格闹河水电站G7标施工合同实施修改Word文件下载.docx
《格闹河水电站G7标施工合同实施修改Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《格闹河水电站G7标施工合同实施修改Word文件下载.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
2、工程承包范围
承包范围:
格闹河水电站建设工程(G7)所有土建工程项目。
即为上一节所述主要工程项目
(1)-(5)项和临时设施工程
(1)-(5)项。
乙方必须在2013年6月11日前完成:
主厂房整体开挖至1290.10m高程;
距主厂房下游边墙4m位置开挖至1279.0m,混凝土衬砌至1290.10m;
尾水闸室开挖至1279.998m,混凝土衬砌至1290.10m;
安装间、副厂房、升压站基础河床水下部分开挖完,混凝土衬砌至1290.10m。
以上施工节点任务完成后,乙方再得到甲方有关部门的指令后再施工本合同约定承包范围内的余留工程。
3、合同工期
开工时间:
2013年03月15日
竣工日期分为两个日期段,即:
2013年06月11日为第一个竣工日期,2013年06月11日后为第二个竣工日期段。
4、质量、安全标准
工程质量验收标准:
1、乙方在施工过程中必须按照审核通过的《施工组织设计》和甲方提供的有效的《工程施工设计图》及《设计更改通知书》组织施工。
2、乙方在施工过程中必须按照现行中华人民共和国水利局颁布的《水利水电工程建设施工质量技术规范》及相关质量标准施工。
3、乙方在施工过程中施工技术规范、质量要求必须达到中华人民共和国颁布的、现行《工程建设标准强制性条文电力工程部分》的要求。
4、乙方必须按照甲方质量体系程序文件要求控制质量和出具的各类文档资料进行施工。
5、乙方在施工过程中必须按照中华人民共和国水利局颁布的《水利水电工程建设施工安全技术规范》及相关安全施工标准施工。
5、合同价款
1、合同预算总价款为:
2013年6月11日前完成工程价款:
2266000.00(估算)元人民币大写:
贰佰贰拾陆万陆仟元整。
注:
此合同预算总价款为此合同包含各工程项目工程施工预算的金额,此价款只作为参考。
2、本合同承包方式及计量、计价:
本合同涉及所有工程项目除注明“总价承包”工程项目外,全部采用“单价包干”的承包方式,按照本合同中所附的《(G7标段)工程量清单》中的单价计价;
本合同中所附的《(G7标段)工程量清单》中没有的单价,参照2002年水电定额进行组价并报甲方审核确认;
工程计量按照甲方提供的有效的《工程施工设计图》、《设计更改通知书》和甲方现场工程师、甲方计经人员、监理工程师共同验收签署的《新增工程量现场签证核定单》确定的工程量计量;
本合同承包单价即《(G7标段)工程单价清单》中的单价中包含:
直接工程费、间接费、计划利润、工程承包风险费等一切其他费用。
合同约定单价为不含各项税金的价格。
3、本合同价格调差
《(G7标段)工程单价清单》中的单价在工程决算中不因为工程量的变更和施工条件的变更作出任何调整。
工程决算时,所有人工价格不因政策性费率的调整和市场价格波动而调整,其风险由乙方自行承担,结算时甲方不再增加任何费用。
工程结算时,甲供材料价格因政策性费率的调整和市场价格波动大于《(G7)工程单价清单》中约定的材料价格时,材料价格涨价风险由甲方承担;
本合同特别约定:
所有甲供材料乙方结算时都不再计算任何费用;
钢筋制安损耗率为3%;
混凝土中水泥及骨料用量按实际使用的配合比执行。
4、工程量的确定
工程量的确定最终以决算为准。
决算以甲方提供的《施工设计图》、《设计更改通知书》、《工程竣工图》和施工现场实际发生的由甲方现场工程师、甲方计经人员、监理工程师共同签字、验收确定的《新增工程量现场签证核定单》为准。
现场签证资料如果部分模糊、数据不明、不符合逻辑、违反设计意图、有意增大工程量的,甲方在决算时有权一律不予认可。
工程收方由监理部、工程部和计经部共同一起参与现场测量土石方工程断面图,土石方开挖完成后3部共同现场检查收方签字认可。
其它工程量收方也必需3部共同现场检查收方签字认可。
六、组成合同的文件
组成合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、经双方商定确定的(G7)工程单价清单及《说明》
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、施工图纸(含变更图纸)
7、投标书及其附件
8、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
以上文件应认为互补和解释,如有含义不清楚或相互矛盾之处,以上述文件顺序在前者为准。
七、词语解释
本《协议书》有关持词含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相投。
八、付款方式:
(1)工程预付款:
由乙方自行筹备。
(2)月进度付款:
乙方在当月25日向监理人申报当月完成工程量,要求部位明确,图标并附,计算过程清晰,监理人和甲方在10个工作日内审核完毕,甲方每月按照当月已审核工程量的80%支付款进度款,甲方在次月内拨付进度款到乙方指定的账户(账号)。
(3)本合同工程决算:
本合同内工程验收合格移交后30日内办理决算。
结算完毕10日内,甲方应预付款至本合同承包范围总金额的95%。
(4)工程保修期:
工程保修期从工程验收合格移交次日起开始计算为12个月,工程保修期完,本合同承包范围内项目所有缺陷补救合格完毕,甲方应付款至本合同承包范围总金额的100%。
(5)临时设施工程付款:
不扣工程质量保证金,但其管理、维护、使用在本工程完工时所发生的一切费用由乙方承担,在第一个竣工日期内,临时设施工程每部分完成即付款到该工程总价的70%,余下的临时设施费在第二个竣工时段第一次支付进度款时支付。
(6)账户:
转账支付账户必须是本合同中约定的账户、民工工资卡,由甲方督办,按月支付。
本合同中约定的支付账户:
九、双方权利。
义务及违约责任:
(1)履约保证金和民工工资担保金
乙方在签订本协议时必须交纳万元,大写:
万元人民币履约保证金到甲方指定账户或国内银行出具万元,大写:
万元人民币履约保函。
(2)进场
乙方必须遵守承诺,在签订《工程施工协议书》后7天内,机械设备、工程材料和专业技术人员到位,必须根据甲方和监理要求,配置工程所需得相关机械设备和施工人员,同时上报工程的施工组织设计方案。
乙方不能按时、按质、按量组织机械设备、工程材料和专业技术人员进场,甲方可视为乙方违约,追究违约责任或有权终止合同,且不退还履约保险金(保函)。
甲方应负责协调当地政府、乡(镇)关系。
搞好土地征收、拆迁、人员安置等工作,应在乙方进场前向乙方提供相应的施工场地和施工人员生活场地。
甲方未能按时给乙方提供相应的施工场地和施工人员生活场地时,乙方可以书面申请工期顺延。
(3)其他:
乙方应郑重承诺甲方:
自愿承担合同约定工程中的所有风险,自愿垫资:
万元人民币,大写:
元人民币,或按照本合同付款方式计算,将万人民币大写:
元人民币应收入工程进度款作为该工程的垫资款,甲方从乙方的工程进度款中扣完上述垫资款后,将按照本合同约定的支付方式支付进度款。
进度款在未支付之前,乙方施工现场绝对不能因为经济原因出现消极怠工和停工现象,否则甲方有要求乙方索赔的权利并追究乙方的违约责任。
甲方应郑重承诺乙方:
乙方的垫资万元人民币,大写元人民币,甲方需在天后按照乙方每月垫资金额逐月返还乙方,同期工程进度款仍按照本合同约定的支付方式正常支付,否则乙方将追究甲方的违约责任。
(4)质量
乙方必须严格按照甲方提供的有效的《工程设计施工图》、《设计更改通知书》和相关技术规范和监理工程师的要求进行施工。
不得随意修改设计图纸、更改施工工艺、增加、减少工程数量,不得降低质量施工。
如有与设计工程量不符的部位或必须更改、优化原设计的部位或增加临时安全防护措施,乙方必须书面报告请示监理工程师及甲方工程部(附变更原因、原设计方案、更改推荐方案、工期技术经济指标对比等)。
待监理工程师和甲方审核批准后方可按照审核批准方案实施,并按照监理工程师和甲方审核批准后的工程量计量、计价。
在施工工程中,乙方必须达到本协议第四节《工程质量验收标准》。
上述情况乙方应无条件遵守,如有违反,甲方有权单次对乙方采取10000元—50000元人民币罚款处理,缺陷严重的或重要部位质量缺陷甲方可采取不予计量处理;
并且乙方应无条件采取补救措施,由此产生的返工费、误工费、工期耽误等所有费用和损失由乙方全部承担。
因此给甲方带来重大经济损失和社会信誉损失时,甲方有权追究乙方的违约责任。
(5)安全
乙方必须建立健全自身符合国家安全生产标准的安全生产体系和安全责任制度,做好《安全隐患排查措施》、《安全管理制度》《安全施工》、《施工用电组织设计》、《爆破施工设计》、和《防火、渡汛计划书》等指导性文件并实施。
乙方必须对本合同工程产生范围内的所有安全全面负责,(包括设备进、退、和施工区内的所有人身、财产安全和机械运输安全以及安全施工、防火、渡汛工作等)。
乙方在整个工程施工中(也包括主体工程量和全部临建工程量)所发生的一切伤亡及事故必须承担全部经济责任和法律责任,乙方对所有参加的施工人员必须到保险公司购买保险并将保险单复印件交甲方存档。
乙方必须郑重承诺:
严格遵守国家法律、法规和甲方安全管理制度,并对甲方的安全管理要求积极配合,在甲方限定时间内整改完毕,否则,甲方有权扣罚乙方安全风险金10000元—50000元人民币,情节严重者甲方有权清退出场并追究其行政责任和相关法律责任。
(6)管理
乙方施工人员必须完全服从甲方现场工程师和监理工程师的管理调度,接受甲方现场工程师的监督,如有不服从的,甲方有权对乙方采取经济处罚和行政处罚,单次处罚金额10000元—50000元人民币,或者将其清退出场。
乙方不能以甲方的名义在当地造成不良影响,有类似情况的,甲方有权将其清退出场。
因甲方现场产生指挥失误造成损失的,甲方应向乙方赔偿造成的直接经济损失。
(7)工期
本合同约定开工时间为3013年3月15日
本合同约定竣工日期为两个时间段,即:
2013年6月11日为第一个竣工时段,2013年6月11日后为第二个竣工时段。
乙方必须无条件按照本合同约定工期时间段完成本工程,如果延期,每延期一天甲方有权按2000.00元/天的标准扣减乙方的工程款或履约保证金,扣款最多不超过承包总价的10%;
在甲方要求乙方提前完工的基础上,工程提前完工验收合格,每提前一天,甲方需按2000.00元/天的标准给乙方奖金,奖金数量不设上限。
在合同期内,因甲方原因造成乙方主体工程停工时间累计超过360小时后,乙方有权利要求工期顺延超过360小时以后的时间;
因甲方原因造成乙方主体工程停工时间累计超过720小时后,乙方有权利书面要求甲方应按实际情况,酌情补偿乙方累计停工超过720小时以后的时间因此带来的直接经济损失。
乙方须按照此工期做成详细的工期计划安排表。
合同签订7日内作出总工期计划、年度工期计划、季度工期计划上报监理人和甲方审核。
并在每月25日前作出次月工程进度计划,上报监理人和甲方审核。
乙方必须严格按照上报工程进度计划组织施工,甲方将乙方上报工程进度计划作为评审乙方施工能力的标准。
甲方要求乙方提交的施工进度计划质量保证措施、安全管理资料等,乙方没有按时按质量上报的,甲方有权利对乙方当月上报工程量暂不予以审核,其损失由乙方自付,乙方且不能因此出现消极怠工和停工现象,否则甲方有权追究乙方违约责任。
(8)索赔
在合同期内施工范围内的所有因安全事故、质量事故造成的经济损失,概由乙方自行负责,甲方不予赔偿,其风险由乙方自行承担。
因为乙方原因造成重大安全事故、质量事故而带来地方有关部门的处罚由乙方全部承担;
给甲方带来严重经济损失的,甲方有权按照50000元~500000元人民币对乙方作出经济处罚,并有向乙方索赔的权利。
甲乙双方索赔事宜必须按照国家规定的法律法规方可有效,否则,对方有权不予所索赔。
(9)乙方必须按照监理人和甲方所提供的工程资料格式及时上报相关有效工程资料(如:
工序评定资料、收方计量资料)。
资料不完善、不合格或者资料含糊不清的工程部位,甲方有权推迟结算或不予结算。
计量资料要求同时上报电子版本。
乙方有权利和有义务对本工程设计、现场安全、质量、进度管理等提出书面建议或变更,经监理人和甲方共同认可后方可作为本合同的附件资料,否则无效。
甲方有权利因为乙方资料不完善、手续不具备勒令乙方停工整顿,其经济损失和工期损失由乙方全部承担。
监理人和甲方有向乙方提供相关的工程资料格式的义务。
决算时,以此资料(格式)和相关文件为准。
乙方有义务必须按照甲方或监理人的要求提供相应的技术资料和工作计划及报表,没按时上报的,监理人和甲方有权利提出限时整改,在规定时间内仍没有整改完毕的,监理人和甲方有作出全面或局部停工的决定,停工所造成的所有经济损失、工期损失均由乙方承担;
乙方资料工作不严谨、不配合甲方的,甲方并有权利按照单次10000元人民币金额的罚款对乙方做出经济处罚。
(10)图纸
甲方免费向乙方提供四套施工图纸,监理人和甲方组织图纸审核,会审纪要可作为设计计量依据之一。
乙方应按照审定的施工计划和施工现场实际情况提前10天上报用图计划,避免因图纸不到位引起的停工、怠工现象;
在决(结)算资料中应向甲方提供四套竣工图纸和四套竣工资料。
(11)结算方式
乙方在每月25日前按照规定上报当月工程进度量,作为结算当月工程款的依据,因乙方原因逾期上报使当月工程款拨付不及时,由乙方自行负责。
乙方对甲方拨付的工程款必须做到专款专用,不得转移或用于其它。
且乙方必须在业主辖区内设立银行账户,并接受甲方监控。
甲方审核工程量和工程内容单价应在乙方上报工程量10个工作日内审核完毕,并按照本合同约定的付款方式、账号、时间和方式向
乙方支付工程款。
(12)验收
乙方应严格遵照甲方所制定的验收制度完成验收程序和验收资料方可认为是有效工程量
验收原则:
开挖区域按照设计标准断面尺寸验收。
①地面厂房和尾水室开挖、基础保护层开挖不允许出现超、欠挖,混凝土工程按照设计图收方计量(设计变更、IV类岩石以上及较大断层、溶洞除外)。
②土、石方明挖严格按照施工设计图放坡进行,禁止出现超欠挖,按照设计断面收方计量(设计变更除外)。
③临时工程、支护工程按实际发生量收方计量,办理完善《新增工程量现场签证核定单》方可视为有效计量依据。
④其他工程、临时设施工程项目均按照甲方和监理人签字认可的方案或施工设计图或设计变更收方计量。
⑤土、石方运输需卸在甲方和监理人指定的卸渣地点方可计量,并按设计图纸现场测量的断面进行收方计量,均不计算松散石方量。
⑥在乙方报量甲方和监理人审核过程中,如甲方和监理人发现乙方有谎报、多报、弄虚作假的行为,甲方有权对乙方相关工作人员作出勒令退场的决定,并对乙方处以10000至100000元人民币罚款。
乙方在不经过监理人或甲方同意认可或没有测量依据、原始依据擅自施工部位的工程量,甲方有权视为是乙方单方面的个人行为,并有权对此工程量作出不予计量的处理;
乙方不能因此作出有损工程质量的破坏行为,否则,甲方有权力不经过乙方同意解除本合同协议,将乙方清退出场,重新招标,同时甲方有权力追究乙方的违约责任。
乙方在工程施工中严禁向甲方和监理部的任何人行贿。
乙方严禁宴请甲方和监理部的任何人。
乙方必需向甲方交廉政施工保证书。
⒀竣工决算
竣工决算应在竣工验收后30个工作日内完成。
由乙方提供完整的工程竣工资料和《竣工决算书》,包括:
单位资质、施工合同、进场设备、主要工作人员资料、特殊工作人员资料、总工程进度(资金)计划、施工组织设计、单项施工工艺方案、特殊施工工艺试验报告、安全文明施工施工措施、施工日志、技术交底、现场技术签证核定单、设计图纸、变更通知、竣工图纸、分部分项质量评定表、各项质量试验报告、工程施工工作报告、来往函件、验收证书等。
因乙方原因竣工资料不齐全造成计量不准确的,由乙方自行负责。
甲方相关人员配合乙方做好竣工决算工作。
⒁违约
1、甲方未履行本合同约定的任何一款义务和责任,按以下违约金金额约定向乙方支付违约金。
甲方可单方面解除合同,甲方可不继续履行合同。
违约金金额:
人民币10万元。
乙方追究违约行为须在甲方违约行为发生28天内提出方可有效,在本合同期内,可以重复追究违约行为,并应继续履行合同约定的义务和责任。
2、乙方未履行本合同约定的任何一款义务和责任,除按以下违约金金额约定向甲方支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。
违约金金额:
人民币10万元。
甲方追究违约行为须在乙方违约行为发生28天内提出方可有效,在本合同期内,可以重复追究违约行为,并应继续履行合同约定的义务和责任。
3、当甲方认为乙方不具备完成本合同约定工程建设的施工实力时,可以不征得乙方同意终止本合同,并按照本合同约定单价的80%结算验收合格的项目的工程款,付款时间截止为本工程全部竣工运行正常后7日内,并且乙方要对已完成工程作出决算,完善本合同第九条第十三项所有要求;
未完成的工程甲方可以在宣布解除本合同7日后重新招标,并有权追究乙方的违约责任和保留向乙方索赔的权利。
乙方在解除合同后的退场期限为15天。
4、在尚未履行完本合同约定的义务和责任时终止本合同,本合同第九条第十二项、第十四项、第十六项和《(G7标段)工程单价清单》仍然成立。
⒂保险
1、永久建筑工程保险由甲方负责,并有义务办理永久建筑工程保险的所有事宜,其产生的所有费用由甲方承担。
如没有参加保险的,一切因此产生的后果由甲方全部承担。
2、第三者责任险、意外事故伤害保险、施工人员的人身安全保险、施工期间所有材料、设备财产保险由乙方负责,乙方并有义务办理完善上述保险内容的所有事宜,其产生的所有费用由乙方承担。
如没有参加保险的,一切因此产生的后果由乙方全部承担。
⒃争端的解决
诉讼机构为:
四川省宜宾市人民法院。
争端调解、仲裁、诉讼方法;
按照现行的《土木工程施工合同条件》条例执行。
十、生效时间
本协议经双方代表签字盖章之日起生效。
工程竣工验收合格,质量保修期满,结清财务手续后自动失效。
十一、其他
本协议未尽事宜,双方协商解决,可另立《补充协议》,与本协议同具法律效力。
本协议一式陆份,不分正副本,甲方持肆份,乙方持贰份。
附件《工程质量保修书》为合同的组成部分,与本合同同具法律效力。
甲方:
乙方:
代表(签字):
代表(签字):
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
户名:
账号:
单位地址:
单位地址:
2013年月日2013年月日
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证格闹河电站厂房地面工程、尾水室工程的爆破和尾水室工程的混凝土施工,发包人、承包人协商一致签订工程质量保证书。
承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修内容双方约定如下:
本合同工程内的所有土建工程,自竣工验收合格日起,保修期壹年。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、土建工程为壹年;
2、其他规定:
协议中所约定的《(GT标段)工程量清单》单价中已经包含保修费用,在保修期内乙方产生的所有费用都由乙方自行承担。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后三天派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因总之是工程在合理作用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款5%,双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为(万元)。
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修金期满14天内,将剩余保修金(不计息)返还乙方。
六、其他
双方约定在其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由甲乙双方共同签署。
甲方(公章)乙方(公章)
代表(签字)代表(签字)
第四部分(G7标段)工程单价清单
(G7标段)工程单价清单共分为三个部分:
一、主要材料基础价格表。
主要材料价差风险由甲方承担。
分组工程单价清单(G7标段)
此工程单价清单由甲、乙双方协商达成一致所约定、作为格闹河水电站(G7标段)土建工程决算计价标准,为不可更改的单价。
分组工程单价清单(G7标段)单价技术要求、计量补充说明。
主要材料基础价格统计表
序号
材料名称
单价
核定预算价额(元)
备注
1
钢筋
t
5400.00
甲供综合价
2
型钢
5500.00
3
水泥P.032.5
520.00
甲供
4
板方材
m3
900.00
5
原木
600.00
6
炸药
10200.00
7
毫米雷管
棵
4.20
甲供段位综合
8
粗砂
55.00
9
中、小石
10
块石
40.00
11
风
0.18
12
水
0.54
13
电
Kw.h
0.72
14
柴油
T
7550
以上单价均为材料预算单价
格闹河G7标厂房土建分组工程单价清单
组号
项目名称
单位
工程量
单价(元)
合价(元)
审核单价(元)
备注
临时工程
1-1
围堰、基坑排水
按实
单价承包
1-2
临时支线工程
50000.0
总价包干
1-3
供电与照明工程
1-4
供水系统
30000.0
1-5
生活福利设施