水电设计合同Word格式.docx

水电设计合同Word格式.docx

《水电设计合同Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电设计合同Word格式.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘测设计合同细则》等有关规定，甲方委托乙方承担工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

工程地点：

2、设计项目范围

二、设计项目依据

甲方提供的相关资料及《供电方案答复单》、规程、规范。

三、设计进度

合同生效后，个工作日。

四、设计文件份数

正常出图六份，如甲方要求增加出版份数，需另加工本

费。

五、甲方责任

1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准、规定进行设计工作的权利，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；

2、甲方应在签署合同同时向乙方提供开展设计工作所需的基本资料，并对提供资料的可靠性负责，如果甲方推迟提供或提供的资料不满足设计要求，乙方则应推迟设计进度;

3、维护乙方的设计文件成果，不得擅自修改，不得转让给第三方重复使用；

4、按合同规定如期支付设计费。

六、乙方责任

1、按照本合同规定内容，根据国家和行业相关标准、规定开展工作，并对设计质量负责；

2、参加甲方主持的有关工程接入系统方案的协调配合会议，所发生审查费用由甲方负责；

3、对由甲方提供的基础资料，在未经甲方同意时，不得向任何的第三方提供；

4、按合同规定如期交付设计文件。

七、设计收费及支付方式：

1、设计收费：

依据《国家电点定【20XX】7号》文件取

费标准，设计费费率为工程总造价（设备材料费+安装工程

费）x%共计圆整（元）。

2、付费方法：

合同签订后甲方预付圆整（元），余款交付图纸时一次性付清。

八、违约责任

1、由于甲方计划变更，提供资料不准确不及时等原因造成设计的返工、甚至修改设计时，按实际消耗工作量増付乙方费用。

2、甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款。

3、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付设计图纸。

九、解决争议的方法

当甲、乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。

协商不成时，向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。

十、未尽事宜双方另行协商解决

与本合同有关的其他补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、合同有效期与份数

本合同经双方签字并加盖公章之日起生效，交付设计文

件、双方结清费用工程完工后终止。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法人代表（签字）法人代表（签字）

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

年月曰年月曰

篇二：

电力工程设计合同

合同编号：

发包方（全称）：

（以下简称甲方）

承包方（全称）：

（以下简称乙方）

签订日期：

20年月日

签订地点：

为明确甲乙双方在工程设计中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。

第一条设计范围和内容

一、工程名称：

二、工程地点：

三、项目编号：

四、设计内容：

工程施工图等勘察设计

五、设计成果提交时间：

乙方应按甲方要求于设计方案交底后30日内向甲方提交施工图纸、施工图预算及材料清单等.

六、设计标准：

《架空配电线路设计技术规程》

（Q/301-10606-95）、《高压配电装置设计技术规程》（Q/301-10602-95）以及《中低压配电规划建设与改造实施细则（试行）》等规程规定。

第二条双方的职责

甲方的职责：

一、配合乙方开展工作，并协调设计中需互相配合的有关事宜。

二、收到乙方交付的设计文件或图纸后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加竣工验收。

三、负责保护乙方的设计成果，不得擅自修改，未经乙方书面同意，不得转让给第三方重复使用。

对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

四、负责按合同约定按时支付设计费。

乙方的职责：

一、按合同约定的进度、质量提交设计成果一式8份

二、参加甲方召集的必要的工程协调会。

对所承担设计的工程项目应配合施工。

开工前进行技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，及其引起的修改预算等。

参加工程竣工验收。

二、应在收集资料基础上，对现场进行核对后，父付符

合现场的施工图。

四、负责协助与厂家签订主设备的技术协议。

五、按期提交初设图纸和设计图，参加甲方组织的设计初审、会审会议，并做好

全面技术介绍和交底，根据设计初审及会审的综合意见进行修订；

六、对设计的进度及所提交的图纸的合理性负责。

由于乙方的原因，造成设计成

品不合格，乙方应积极采取补救措施，并承担由此所造成的一切损失。

第三条设计的变更

一、甲方因故要求改变设计，乙方应积极给予支持，但甲方应及时书面通知乙方。

因变更而涉及的问题，双方应另行议定。

二、甲方因故要求停止设计时，应及时书面通知乙方，乙方应立即停止设计，费

用按已完成的工作量算。

第四条设计费取费标准：

按照国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收

费标准》（20XX年修订本）。

同时参照《竞争性谈判结

本工程总包报价。

第五条合同价款

一、本工程合同价款为人民币。

二、合同价款支付方式：

合同签订后付30%乍为定金，所有设计文件交付后，付

至90%留10%寺工程验

收送电运行正常后付清。

第六条违约责任

一、乙方未按合同约定时间提交勘察设计文件等成果，每逾期1天，应向甲方

支付单项价款的%的违约金，误期罚款总额一般不应

超过合同价的百分之五。

延误超过30天的，甲方有权解除

合同。

二、乙方提供的勘测结果或设计图纸存在问题，乙方应根据需要进行修改，并承

担因此增加的费用以及给甲方造成的损失。

三、甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期1天，向乙方支付单项价款的%的违约金。

四、在合同履行期间，因非乙方原因甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开展设

计工作的，乙方不退还甲方已付出的合同定金；

已开始

工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；

超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

合同生效后，非甲方原因乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。

五、因乙方工作失误造成返工或已购设备无法在本工程

中使用的，应由乙方负责。

六、若非甲方原因，乙方对于设计深度不足，以及未经

甲方同意应施工单位要求

修改方案或虚增工程量等，所造成的损失由乙方承担。

七、双方违约的其它责任，均按国务院颁布的《建设工

程勘察设计合同条例》执

行。

第七条争议解决方式

甲乙双方在履行本合同时发生的一切争议，由双方当事

人协商解决。

协商不能达

成一致的，可向本合同签订地的人民法院提起诉讼解

决。

第八条合同附件：

无。

第九条双方约定的其他事项：

第十条合同效力

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，效力同等。

本合同自双方签字盖章之日（签订日期）起生效。

本合

同未尽事宜双方可经协商另

签订补充协议。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人:

地址：

地址：

篇三：

GF-20XX-07230

电力工程勘测设计合同

工程名称：

勘测设计单位：

电力科技有限公司

工程设计证书号：

工程地址：

合同签订地点：

年月日签订

一、设计依据：

二、勘测设计项目、规模及范围：

三、勘测设计主要技术要求：

根据国家、电力工业部（含电力规划设计协会）有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。

四、勘测设计基础资料和外部协议：

甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。

科目如下：

1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模；

2、项目政府相关批文；

3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。

五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。

施工期间，乙方有随时到场服务的义务。

竣工验收投运一月后，提交竣工图。

六、设计成果文件份数：

乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：

七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：

八、双方责任：

1、甲方：

（1）按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。

（2）按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。

（3）维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意

不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。

（4）负责安排以及主持办理施工交底会。

（5）参加乙方组织的施工图设计成果审查。

2、乙方：

（1）乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。

按时提供各阶段设计文件及概预算书。

若因甲方原因（如范围有变动、方案更改、未按时审查等）乙方可顺延。

（2）配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。

（3）负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。

（4）参加甲方安排设计审查以及图纸交底。

3、违约责任：

（1）、如因甲方变更计划（如停、缓、改）而解除合同时，甲方已付给乙方的勘测设计费，乙方不予退回。

（2）、如因甲方变更设计要求，提供的资料不准确或

未按时提供勘测设计上必须具备的资料，而造成设计返工、窝工或需改设计，甲方应按乙方实耗返工的工作量另行增加勘测设计费，工期并顺延。

（3）、如因乙方责任推迟提供设计图纸及设计文件，超过

一周以上，则每延长一天扣勘测设计费10%但总扣累

计不得超过勘测设计费总额的20%因乙方设计错误造成工

程质量事故，乙方除免收损失部分的设计费。

损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2%。

（4）、如因人力不能抗拒的原因，影响勘测设计图纸、文件等迟期交付时，则不作甲乙双方违约。

九、合同有效期及合同份数：

1、合同有效期：

本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工

验收并结清勘测设计费后本合同自行失效。

2、合同份数：

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

具有同等效力。

十、其他：

1、本合同如有未尽事宜，须经双方按实际情况协商确

【以下无正文】篇四：

电站设计合同范本

建设工程勘测设计合同

目名称：

托方：

接方：

订地：

订时间:

水电站工程

项**项目建设地点：

委承签签

建设工程设计合同

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

项目名称：

项

目建设地点