第八讲施工合同管理Word格式.docx

第八讲施工合同管理Word格式.docx

《第八讲施工合同管理Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第八讲施工合同管理Word格式.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

必须保证工程质量优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。

乙为保证工程质量与工期，将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公司丙与丁，并签订分包协议书。

根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。

　　工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店与写字楼的施工任务。

丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工期转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取10%的管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿舍楼分包给没有资质的农民施工队。

　　工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。

　　2.问题

（1）请问上述背景资料中，丙与丁的行为是否合法？

各属于什么行为？

（2）这起事件应该由谁来承担责任？

为什么？

　　（3）法律法规规定的违法分包行为主要有哪些？

[答疑编号502485108301：

针对该题提问]

　　【正确答案】

（1）不合法。

丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有资质的农民施工队，属违法分包行为。

（2）在此事件中，丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质量问题向甲承担连带责任。

因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关系，根据《合同法》与《建筑法》的规定，总包单位依法将建设工程分包给钱其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。

　　（3）违法分包行为主要有：

总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；

建设工程总承包合同中未约定、又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；

施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；

分包单位将其分包的建设工程再分包的。

　　【案例2A320063-1】

　　高层办公楼业主与A施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位，经总监理工程师审核批准，A单位将桩基础施工分包给B专业基础工程公司，B单位将劳务分包给C劳务公司并签订了劳务分包合同。

C单位进场后编制了桩基础施工方案，经B单位项目经理审批同意审批后即组织了施工，由于桩基础施工时总承包单位未全部进场，B单位要求C单位自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。

（1）桩基础施工方案的编制和审批是否正确？

说明理由。

（2）B单位的要求是否合理？

　　（3）桩基础验收合格后，C单位向B单位递交完整的结算资料，要求B单位按照合同约定支付劳务报酬尾款，B单位以A单位未付工程款为由拒绝支付。

B单位的做法是否正确？

[答疑编号502485108302：

（1）不正确。

桩基础施工方案应由B单位项目经理主持编制，交由总承包单位，经总监理工程师审批同意后方可实施。

（2）不合理。

按照《建设工程施工劳务分包合同》示范文本（FG-2003-0214）的规定，工程承包人应完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。

所以B单位要求C单位自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路是不合理的。

　　（3）不正确。

按照《建设工程施工劳务分包合同》示范文本（FG-2003-0214）的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

工程承包人收到劳务分包人递交的计算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

所以B单位以A单位未付工程款为由拒绝支付劳务报酬尾款的做法是错误的。

　　【案例2A320065—3】

　　某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同，同时，发包人又与某门窗施工单位签订了该工程的门窗施工合同；

总承包人经发包人同意后，与有资质的幕墙施工单位签订了幕墙分包合同。

结构施工完成后，由于发包人装修材料迟迟不能明确，导致总承包人现场停工30天，随后总承包人以书面形式向发包人提交了费用索赔及工期索赔函件。

（1）发包人与门窗单位签订施工合同是否正确？

（2）承包人与幕墙单位签订施工合同是否正确？

为什么?

　　（3）总承包人的费用索赔及工期索赔函件是否成立？

[答疑编号502485108303：

（1）不正确，因为：

发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

发包人不得将应当有一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

（2）正确。

因为总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担连带责任。

　　承包人不得将其承包人的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包人的全部建设工程肢解以后以分包的名义，分别转包第三人。

禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

禁止分包单位将其承包的工程再分包。

建设工程主体结构的施工必须有由承包人自行完成。

　　（3）成立。

因为发包人的原因致使工程中途停建、缓建的。

发包人应当赔偿承包人因此造成的停工、窝工、例运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　【案例2A320062—2】

　　某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。

鉴于消防工程的专业性，承包人经发包人同意，与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包合同。

　　事件一：

进场后，消防单位向承包单位索要总承包合同，承包人以与消防单位无关拒绝。

　　事件二：

承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时，分包人以与已无关予以拒绝。

　　事件三：

施工过程中，消防单位将工程联系单直接致函工程师，同时抄送承包人及发包人。

　　事件一中：

分包人的要求是否符合分包合同条款?

　　事件二中：

分包人是否应该承担责任和义务?

　　事件三中：

分包人做法是否正确？

　　【答案解析】

　　根据《建设工程施工专业分包合同》，掌握专业分包合同的应用。

[答疑编号502485108304：

（1）承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人检阅。

当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。

分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包人工程的价格内除外）。

（2）除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

　　（3）分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。

未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。

如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

　　七、《建设工程施工合同（示范文本）》GF-99-0201通用条款关于材料采取的相关约定

　　【案例2A320065-1】

　　某综合楼工程采用总承包模式，根据总包合同，总包单位将地基基础工程分包给某施工单位。

总包单位在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了质量保证资料，在监理员见证下取样送检，经法定检测单位检测证明钢筋性能检测结果合格，工程师经审查同意该批钢筋进场使用。

但在基础是工程柱子钢筋验收时，工程师发现分包单位未做钢筋焊接性能试验，工程师责令总包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋焊接性能不合格。

工程师随即发出不合格项目通知，要求总包单位拆除不合格钢筋工程，同时报告业主代表。

总包工单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。

（1）《建设工程施工合同（示范文本）》对施工单位采购材料的进场程序和相关责任是如何规定的？

（2）如果钢筋是由建设单位采购的，进场程序和相关责任是如何规定的？

　　（3）总包单位是否承担质量责任，为什么？

该质量问题存在哪些索赔关系？

[答疑编号502485108305：

（1）施工单位采购材料的进场程序和相关责任如下：

　　1）承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

承包人在材料设备到货的24h通知工程师清点。

　　2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　4）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（2）建设单位采购钢筋的进场程序和相关责任如下：

　　1）发包人按约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责，发包人在所供材料设备到货前24h，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

　　2）发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。

因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

　　3）发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

　　4）发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。

　　5）发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

　　（3）总包单位应承担质量责任，因为总包单位购进了不合格材料。

　　该质量问题存在的索赔关系包括：

分包单位向总包单位索赔工期和费用。

如果该事件影响合同工期，业主可向总包单位索赔误期损失赔偿费。