消防工程施工合同范本2Word文档下载推荐.docx

消防工程施工合同范本2Word文档下载推荐.docx

《消防工程施工合同范本2Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程施工合同范本2Word文档下载推荐.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（详见附件二）

三、工程承包方式：

本合同均实行包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包消防检测、验收通过。

三、施工组织设计和工期

1、本合同项下工期根据土建工程进度同步进行。

承包方应在开工前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。

2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。

工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。

3、暂停施工。

发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。

4、工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延，但费用不予增加。

（1）因发包方原因引起工程量变化和设计变更（发包方应出具书面依据）;

一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时；

不可抗力因素及其他工作影响工期因素；

（2）承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；

四、工程质量标准

1、一次性验收合格。

工程质量标准：

达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20025、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92等相应规范的合格等级。

2、若一次性验收未通过，由此引起所有相关费用由承包方承担。

五、合同款与支付

1、本合同总价为包干价（含税）暂定（大写）：

￥：

元整，工程款人民币（不包含消防检测费）。

无论施工图纸范围内的工程量增减，以及今后市场价格变化或造价管理部门价格调整，本合同总价均不得调整。

2、工程量的确认

（1）承包方应在每月25日前，向发包方提交已完工程量的报告。

发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程支付的依据。

经双方确认工程款后，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款（进度款）

（2）对未经发包方人同意的承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予确认工程量。

（3）确因发包方原因引起、且经发包方代表签证确认的增减部分，以工程部工程联系单为结算依据。

承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款的结算依据。

3、工程款的支付

（1）承包方人员材料进场后日内，发包方付给承包方工程总造价的1%，当工程进度完成一半之日起日内，发包方付给承包方工程总价的18%

（2）本合同工程总价款（结算价）的67%以德兴市财富广场小区商铺进行抵付（商铺价格以发包方销售定价为基础享受销售最优惠待遇；

商铺位置在发包方开盘时摇号确定）。

（3）工程竣工验收合格，且承包方提供完整的图纸、资料后，发包方应在七个工作日内支付至结算工程总价的95%（抵付工程款的商铺计入已付工程款内，但具体交房时间与小区其他商品房交付时间同步）；

其余5%为工程质量保修金，质保期满壹年承包方无违约情况，发包方在7个工作日内将质保金一次性无息付清。

六、图纸、资料

发包方向承包方提供两至三套消防工程施工图（合同图纸）及电子版图纸一套，施工过程中承包方应随工程进度情况将施工资料同步报验，资料随时分发给业主、监理、发包方。

七、双方一般权利和义务

发包方责任

1、按时向承包方支付工程进度款；

2、提供消防工程施工必须的水、电、场地条件。

3、协调与有关单位的关系及施工作业顺序，保证承包方正常施工；

发包方应要求与消防验收有关的施工单位严格按照消防部门审查合格的施工图纸及审核意见书进行施工，以确保消防验收工作按时完成。

4、发包方超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包方可向发包方发出要求付款的通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付。

协议应明确延期支付的时间和工程量结果确认。

七个工作日内日起，开始计算应付款的贷款利息。

（按中国人民银行同期贷款利息计算）

承包方责任

1、坚持质量第一，遵守国家有关消防工程安全技术规范和操作规程及验收规范进行施工；

2、保证消防工程的设备，材料符合国家与设计要求；

3、接受发包方的现场管理和质量监督；

4、本工程质量不符合规定时，必须无条件返工和修理；

5、保证本消防工程文明施工，达到有关省级文明工地标准要求；

6、负责免费对本工程消防中心工作人员进行业务培训，达到熟练掌握本消防系统的操作及管理要求；

7、工程质量免费保修一年，（自工程竣工验收合格之日起计算），终身维护。

8、已竣工未交付发包方之前，承包方需按合同约定负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属承包方负责的由承包方负责予以修复，若发包方提前使用后发生损坏的修理费用，由发包方承担；

9、按约定的要求做好与有关施工单位配合工作，其中消防工程给总包单位的配合费由发包方承担；

10、保证消防工程施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无相关建筑垃圾；

11、安全施工，在消防工程施工期间，人员伤亡事故全部由承包方负责；

12、承包方由于本合同第三条第四点约定情形以外的原因造成工期延误的，应当按照工程总造价日千分之二的标准向发包方支付违约金，如该违约金不足以弥补发包方的损失，发包方有权向承包方进一步提出赔偿要求。

13、方在施工过程中应当与土建及其他相关工程密切配合，避免因配合失误出现重复施工或无效返工的情况。

14、承包方应按本工程造价（306万元）的4%向本项目工程总承包人支付工程配套费（不含税），该配套费包括：

施工管理费、安全管理费、施工用水电费、施工机械设备使用费，不含工程检测试压水费和施工现场垃圾清理费（即工程检测试压水费由承包方自行承担，施工现场垃圾清运由承包方自行负责解决）。

15、在工程验收过程中，除工程验收检测费有承包方承担外，其余所有费用概由承包方承担。

八、保修

1、承包方在消防工程竣工验收后五天内，应向发包方提交工程保修书，保修期为一。

保修期间，如因消防系统自身原因引发故障，承包方应在接到修理通知之日后二十四小时内派人修理，并负担相应费用。

如因发包方使用，保养不当引起的故障，承包方亦应在二十四小时内随叫随到，发包方应支付相应的工成费。

若承包方接到修理通知二十四小时内未派人修理，则发包方有权利委托第三方维修，费用在保修金中扣除。

九、同生效及仲裁

合同订立时间：

年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：

双方签字盖章后生效。

双方在执行合同过程中，发生争议时，先由双方协商解决；

协商不成依法向当地人民法院提起诉讼；

附件一、施工图纸

附件二、工程量清单

发包方：

（公章）承包方：

（公章）

法定代表人：

委托代表人：

电话：

电话;

开户银行：

开户银行:

账号：

总承包方：

以下无正文+

●

《建设工程监理规范》培训试卷

单位：

姓名：

分数：

监考人：

阅卷人：

一.填空题（每题2分，共20分）

1.规范共分章和个附录，主要内容包括：

总则，术语，项目监理机构及其设施，监理规划及监理实施细则，工程质量、造价、进度控制及的监理工作，、及施工合同争议处理，监理文件资料管理，设备采购与设备监造．相关服务等。

工程监理单位应、独立、、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。

建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且、应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。

工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位；

调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。

一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。

当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多。

3.监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由组织编制，并应在召开第一次工地报送建设单位。

监理规划应包括下列主要内容：

工程概况；

监理工作的范围、内容、目标；

监理工作依据；

监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；

；

工程质量控制；

工程造价控制；

工程进度控制；

；

合同与信息管理；

组织协调；

监理工作设施。

4.项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对，并宜提出工程质量、造价、进度目标控制及对策。

分包单位资格审核应包括下列基本内容：

①营业执照、企业资质等级证书。

②安全生产许可文件。

③类似工程业绩。

④和特种作业人员的资格。

5.项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。

巡视应包括下列主要内容:

①施工单位是否按工程设计文件、和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。

②使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

③施工现场管理人员，特别是施工人员是否到位。

④特种作业人员是否持证上岗。

6.项目监理机构应检查施工进度计划的，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

总监理工程师应向建设单位报告。

7.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。

项目监理机构应要求施工单位组织施工。

专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。

专项施工方案审在应包括下列基本内容：

①应符合相关规定。

②安全技术措施应符合工程建设。

8.项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程变更：

①总监理工程师组织审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。

对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

②总监理工程师组织专业监理工程师对及作出评估。

③总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及及工期变化，。

④项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

9.监理日志应包括下列主要内容：

①天气和施工。

②当日施工进展情况。

③当日监理工作情况，包括旁站、、、平行检验等情况。

④当日存在的问题及协调解决情况。

⑤其它有关事项。

10.工程监理单位应根据建设工程监理合同约定的相关服务范围，开展相关服务工作，以及编制工作计划。

相关服务范围可包括和工程保修阶段的工程管理服务工作。

建设单位可委托其中一项、多项或全部服务，并支付相应的服务费用。

二.是非题（每题2分，共30