招标文件Word文件下载.docx
《招标文件Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标文件Word文件下载.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
人民币伍万元，交付至某建公司财务处。
1.6投标文件
1.6.1份数：
正本1份，副本2份。
1.6.2投标文件必须密封投送。
1.6.3投标文件应无涂改和行间插字，除非该处加盖投标单位印鉴。
1.7送标地点：
---------------。
1.8投标截止日期：
2010年1月25日上午11：
30时。
1.9投标费用
1.9.1投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。
不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
1.9.2每份招标文件资料费300元，购买招标文件时交至某建公司经营公司，售后不退。
1.9.3图纸：
投标单位需要相关工程的图纸、合同可以到某建公司第二工程公司预算合同科借阅，并对上述图纸、资料妥善保管，禁止转借、复制。
投标单位在递交投标书时一并将图纸、资料完整归还，招标单位有权追究其责任。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
2.1.1招标书
2.1.2按本招标书第1.2条所列的施工图纸和要求。
2.1.3按本招标书第2.2条规定发出的解释和第2.3条规定发出的补充通知。
2.2招标文件的解释：
投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式或投标预备会上予以解释，解释将发给所有投标单位。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的形式修改招标文件。
补充通知将以书面形式发给所有投标单位。
2.3.2由于补充通知需酌情延长截止日期的，招标单位会发出书面通知。
无延长日期通知的，投标截止日期不变。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标书封面。
封面应有投标单位、负责人的签章以及联系人、联系电话和投标日期。
（封面见格式）
3.1.2投标报价表。
让利要求按总价让利。
（见格式）
3.1.3投标保证金复印件
3.2投标单位必须遵循诚实信用的原则，提供的资料必须真实。
如发现有弄虚作假或串通投标行为，其投标书将作废标处理。
3.3投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。
3.4投标保证金
3.4.1投标保证金作为投标文件的组成部分，要求在投标截止日期前交纳。
3.4.2投标保证金以现金方式或内部划账方式交付。
3.4.3中标单位的投标保证金，在按招标文件要求签署工程施工合同后，自动转为履约保证金，待该工程施工竣工验收达到要求质量标准后退还（无息）；
未中标单位的投标保证金将在招标单位与中标单位签署施工合同后退还（无息）。
3.4.4如投标单位有下列情况之一，投标保证金将被没收：
3.4.4.1投标单位在投标有效期内撤回投标书；
3.4.4.2中标单位接到中标通知书后未在该通知书要求的时间内按招标文件要求签署施工合同；
或在签署施工合同过程中实质上违背投标保证书的响应承诺。
3.5投标预备会
3.5.1投标单位应派代表参加投标预备会。
3.5.2投标预备会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题，并组织投标单位勘察现场。
3.5.3投标单位通过勘察现场获取有关编制投标文件、签署施工合同所需的有关资料。
3.5.4投标单位提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前，以书面形式送达招标单位。
3.5.5投标预备会议纪要副本将迅速提供给所有投标单位，由此而产生对招标文件的修改，由招标单位以补充通知的方式发出。
3.5.6投标单位应认真审阅招标文件。
如果投标文件不符合招标文件要求，或发生错漏，责任由投标单位承担。
3.5.7投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
4.开标与评标
4.1投标截止日后三天内，在招标单位纪委的监督下，由招标单位有关部门组成的评标组全体成员共同开标。
4.2开标前应对投标文件进行检查，确定它们是否密封、完整。
4.3投标文件有下列情况之一者将被拒绝或无效：
4.3.1投标文件未装订密封；
4.3.2投标单位负责人（经理）未签字、盖章或未盖投标单位公章。
4.3.3实质上未响应招标文件要求；
4.3.3未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辩认不清；
4.3.4投标截止时间以后送达的标书；
4.3.5投标人报价让利系数不得小于16%，否则按废标处理。
4.4评标由招标单位评标组进行。
4.5评标
4.5.1由招标单位评标组根据投标单位的投标报价、工期承诺、工程质量承诺和安全措施方案、业绩、信誉、其他对工程项目有利的因素等方面条件综合评标，最后以最低合理投标价的投标单位作为中标单位，但不保证最低投标价的投标单位中标。
4.5.2为了有助于评标，评标组可以个别要求投标单位澄清其投标文件。
4.6开标后直到签署施工合同止，凡属于标底、评标情况、签署合同的信息都不应向投标单位或无关人员泄露。
招投标过程中，投标单位对评标组成人员施加影响的任何行为都将导致被取消投标资格。
5.工程施工合同
5.1招标单位将把合同授予经评标组评选并经招标单位领导批准的投标单位。
5.2招标单位将把中标通知书送达中标的投标单位。
中标单位应按通知要求与招标单位签订合同。
投标人投标时必须考虑发包人所附的中国日本市柳东新区官塘片区污水处理厂土建工程分包项目协议书，中标后将按此协议书签订协议。
5.3中标通知书将成为合同的组成部分。
5.4在中标单位按本招标书的规定签订施工合同后，招标单位及时将未中标的结果通知未中标单位，但不作任何说明和解释。
中国日本市污水厂污泥处置工程—土建工程分包项目
协议书
甲方：
某建公司第二工程公司
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定和工程施工需要，甲方对广岛县污水处理厂工程进行分包，本着平等自愿原则，经双方协商达成一致，于2012年月日签订本协议书。
1、工程范围和地点
1.1工程范围：
大门、围墙、室外设施工程、污泥输送管、给水管线系统、污水排放系统、污泥接收泵房及配电间建筑工程和装饰工程（不含喷射C20砼护坡厚100mm（含挂钢筋网、泄水孔）、喷射C20砼护坡厚50mm（含挂钢筋网、泄水孔）、排水沟喷射C20砼护坡厚50mm、非预应力锚杆支护（18锚杆或花管，含钻孔、锚杆制安、对中支架制安、孔内注水泥浆）、溶洞压力灌浆加固）、综合楼建筑工程和装饰工程、综合楼室内给水排水工程。
1.2工程地点：
中国日本市太阳村
2、承包方式
2.1包工包料，承包总价：
3、工作期限
3.1根据业主总工期及机电设备安装要求,本工程工作开始日期:
年月日，结束日期:
年月日，总日历工作天数天。
3.2如因乙方劳务人员的劳动技能达不到质量控制指标和甲方进度要求，甲方有权终止合同。
3.3如因乙方的原因造成施工能力和施工进度不能满足业主的工期要求时，甲方有权全部或部分收回工程的施工权，由甲方重新组织人员施工。
3.4遇下列情况之一，经甲方项目经理签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延工期，费用不调整。
3.4.1甲方未能按时办妥征地拆迁，影响进场施工。
3.4.2由于征地、拆迁的原因造成乙方不能施工的。
3.4.3由于当地老百姓的阻工、阻挠，当地政府的影响，建设单位的资金不到位，设计变更或其他原因引起的停工、窝工时，乙方应及时调整施工工序，保证施工的正常进行。
3.4.4由甲方负责供应的材料、设备、构配件、成品或半成品未能保证施工需要而影响施工进度。
3.4.5因甲方提供技术资料或进行技术交底不及时，以及因设计变更未及时批复而影响正常施工。
3.4.6不可抗力。
4、工程质量和检查验收
4.1乙方必须严格按照设计图纸、设计技术要求及经过甲方审批后的施工方案、技术交底组织施工，严格执行“三检制”，工程质量必须符合国家、行业现行规范、规程和企业标准的要求。
4.2乙方按业主合同有关质量的约定、设计、文件要求确保本工程验收合格。
4.3乙方在施工中随时接受甲方技术部门和管理人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。
4.4隐蔽工程由乙方自检合格后通知甲方，待甲方技术部门检查合格并经监理进行现场签认后，方可进行下一道工序施工。
5、安全防护及文明施工
5.1乙方在施工前应制定明确的安全生产目标、严格的安全检查制度，遵守各种施工技术安全规则。
5.2乙方在施工期间，应随时接受甲方管理人员的检查，听从指导，每周不少于一次对参建员工进行安全教育和规章制度学习。
5.3乙方负责并严格按甲方文明施工的具体要求做好现场文明施工，积极迎接、接受各级检查，维护甲方企业形象，并承担一切费用。
5.4乙方在施工中无论发生任何形式的安全事故均由乙方负责处理，所造成的损失和费用均由乙方负担。
另外，甲方还将视事故给甲方造成不利影响的程度向乙方进行经济索赔。
5.5乙方对所承担工程安全防护负全部责任，严格按项目经理部具体要求实施。
6、材料、设备供应和现场管理
6.1乙方负责采购的材料、成品或半成品，委托甲方负责工程材料试验的取样和试验及检验资料的填报。
但乙方所采购材料必须有出厂合格证和检验单,并严格执行进场检验,对材料质量承担责任.
6.2进入现场的所有材料及设备等,由乙方设专人照管,若出现损坏、丢失等均由乙方负责。
6.3本工程所采购材料必须经检验合格后方可使用。
其中二沉池、改良卡式氧化沟使用的水泥必须从以下所列品牌中选用：
-----牌；
用于本工程的钢筋、钢材必须从以下所列厂家生产产品中选用：
------。
7、甲乙双方的责任义务
7.1甲方的责任及义务
7.1.1甲方在现场成立管理机构，受托对本工程施工进行组织、管理、验收及结算等。
7.1.2负责解决施工用地，协助乙方解决施工用水源、电源等。
水、电主线接至现场混凝土搅拌站，其余部分由乙方负责。
水费、电费由乙方支付。
7.1.3提供图纸及有关技术资料，组织图纸会审和技术交底，编制实施性施工组织设计、施工计划，统一制定各项管理目标。
7.1.4负责审核、监督乙方特殊工种岗位人员的岗位证书及工作技能；
负责对乙方劳务人员进行岗前培训，并在施工前对乙方劳务人员进行技术交底，让乙方劳务人员熟悉掌握有关操作规程和操作技术。
7.1.5负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7.1.6监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行文明施工和安全生产。
7.1.7安排现场管理人员和工程技术人员，负责施工作业技术指导和工程质量、环境保护、职业健康安全全过程控制与监督。
7.1.8负责对每道工序的质量进行检验，乙方完成每道工序须由甲方技术人员和现场监理检验认可，否则乙方不能进入下一道工序施工。
7.1.9负责对乙方工程进度进行计量。
7.1.10统一安排技术档案资料的收集，并进行审核和整理，负责组织交工验收，并向发包人及相关部门报送。
7.2乙方的责任及义务
7.2.1乙方在施工前应制定明确的安全生产目标、严格的安全检查制度，遵守各种施工技术安全规则。
7.2.2乙方在施工期间，应随时接受甲方管理人员的检查，听从指导，每周不少于一次对参建员工进行安全教育和规章制度学习。
7.2.3乙方负责并严格按甲方文明施工的具体要求做好现场文明施工，积极迎接、接受各级检查，维护甲方企业形象，并承担一切费用。
7.2.4乙方在施工中无论发生任何形式的安全事故均由乙方负责处理，所造成的损失和费用均有乙方负担。
7.2.5乙方对所承担工程安全防护负全部责任。
安全质量文明施工措施费用在合同总价内，由乙方负责，严格按经理部具体要求实施。
7.2.6乙方负责施工人员的劳务工资、培训、食宿等一切费用。
7.2.7配合甲方计量人员做好计量工作，提供工程施工有利、有效的影像资料。
7.2.8人员进场施工后必须及时提供农民工花名册及身份证复印件。
7.2.9如向本公司借款时必须提供材料、机械发票；
每月底按当月人工费总额的30%做工资表，上交给本公司财务科。
7.2.10乙方使用的劳务人员必须年满18周岁。
8、结算、决算及支付
8.1乙方承包工程的税款，由甲方在分包款项中扣除后,统一由甲方缴纳。
其他劳务、材料、机械租赁等符合国家税务规定，相关费用已包含在分包单价内。
8.2按实际完成的施工进度每月支付。
即每月按乙方实际完成的工程量，经甲方和项目工程监理、业主等有关部门审核认可并计量后，以计件任务单的形式下达，进度款按85％支付；
其余尾款支付时间按照甲方与业主签订的该项目工程施工合同执行。
8.3工程施工合同中工程量清单表计价表中综合单价，下调％计算）包干。
8.4每月26日前由乙方提出工程结算申请，经甲方、监理、业主签字确认并审批后予以计算：
在收到建设单位拨付工程计量款后，甲方同步支付给乙方，不得以任何理由截留工程款，如建设单位拨款不及时，乙方不得因此而延误工期。
在工程质保期内乙方所施工的项目维修由乙方负责并承担费用。
乙方施工的工程项目履约押金在建设单位返还给甲方后，甲方在5天内无息拨付给乙方。
8.5履约押金共伍拾万元。
工程竣工验收合格，建设单位返还后，10天内无息返还乙方。
9、合同的变更与解除
9.1有系列情况之一者，经双方协商后可适当调整工期：
9.1.1遇有人力不可抗拒的自然灾害时（因乙方未及时排除造成损失除外）。
9.1.2遇有重大事件致使本工程停建或缓建时。
9.1.3遇有按规定发生一类变更设计时。
9.2有下列情况者，甲乙双方协商无效有权终止合同。
9.2.1乙方发生工程质量、安全事故，督促检查仍不改正时。
9.2.2因乙方原因经常完不成施工计划，工期严重滞后，督促、协调无效时。
9.2.3偷工减料、质量低劣、浪费材料、损坏设备，违反操作规程和技术规范，造成较大损失或不良影响时。
9.2.4无理取闹，与业主、监理、设计单位关系紧张，给甲方带来不利影响时。
9.2.5违反国家法律法规、行贿收贿、弄虚作假、营私舞弊、有盗窃等违法乱纪行为时。
9.2.6不服从甲方指挥、未履行完合同责任和义务或自行退场时。
10、其他
10.1、协助甲方与业主的签字、签证工作及工程的交工验收。
10.2、本工程在开工至竣工期间，所发生的业务招待费由乙方负责。
10.3、甲方派施工管理人员4人，电工、测量工、试验工各1人参与施工管理工作，工资由乙方支付；
工资标准是：
管理人员2000元/元.月，其它施工人员按1500元/元.月发放，每月合计12500.00元。
（发放时间从年月到工程竣工）。
其它工种根据乙方的要求安排相关人员进场施工，工资标准按甲方的工资标准发放。
10.4、本协议履约押金伍拾万元，签订施工协议前汇入冶建账户，待工程竣工验收合格后，无息退还。
11、误期赔偿费
误期赔偿费为每天甲方与业主签订合同总价的0.4‰，误期赔偿费限额为甲方与业主签订合同总价的10﹪。
12、验收：
按国家现行验收规范执行。
13、争议的解决及其他事宜
13.1双方在履行合同中发生争议，应友好协商，如协商不成，按《民事诉讼法》第二十五条规定，向当地法院提起诉讼。
13.2本合同正本四份，双方各执二份，自双方签字（或盖章）后生效。
附：
工程量清单，打“√”者除外。
甲方：
某建公司乙方：
第二工程公司
代表：
代表：
年 月 日 年 月 日
格式1：
中国日本市污水处理厂土建工程
投标书
投标单位：
（盖章）
负责人：
（盖章、签字）
投标单位联系人：
联系电话：
手机：
传真：
单位详细地址：
投标日期：
年月日
格式2：
投标文件目录
1、投标保证书
2、投标报价表
3、投标保证金复印件
中国日本市污水厂处置工程—土建工程分包项目
报价表
序号
工程名称
控制价（万元）
按控制价综合单价让利报价（%）
1
2-B
总图—大门、围墙
11.04
2
2-C
总图—室外设施工程
81.14
3
2-D
总图—厂区管线工程
4
总图—污泥输送管
39.02
5
总图—给水管线系统
6.76
6
总图—污水排放系统
6.33
7
3-A
污泥接收泵房及配电间—建筑工程
448.86
8
3-B
污泥接收泵房及配电间—装饰工程
50.69
9
4-A
综合楼—建筑工程
142.98
10
4-B
综合楼—装饰工程
13.55
11
4-C
室内给水排水工程
0.45
投标单位：
（盖章）负责人：
（签章）
项目经理：
（签章）联系电话：
日期：
年月日
格式4：
投标保证书
某建公司：
我单位认真地研究了招标文件，进行了周密的现场勘察，详细地计算了工程标价，作出了符合工期要求的施工安排。
我单位保证：
1、认可本投标书提出的各项要约及对招标方式和招标文件各项条款的要求，并保证对投标书严格保密，无串标、泄标和弄虚作假行为。
如有上述行为，我单位愿意接受招标文件规定的处罚。
2、我单位保证按本招标书要求的投标时间，编制完成并按时交送投标书。
3、我单位有足够的施工力量，能按期、保质、保量、安全地完成施工任务。
4、我单位如获中标保证按通知书要求时间、遵照招标文件各项要求与贵公司签订工程施工合同，并忠实执行合同。
负责人：
日期：
升级会员 