等级考试水利水电工程复习题9275文档格式.docx

等级考试水利水电工程复习题9275文档格式.docx

《等级考试水利水电工程复习题9275文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《等级考试水利水电工程复习题9275文档格式.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。

建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。

事件二：

建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。

其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；

由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。

事件三：

①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d（每停一天影响30工日，10台班）；

②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d（每停一天影响40工日，10台班）；

③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停一天影响20工日，5台班）。

施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

事件四：

在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

该工程的实际工期为122d。

问题

4、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。

施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（）。

A．安全合格证

B．施工许可证

C．产品合格证

D．检验合格证

5、核定水利工程供水价格的总体原则包括（）。

A．补偿成本原则

B．合理收益原则

C．公平负担原则

D．鼓励用水原则

E．优质优价原则

6、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

A．编制工程标底价格

B．刊登资审通告

C．发放招标文件

D．招标申请

7、咨询（监理）工程师在施工前准备阶段的质量管理工作不包括（）。

A．对施工单位质量管理体系的检查

B．确定过程质量控制点、质量检验标准和方法

C．对施工组织设计和质量计划进行审查

D．组织设计交底会议

8、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

9、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

10、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

11、下列不符合生产经营单位安全生产管理人员配备要求的是（）。

A．矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，可以设置、也可以不设置安全生产管理机构

B．矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过300人的其他生产经营单位，必须配备专职的安全生产管理人员

C．从业人员在300人以下的生产经营单位，可以配备专职的安全生产管理人员，也可以只配备兼职的安全生产管理人员，还可以只需委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

D．当生产经营单位依据法律规定和本单位实际情况，委托工程技术人员提供安全生产管理服务时，保证安全生产的责任仍由本单位负责

12、试题三某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。

事件1：

乙施工单位开挖土方时，因雨期下雨导致现场停工3天，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。

为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元/天）的请求。

事件2：

为了赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发工程暂停令，同时报告了建设单位。

乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。

事件3：

甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。

事件4：

甲施工单位为了便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。

问题：

指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥，写出正确的做法。

13、矿山建设工程不符合矿山（）的，不得验收，不得投入生产。

A．安全规程

B．安全规程或行业技术规范

C．行业技术规范

D．安全规程和行业技术规范

14、根据《仲裁法》的规定，下列仲裁协议有效的是（）。

A．甲、乙两公司在建设工程合同中依法约定有仲裁条款，其后，该建设工程合同被确认无效

B．王某与李某在仲裁协议中约定，将他们之间的抚养合同纠纷交由某仲裁委员会仲裁

C．郑某与甲企业在仲裁协议中对仲裁委员会约定不明确，且不能达成补充协议

D．陈某在与高某发生融资租赁合同纠纷后，口头约定由某仲裁委员会仲裁

15、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，凡在规定范围内的各类工程建设项目，达到（）标准之一的必须进行招标。

A．勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

B．单项合同低于规定标准，但项目总投资在1000万元人民币以上

C．施工单项合同在200万元人民币以上

D．一般物资采购，单项合同在100万元人民币以上

E．施工单项合同在100万元人民币以上

16、某工程项目建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理任务。

施工总承包单位将桩基工程分包给一家专业施工单位。

开工前：

1．总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时发现部分图纸设计不当，即通过计算修改了该部分图纸，并直接签发给施工总承包单位；

2．在工程定位放线期间，总监理工程师又指派测量监理员复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点；

3．总监理工程师审查了分包单位直接报送的资格报审表等相关资料；

4．在合同约定开工日期前的5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请，总监理工程师不予批准。

钢筋混凝土施工过程中，监理人员发现：

1．按合同约定由建设单位负责采购的一批钢筋虽供货方提供了质量合格证，但在使用前的抽检试验中材料检验不合格；

2．在钢筋绑扎完毕后，施工总承包单位未通知监理人员检查就准备浇筑混凝土；

3．该部位施工完毕后，混凝土浇筑时留置的混凝土试块试验结果没有达到设计要求的强度。

竣工验收时：

总承包单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。

总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。

建设单位收到监理单位提交的质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。

指出工程竣工验收时，总监理工程师在执行验收程序方面的不妥之处，给出正确做法。

17、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有（）。

A．已经办理了该建筑工程用地批准手续

B．在城市规划区的建筑工程，正在申请规划许可证

C．已经确定了建筑施工企业

D．有保证工程质量和安全的具体措施

E．建设资金正在落实

18、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人应根据发包人提供的测量基准测设自己的施工控制网，若监理人使用该施工控制网，则（）。

A．应由监理人支付相应的费用

B．应由发包人承担相应的费用

C．应由承包人支付相应的费用

D．无须支付相应的费用

19、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。

在合同履行过程中发生了如下事件。

项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。

甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。

开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。

专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改；

在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。

甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。

因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。

1．指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2．事件2中专业监理工程师的做法是否妥当《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容

3．分别指出事件3中专业监理工程师做法是否妥当不妥之处，说明理由并写出正确做法。

4．在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作

5．乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确说明理由。

20、根据水利工程建设项目管理有关规定，水利工程项目建设实行的“三项”制度是______。

A．项目法人责任制

B．合同管理制

C．招标投标制

D．建设监理制

E．分级负责制

21、《建设工程工程量清单计价规范》规定投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。

A．5

B．7

C．15

D．20

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，（）。

A．责令停止执业3个月以上1年以下

B．吊销执业资格证书，5年内不予注册

C．终身不予注册

D．对造成的损失依法承担赔偿责任

23、质量控制点可划分为A、B、C三级，B级为重要的质量控制点，其质量必须由（）检查确认。

A．施工分包方质检人员

B．总承包方质检人员

C．监理工程师

D．业主代表

E．政府质量督察人员

24、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

25、根据《水法》，在河道管理范围内限制进行的活动包括（）。

A．修码头

B．建设桥梁

C．铺设跨河管道

D．铺设跨河电缆

E．弃置阻碍行洪的物体

26、依据我国《招标投标法》的规定，需要审批的工程建设项目有下列（）等情形的，由审批部门批准，可以不进行施工招标。

A．全部或者部分使用国有资金的

B．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的

C．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的

D．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

E．施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

27、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括（）。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项

C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

28、按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A．10

B．50

C．100

D．200

29、根据《水电工程概（估）算编制规定》，水电工程设计概算项目划分为______。

A．枢纽工程

B．建筑安装工程

C．建设征地和移民安置

D．独立费用

E．机电设备及安装工程

30、根据施工公开招标的一般程序，在资格预审后，应进行的工作是（）。

-----------------------------------------

1-答案：

A

定额是企业科学管理的产物，工程定额反映了在一定社会生产力水平的条件下，建设工程施工的管理和技术水平。

2-答案：

B,C,D,E

[解析]市政公用工程现场管理的内容

3-答案：

由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4d，工期提前120+4-122=2（d），施工单位应获得工期提前奖励，应得金额=2d×

3000元/d=6000元。

暂无解析

4-答案：

C

[解析]《建设工程安全生产管理条例》第29条规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；

办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。

施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

5-答案：

A,B,C,E

[解析]根据国务院办公厅在2004年发布的《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》的规定，水利工程供水价格要根据补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定，并根据补偿成本、费用以及市场供求的变化情况适时调整。

6-答案：

资格预审应发放招标文件。

7-答案：

B

[解题要点]P223～P225咨询工程师的质量管理工作。

咨询（监理）工程师在施工前准备阶段的质量管理工作有：

对施工单位资质进行核查；

对施工组织设计和质量计划进行审查；

对进场的原材料、构配件和设备的监控；

对施工机械设备的监控；

组织设计交底会议；

对施工单位质量管理体系的检查。

B项是施工过程中咨询工程师的工作。

8-答案：

9-答案：

10-答案：

11-答案：

12-答案：

事件3中甲施工单位做法的不妥以及正确的做法：

（1）不妥之处：

甲施工单位凭施工经验，未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。

正确做法：

应认真编制方案，且有详细的安全验算书。

（2）不妥之处：

专项施工方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时就开始搭设高大模板。

专项施工方案经甲施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

（3）不妥之处：

施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。

应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。

13-答案：

D

根据《矿山安全法》的相关规定，矿山建设工程不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入生产。

14-答案：

[解析]选项A仲裁协议独立存在，仲裁协议有效；

选项B抚养纠纷不属于仲裁范围，仲裁协议无效；

选项C仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确，又达不成补充协议的，仲裁协议无效；

选项D仲裁协议应以书面形式订立，口头达成仲裁的意思表示无效。

15-答案：

A,C

16-答案：

不妥之处：

总监理工程师未组织竣工预验收（初检）。

17-答案：

A,C,D

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证，应当具备的条件除了选项A、C、D外，还应具备；

（1）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；

（2）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；

（3）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；

（4）建设资金已经落实；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

18-答案：

19-答案：

1．

（1）不妥之处：

凭以往经验进行安全估算。

应进行安全验算。

20-答案：

A,C,E

[解析]《水利工程建设项目管理暂行规定》明确规定，水利工程项目建设实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，简称“三项”制度。

21-答案：

22-答案：

[解析]本题考核的是建设工程安全生产管理的法律责任。

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，造成重大安全事故的，终身不予注册。

23-答案：

A,B

[考核要点]本题考核的是施工阶段施工单位的质量管理。

24-答案：

25-答案：

A,B,C,D

《水法》第三十八条规定：

在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。

26-答案：

27-答案：

C,D

28-答案：

[解析]P52-P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。

对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。

29-答案：

[解析]根据《水电工程概（估）算编制规定》，水电工程设计概算项目划分为枢纽工程、建设征地和移民安置、独立费用等。

30-答案：