蒸汽锅炉安装合同Word文档格式.doc
《蒸汽锅炉安装合同Word文档格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《蒸汽锅炉安装合同Word文档格式.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![蒸汽锅炉安装合同Word文档格式.doc](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-10/13/fe48bbb3-c1f9-42f2-a983-80e1c59bf0d1/fe48bbb3-c1f9-42f2-a983-80e1c59bf0d11.gif)
应委托,我公司安装其
项目,为明确双方的权利和义务,经双方议定,立合同如下。
二、工程内容
1、锅炉本体及辅机、辅件安装。
2、锅炉的烟风管道安装(不包括烟道制作)。
3、锅炉电控系统安装(总电源由甲方负责接至锅炉房)。
4、锅炉水系统安装(锅炉用水由甲方负责接至锅炉房)。
5、锅炉安装范围以锅炉房内分汽缸为界(锅炉房以外管道另行计价)。
由甲方负责的项目内容:
1、工程所需的所有土建类项目。
2、非工程内容所述的其他项目。
三、安装材料及工具
1、安装所需各种材料。
甲方根据乙方提供的材料清单自行购买。
其规格型号应严格按照清单所例执行,因材料供应方采购不合格材料所引起的质量及其他问题,一切责任由材料供方自行负责。
2、工程所需工具:
四、施工前准备
甲方负责内容:
1、甲方在开工前应办妥相关手续,清除施工场地范围内施工安全的物件,并应在施工前向乙方提供施工用工程图纸一套。
2、锅炉正常运行所需的动力电接至锅炉房。
3、锅炉正常运行所需的用水资源接至锅炉房。
4、盖好锅炉房(达到国家相关规范要求),铺通至锅炉房道路。
乙方负责内容:
1、开工前组织相关人员熟悉图纸,编制施工方案。
2、完成报批手续做好一切施工前准备。
五、安装、验收日期及质量要求
1、甲方具备安装条件,通知乙方施工进场之日起计天完成。
(不包括技术监督部门验收时间,以及由于不可抗拒因素造成的工期延误除外)
2、安装工作自具备安装条件至进场第二天算起。
(不包括技术监督部门验收时间)
3、乙方保证按有关技术保质保量做好全部安装工作,并经质量技术监督管理部门验收合格为准。
六、安装费用及付款方式
1、锅炉安装费:
元。
大写:
2、质量技术监督部门收取的费用一概由甲方自行承担。
3、乙方进场施工当日甲方预付锅炉安装款%计元。
4、进度款%计元在锅炉整套系统安装完毕三日内支付给乙方。
5、余款%计元待工程总体验收合格,乙方交付甲方锅炉使用证当日付清。
6、因甲方原因拖欠工程款的,乙方按工程托欠金额(3‰)每天收取滞纳金。
7、乙方开户行:
金华市中行开发区支行帐号:
8、施工期间的吃饭、住宿问题由方解决。
七、合同纠纷解决方式
发生经济纠纷由合同签定地仲裁机构或法院执行。
八、违约条款
1、施工过程中由于乙方施工不当引起的意外伤害由乙方自行承担责任。
2、乙方所做工程质量不符合合同要求的,负责无偿修理或返工。
3、因甲方原因,工程中途停款、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工,甲方应采取措施弥补或减少乙方损失。
4、工程未经验收,甲方提前擅自使用或改动的,由此发生的安全及质量问题一概由甲方自行承担。
5、因甲方不按合同规定拨付工程款,造成乙方工期延误、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压由此造成的乙方经济损失由甲方负责赔偿。
6、因甲方原因造成工程累计窝工天数达2天,乙方可按实际窝工天数结算误工费。
因甲方原因造成工程累计窝工天数达30天,乙方有权结清所有工程款。
7、工程结束,因甲方原因在60个工作日未完成总体验收的,即视合同履行完毕,乙方有权结清所有工程款。
九、合同附件
本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
单方不得违约,否则一切损失由违约方按《经济合同法》及相关规定承担法律责任,合同未尽事项由双方协商解决。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
年月日