供配电工程施工合同协议书范本文档格式.docx
《供配电工程施工合同协议书范本文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供配电工程施工合同协议书范本文档格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
在履约过程中,根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素,经甲、乙双方签证认可后,进行调整,从而最后确定竣工日期。
第五条工程质量标准及保修条件、期限:
(一)按照国家及省、市电力管理部门的有关规定执行。
(二)保修期从竣工验收送电后起个月。
第六条承包方式:
乙方在本合同工程承包范围内以总包的形式进行承包,包工包料(含设备),包质量、包工期、包安全、包验收、包送电。
第七条工程总造价及付款方式:
(一)工程总价按上述承包范围和方式,根据作依据进行编制,总包价为:
人民币(大写)
元整即(¥元整)。
(二)付款方式:
施工单位进场后天内支付%工程款,余下的工程款,待竣工验收合格送电后天内一次性付清。
第八条材料设备供应:
(一)工程所需电气主材设备及材料,按市供电部门及广州市质监部门认可并具有认证的厂家生产的产品,由乙方采购及安装。
(二)工程所需土建成品材料,由乙方按市供电部门及市质监部门认可的厂家采购及安装,其成品单价按市场价执行。
第九条甲方责任:
(一)向乙方提供有关工程的技术资料和有关部门审批资料及文件:
1、原设计的电房土建平面图和结构资料;
2、原设计的室内低压电器使用一次系统图;
3、城建、规划部门的审批文件。
(二)落实解决现场施工条件,提供施工用的水电源接驳点并协助乙方办理施工人员进场手续,施工期间发生的水电费用由乙方支付。
(三)甲方派专人为工程代表,对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程,负责解决应由甲方解决的问题及其它事宜。
(四)甲方因生产或技术使用需要,确需变更设计时,应书面通知乙方,并提供变更设计的技术资料,按规定办理变更工程手续,签订补充协议或变更合同,造价则按工程增减的规定进行调整和结算。
第十条乙方责任:
(一)严格按供用电合同书进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,再送电力部门审批。
(二)按合同规定知会甲方后,乙方负责设备招标或议标工作,并负责购置和运到现场。
(三)应严格按照安全工作规程进行施工,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,均由乙方承担责任。
(四)甲方提供有效完整的有关政府部门批文和图纸资料后,乙方负责向规划部门报批KV及以上电缆走廊。
(五)施工完结后,乙方在天内向电力管理部门报本合同工程范围内的验收手续。
(六)乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规则》和施工现场的有关安全措施,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。
(七)工程竣工后,乙方应绘制竣工图,工程变更不大的,由乙方在送甲方的原施工图上加上注明,盖上章,提交甲方归档。
工程变更较大的,应由原设计方出具变更图纸,由乙方在竣工图上签注。
(八)工程所需设备、材料全部由乙方负责,在施工过程中,如设备及材料价格变动,除实行预算包干结算方式外,其他工程结算方式,按有关规定进行调整。
第十一条违约责任:
(一)乙方逾期完成本工程,从逾期之日起,每逾期一天按工程总价款的千分之向甲方交纳违约金。
(二)乙方未按设计图施工,所提供的材料不符合标准的,乙方负责与有关部门协调、更改,所发生的费用由乙方负责。
(三)甲方不按期预付工程款,经书面催告仍未支付的,乙方有权中止施工,工期顺延。
(四)因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,赔偿给乙方由此造成的停工和材料、设备积压的损失。
(五)工程(包括单项工程)未经验收,甲方提前使用或擅自动用已安装好的电器设备,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第十二条争议解决办法:
本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第种方式解决:
(一)向广州仲裁委员会申请仲裁;
(二)向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条合同期限及生效:
本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。
本合同正本份,双方各执
份,均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
签订合同有哪些注意事项?
合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
一、核实确认对方当事人的主体资格
1、合同对方为自然人:
核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份、行为能力及资信状况,最好是以钱款两清的方式来交易,以避免风险。
2、合同对方为“其他组织”:
(1)对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;
由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。
(2)法人筹备处:
确认经办人身份及股东身份,加盖法人筹备处和股东公章。
3、合同对方除加盖公章、私章外,要亲笔签名。
(1)在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方(如验收单上)都要注意签字方的身份,是否具有合法的授权委托书,否则签字可能会变为个人的行为,最好在涉及到对方签字的地方都加盖公司的印章加以确认。
4、合同对方为法人:
(1)到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性;
特别注意营业执照上的公司名称,上对方名称和企业营业执照上的名称保持一致,还应注意公司的样章的名称和营业执照上的一致。
(2)一般而言,合同上会要求有企业法定代表人的签字,在此应确认在此处签字的人的身份,如果不是法定代表有人,则应特别注意该人员是否有公司或法定代表人的授权委托书,并且应把授权委托书、合同书及个人的身份证明
放在一起保管,以保证签订合同的有效性。
(3)应注意签约方的资信状况,以保证合同的有效履行。
(4)签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。
5、合同主体的考察方法
(1)、签约对方的主体资格签约对方为企业时,则应注意企业下属部门,如企业各部、科、室等是不具备主体资格,不能签约的,如果签订了这样的合同可能会因为主体不适格而被认定无效;
而企业的分支机构,如分厂、分公司、办事处等,则应看其是否具有对外开展业务资格(是否有授权)?
是否有非法人营业执照?
如果有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格,对分公司、分厂、办事处的审查,除审查分支机构的履约能力外,还应审查公司的履约能力的情况,因为在分支机构无力承担责任的情况下,公司还应承担补充责任。
看注册资本,是否与拟签合同标的额相称,如差别较大,则可能风险也较大,应加以注意;
看企业经营范围,看拟签合同业务是否在经营范围内,不是,风险也较大;
看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验,如果没有,则签定合同时风险也会较大。
除以上的方式以外,还应依据营业执照中记载的情况,对公司的办公地点、人员、固定资产等进行实地考察和确认。
2)、要核实对方资信情况在审核了对方的主体资格,没有问题后,则应核实签约对方的资信。
核实资信的方式与签约对象是新客户还是老客户,有很大的区别,如果是老客户,则可以考虑与其签合同,但要核对其之前的履约的情况,如履约情况差,一般不能再与其签合同,既使签,也只能同时履行合同,既交货的同时付款的合同。
如果交货期较长,则应要求对方先支付一定的履行保证金,并要求在交货的同时付清全部货款;
对核对履约记录情况后,如履约情况一般或履行情况良好,则应考察其资信证明文件,除了交货的同时付款以外的合同,一般应要求对方提供资信证明文件,资信证明文件一般包括企业简介,营业执照,效益情况,税务证明,银行信用等级证明以及单位的基本情况等资信证明资料;
同时可以通过了解对方客户的评价,调取工商资料等其它手段核实对方所提供的资信证明情况,同时还可以对公司的注册资本情况、会计资料、股东等进行核实,最后依据对方的资信情况确定是否应签合同或签什么样的合同。
对于新客户除了交货的同时付清款的合同外,一般应要求对方提供资信证明材料,并实地进行考查,在确认有良好资信及履约能力后再与之签定合同,如果在此过程中能让对方提供履约担保则会极大的减少风险。
二、合同的必备条款要具体、明确:
1、当事人名称须真实、一致;
2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确;
3、注意验收方法、程序和时间;
4、履行方式须具体:
交货方式、结算方式;
5、履行期限须确定某一时间点或时间段;
6、尽量明确本司所在地为合同履行地;
7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法;
8、解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX仲裁委员会仲裁。
三、合同形式:
1、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
除了交货的同时负款的合同外,一般应以书面的形式签定合同,在以信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认,以避免双方在履行过程中发生分歧。
当然如果当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同是成立并有效的,但这样的行为会给企业带来许多不必要的风险和麻烦,应当尽量的避免;
2、采用口头、信件、数据电文形式订立合同的,必须签订确认书并盖章签字;
3、倒签合同要标明合同背景。
四、订约前的合同义务:
1、尽协助、通知义务;
2、订约时获取的对方商业秘密,不得泄露和使用。
3、对公司开出的授权委托书、介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪管理,出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限,业务结束要及时收回。
业务人员离职要及时收回上述文件,无法收回的及时以书面形式通知相关单位并做证据保全。
发现业务人员在委托授权终止后仍以本司名义签订合同的,及时确定是否追认;
不予追认的要以书面形式通知对方并进行证据保全。
必要时要求警方介入,追究其刑事责任。
4、遇有重大误解、显失公平、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同,及时收集保全证据,在除斥期间内行使撤销权(即一年)。
5、合同签订后,合同原件须交公司统一保管。
6、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益,不得含有造成对方人身伤害或因故意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。
五、签定合同时还应注意到重要细节
1、保留好营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证复印件等有关可以证明身份的材料;
2、盖公章时一定要清晰;
3、合同中有修改的地方一定要签字盖章确认;
4、无合同不交易
经济形势变化导致部分企业不能正常履约,少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。
完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。
建议您尽可能与客户签署一式多份的书面合同,保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。
5、有行动必留痕
妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料:
与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。
在合同履行过程中双方变更合作约定,包括数量、价款、交货、付款期限的,也要留下书面凭证。
6、慎用善用公章
建议您完善有关公章保管、使用的制度,杜绝盗盖偷盖等可能严重危及企业利益的行为。
在签署多页合同