工结算与结算款·
24.质量保证金·
25.合同争议·
12
26.保密要求·
27.合同份数·
28.补充事项·
第一部分协议书
发包人:
(全称)
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程内容:
工程规模:
11人制标准人造草足球场,面积约7140平方米。
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:
天。
从年月日开始施工,至年月日
竣工完成(签发开工令日起计)。
四、质量标准
工程质量标准:
按设计要求达到合格,符合现行工程施工质量验
收规范标准。
五、合同价款
合同总价(大写):
(小写):
项目单价:
□:
详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的施工图预算书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条
款》第2.2款赋予的规定一致。
七、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:
年月日本合同订立地点:
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。
(公章)承包人:
(公章)
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
电子邮箱:
第三部分
专用条款
1、定义及项目拟派驻人员:
1.1所采用的书面形式包括:
文本
1.2项目拟派驻人员:
1.2.1监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
联系电话:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
1.2.2发包人派驻的人员
职权:
1.2.3不实行监理的,工程师的职权:
1.2.4项目负责人
2、发包人
2.1发包人完成下列工作的约定:
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间。
(2)完成施工所需水、电线路接驳的时间及地点:
签订合同后3日内。
(3)开工前施工现场道路畅通,在施工期间产生纠纷甲方应做好沟通工作。
(4)办理有关所需证件的约定:
开工前办理好相关手续。
(5)组织现场交验的时间:
三通一平完成签订本施工合同的当天。
(6)组织图纸会审和设计交底的约定:
开工后第三天。
(7)发包人应做的其他工作及其约定:
协助办理报建手续。
(8)委托给承包人负责的部分工作有:
协商约定。
2.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约
定:
(1)提供的时间:
签订本施工合同的当天。
(2)提供的份数:
1份施工及用图(结算),乙方如需要另行复印。
2.3
提供施工场地的时间:
年月日
2.4发包人向承包人承诺,在遇到设计变更、材料更改、单价确
认、隐蔽验收及需要签证时需在三个工作日内完成。
3、承包人
3.1承包人有关工作的约定
①承包人应在签订本合同后三天内,向发包人提供项目经理证及任命书、持证人员上岗证、建造师安全生产考核合格证以及实施本工程所需的保证质量、安全措施施工组织设计。
②承包人应建立健全安全防护和文明施工的制度,完善安全防护
和文明施工条件,严格按照安全防护和文明施工和规定组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,自愿接受和配合依法实施监督检查。
③承包人应负责做好政府有关部门关于安全防护、文明施工规定
的其他工作;
乙方对本工程质量、施工安全负责。
如因施工造成的安
全事故由乙方负责。
因施工损坏群众利益引起的争议,由承包人负责。
④承包人应服从业主及发包人、监理等单位的建设管理,严格遵守廉政纪律,保证廉洁、干净干事、阳光作业,不得向工程建设相关的管理、监督人员行贿。
项目实施过程中承包人的施工负责人必须全程跟踪负责(含参加业主、发包人、监理单位组织的各种协调会),且未经业主、发包人和建设行政主管部门批准,不得擅自更换项目负责人。
4、工程担保
4.1承包人向发包人提供履约担保的约定:
定标后承包人交纳的投标保证金人民币万元即时自动转为合同履约保证金。
履约保证金在工程进场施工后15日内无息退还。
5、不可抗力
5.1不可抗力的其他情形:
不可抗力包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及:
(1)当地气象部门规定的情形;
(2)当地地震部门规定的情形;
(3)当地卫生部门规定的情形;
(4)专用条款约定的其他情形。
6、保险
6.1承包人办理保险事项有:
(1)工程开工前,为合同工程办理保险:
(2)工程开工前,为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险;
6.2对保险事项的其他约定:
按有关规定。
7、进度计划和报告
7.1承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求:
按监理单位提出的要求编制和提交。
8、开工
8.1监理工程师在本合同签订后的天内签发开工令。
9、发包人供应材料设备
发包人不供应材料设备,本条不适用。
10、承包人采购材料设备
10.1发包人指定的生产厂家或供应商:
水泥按招标文件规定执行。
11、隐蔽工程和中间验收按有关规定执行。
12、竣工验收
12.1工程竣工验收前,甲、乙双方应做好预验手续,乙方应将工程施工资料、记录、竣工图纸整理立档一式三份,移交甲方一份,工程验收按图纸说明及图纸会审记录,有关变更增减的书面文件,国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据组织验收,由甲、乙双方提请工程报告和发出通知,会同有关单位和人员参加对工程进行验收。
13、质量保修
13.1工程质量保修期的约定:
按有关规定执行。
14、预留金
14.1本合同预留金:
有。
15、提前竣工奖与误期赔偿费
15.1提前竣工奖的约定:
无
15.2误期赔偿费的约定:
16、合同价款约定与调整事宜
16.1合同价款的调整因素包括:
□√:
发包人确认的工程变更;
×
:
工程变更导致工程量偏差超过10%,且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%;
工程变更项目出现投标人在工程量清单中填报的综合单价与
招标控制价的编制单价偏差超过15%;
工程造价机构发布的造价调整;
招标工程量清单项目特征描述与实际施工设计文件不符;
招标工程量清单缺项漏项;
招标单项工程量清单偏差超过10%:
工程变化引起措施项目发生变化的;
后继法律法规变化。
17、工程量的偏差
工程量的偏差,导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法:
按通用条款本款的规定进行调整。
18、物价和后继法律法规引起的调整物价变化引起合同价款的调整:
材料价格以县财政投资审核中心核定的综合单价为依据;
如遇到钢材、水泥及主要材料有价格波动时,(施工期间信息价)或(签证价)与标底编制材料价相比其波动范围不超过(钢材±
3%、水泥及商品混凝土及主要材料±
5%)时,价差不予调整;
当波动范围超过(钢材±
3%、水泥及商品混凝土±
5%)时,结算仅调整超出标底编制材料价(钢材±
3%、水泥及商品混凝土±
5%)部分的差价。
19、支付事项
19.1约定利率
按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
20、预付款
20.1关于预付款的约定
(1)预付款的金额为万元。
20.2预付款支付的有关规定。
(1)签订合同后10个工作日内支付。
21、安全防护、文明施工措施费
21.1安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定
(1)安全防护、文明施工措施的内容及范围:
以广东省统一计价依据的规定为准。
(2)安全防护、文明施工措施费的总额按定额结算。
21.2安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按:
随工程进度款支付。
22、进度款
2.2.1支付期间:
第一次付款:
完成11人制标准人造草球场稳定层及水泥砼场地后付60万元;
第二次付款:
完成人造草铺装等附属设施后付70万元;
付至工程合同价(不含暂列金额)的95%后不再付款(含预付款),经批准增加部分的工程款按实际完成工程量的65%支付;
待工程竣工验收合格并结算审核定案后,扣除质量保证金,满一年后七天内付清。
23、竣工结算与结算款
23.1结算的程序和时限:
(1)本工程采取按中标价为合同承包价,增减工程量按设计文
件及现场签证按实结算,结算原则按合同文件第16项及17项及18
项价款调整条件。
(2)费用按2010年《广东省建设工程计价办法》(含配套工程定额)收取:
利润现行规定,措施费按定额结算。
(3)材料单价因市场价格波动大,钢筋、水泥主要材料按甲乙
双方签证的材料价格其它材料按施工期间《梅州市造价站》发布经济
信息价作为结算,信息价无材料的按甲乙双方签证的材料价格作为结
算。
(4)工程竣工验收合格由承包方在验收后30天内提供竣工结算,发包方在收到承包方的竣工结算书后30天内审查完成。
24、质量保证金
24.1质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额
留合同价款的5%,质量保证金以竣工验收之日起满一年后7日内付清。
25、合同争议
25.1双方同意选择下列一种方式解决争议:
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
26、保密要求
26.1保密信息的提供时间:
27、合同份数
27.1合同的份数(6)份,其中发包人(3)份,承包人(3)份。
28、补充事项:
28.1二次倒运费按实际签证结算。
28.2增加附属工程项目按实际工程量签证按实结算。
28.3专业人工日工资单价按梅州市建字[2014]24号文执行。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
年月日年月日
欢迎下载!
!