二级建造师建设工程合同和劳动合同法律制度文档格式.docx
《二级建造师建设工程合同和劳动合同法律制度文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师建设工程合同和劳动合同法律制度文档格式.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
停工、不能按期开工如果
是因承包人原因造成的,由承包人承担费用,工期不予顺延;
如果是因发包方原因造
成的,发包方应赔偿由此造成的损失,并顺延工期。
竣工日期一般按照以下情形处理:
(1)建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(2)发包人收到竣工
验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工
验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期。
发包人如需提前竣工时,应
签订提前竣工协议。
已招标工程的合同价款依据中标价格在协议书内约定,非招标工程的合同价款则依据
的是工程预算书。
如果出现“黑白合同,”应以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。
发包人拖欠工程款应当支付利息,在合同中如果有约定,就按照约定处理,但是,约定的
计息标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不受法律保护。
如果没有约
定,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
利息从应付工程款之日起计,下列
时间视为应付款时间:
(1)建设工程实际交付的,为交付之日;
(2)建设工程没有交付的,
为提交竣工结算文件之日;
(3)建设工程没有交付、工程价款没有结算的,为当事人起诉
之日。
对于拖欠工程款,承包人和发包人可以协议将工程折价,也可以申请人民法院依法
拍卖该工程,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,但是消费者交付购买
商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买
受人。
3.建设工程赔偿损失的规定
当事人因违约给对方造成损失的,损失赔偿额应是因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
约定赔偿损失优于法定赔偿损失。
当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大,没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
4.无效合同和效力待定合同的规定
无效合同从订立时起就不产生法律约束力。
无效合同的情形有:
一方以欺诈手段订立合同,损害国家利益;
一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益;
恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;
以合法形式掩盖非法目的;
损害社会公共利益;
违反法律、行政法规的强制性规定。
合同中约定造成对方人身伤害、因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款是无效的。
无效合同的法律后果是:
返还财产或折价补偿、赔偿损失。
建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人可以请求参照合同约定支付工程价款。
限制民事行为能力的人签订的合同一般应由其法定代理人在一个月内追认或征得法定代理人同意后实施,但实施与其年龄、智力、精神状况相适应的民事行为,或纯获利益合同例外。
善意相对人在合同被追认前有撤销的权利。
无权代理是指没有、终止或超越代理权的代理,一般由行为人承担责任,但被代理人可追认。
无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效。
5.合同的履行、变更、转让、撤销和终止
合同生效后,当事人应按约定全面履行自己的义务。
合同的变更应经当事人双方协商一致。
当事人对合同变更内容约定不明确的,推定为未变更。
合同权利允许转让,但根据合同性质不得转让的、按照当事人约定不得转让的、依照法律规定不得转让的除外。
合同权利转让需要通知债权人,且该通知未经受让人同意是不能撤销的。
债务人对让与人抗辩,可向受让人主张。
合同义务转让应经债权人同意。
合同中权利和义务可以一并转让,但得取得对方的同意。
因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈、胁迫手段或乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
撤销权从当事人知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使。
合同撤销后就不具有效力,但不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
合同终止是合同关系归于消灭,包括债务已按约定履行、合同解除、债务相互抵消、债务人依法将标的物提存、债权人免除债务、债权债务同归于一人及其他。
合同解除分为约定解除和法定解除。
法定解除是在符合法定条件时,当事人一方有权通知另一方解除合同。
发包人可以请求解除建设工程施工合同的情况有承包人明确表明或以行为表明不履行合同主要义务的、承包人在合同约定的期限内没有完工且在发包人催告的合理期限内仍未完工的、承包人已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的、承包人将承包工程非法转包或违法分包的。
承包人可请求解除施工合同的情况有:
发包人未按约定支付工程价款
的、提供的主要建筑材料及构配件和设备不符合强制性标准的、不履行合同约定的协助义务的。
6.违约责任及违约责任的免除
违约责任承担的方式主要有继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金。
当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择使用违约金或定金的条款。
不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
因不可抗力事件造成的违约可以免除责任。
但是当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
7.建设工程合同示范文本的性质与作用
合同示范文本具有引导性、参考性,没有法律强制性,《建设工程施工合同》的示范文本由协议书、通用条款、专用条款等三部分组成。
一、单项选择题
1.建设工程合同包括下列选项中除()的合同。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同
C.建设工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同2.建设工程合同的法定形式为()。
A.书面合同B.口头合同
C.默示合同D.合同示范文本
3.下列施工合同条款涉及的内容中,明确施工人施工要求并可作为确定施工人责任依据的是()。
A.工程标的B.工程数量C.工程价款D.工程质量4.施工中发包人如需提前竣工,以下做法正确的是()。
A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间
B.发包人需要通知承包人提前竣工的时问及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致,签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议
5.某建设工程施工合同中约定工期是从2012年8月1日到2013年7月31日,其中包括52个周六、周日和11天法定假日,那么承包人的合同总承包天数是()天。
A.3658.354C.261D.2506.建设工程在开工阶段出现了下列情况,其中不能顺延工期的是()。
A.承包人因施工机械不能及时到位,在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工,监理方在48小时内未作书面答复
B.承包人因工人回家过节不能按时开工,在节后以书面形式向工程师提出延期施工
C.因设计进度拖延,工程师书面通知承包人延期开工
D.因施工场地未达到开工要求,工程师书面通知承包人延期开工
7.按照《合同法》规定,合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照()履行。
A.订立合同时履行地的政府定价8.订立合同时履行地的市场价格
C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格
8.某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:
(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;
(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;
(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;
(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为()。
A.2012年11月7日B.2012年11月14日C.2012年11月21日D.2012年11月28日9.某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于l个月内交付给发包方使
用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,因此,该工程的竣工日期为()。
A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日10.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题,应当()。
A.由质量缺陷的责任方履行保修义务,由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用
C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用
D.由施工单位履行保修义务,由质量缺陷责任方承担保修费用11.承包人取得工程价款的前提条件是()。
A.工程竣工B.工程竣工验收合格
C.工程师签证D.工程竣工结算已审核
12.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议,工程结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程施工合同B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
13.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照()计息:
A.中国人民银行的国债利率
B.中国人民银行发布的活期存款利率
C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率14.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金
按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。
银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持B.按照2.4%o支付利息C.按照4.8%支付利息D.按照6%支付利息15.某发包人负责采购材料,欠甲材料供应商100万元,在工程实施过程中,为了筹
措资金又将工程抵押给银行,工程竣工后,施工单位经多次催促,发包人始终无法支付结算价款。
最后向法院申请拍卖该工程,那么,在拍卖完成后,()将最先受偿。
A.甲材料供应商B.银行
C.施工单位D.先到先得,没有先后顺序
16.某建设工程施工合同签订于2009年3月1日,合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日,后工程于2010年10月20日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A.2011年4月1日B.2011年10月1日C.2011年4月20日D.2011年10月20日17.某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元住宅,开发商将
此笔资金全部用于购买土地。
导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
18.下列项目费用中,属于建设工程价款优先受