注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附答案.docx
《注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷 附答案.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试I卷附答案
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）附答案
考试须知：
1、考试时间：
180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）
1、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。
A.业主单位负责人
B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门
C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门
D.本单位负责人
2、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。
A.单位所在地
B.污染影响地
C.单位等级地
D.事故发生地
3、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。
丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。
关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
4、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是（）。
A．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所
B．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准
C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
D．自动消防系统的操作人员必须持证上岗
5、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
6、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.合同签订地法院
7、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
要求乙在3月5日前承诺。
3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。
******,3月5日,**乙正确的是（）。
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
8、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
9、关于抵押实现的说法，正确的是（）。
A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿
D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿
10、根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是（）。
A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书
B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准
D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意
11、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工企业
12、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。
A.降低资质等级
B.撤回资质证书
C.处以相应罚款
D.吊销资质证书
13、未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由（ ）承担责任。
A.代理人
B.被代理人
C.相对人
D.行为人
14、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）。
除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
15、我国人民法院设（）级。
A．三级
B．四级
C．五级
D．六级
16、某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须专家进行论证、审查，则方案论证、审查工作由（）来组织．
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.施工单位
D.监理单位
17、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。
A.当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人
B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书
C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权
D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权
18、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日
C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许
D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳
19、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。
A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任
B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
20、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
21、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
22、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部贷款，因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝，承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化，此损失应由（）承担。
A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司
23、下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是（）。
A.警告
B.吊销许可证
C.责令停产停业
D.停止侵害
24、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。
关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
25、人民法院进行证据保全，可以根据具体情况采取的措施不包括（ ）。
A.录音
B.鉴定
C.没收
D.查封
26、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
27、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。
但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。
关于该施工企业权利的说法。
正确的是（）。
A.可随时解除合同B.享有留置权
C.不得单方变更设计D.可请求法院撒销合同
28、根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。
A.处以一年年收入30%的罚款
B.处以一年年收入40%的罚款
C.降级，撤职处分
D.吊销有关人员资格
29、施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改
B.经建设单位同意，由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改，经监理单位审定
D.经监理单位同意，由建设单位负责修改
30、某工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，后承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷
31、某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是（）。
A.罚款
B.被扣除保证金
C.申请晋升资质等级不予批准
D.申请主项资质以外的资质不予批准
32、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是（）。
A.取消投标资格B.降低资质等级
C.责令限期改正D.吊销企业资质证书
33、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。
转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。
该买卖合同中切割机的交付方式为（）。
A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定
34、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
35、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.失职罪
36、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲
37、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：
甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。
根据《合同法》，此协议为（）。
Ａ.财产租赁合同
Ｂ.融资租赁合同
Ｃ.买卖合同
Ｄ.租买合同
38、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。
该施工企业与小区居民之间债发根据是（）。
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
39、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。
A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
40、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理
41、人民法院审理行政案件，不适用（）。
A.调解
B.开庭审理
C.公开审理
D.两审终审制
42、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
43、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。
A．设计单位
B．物业管理单位
C．大楼使用者
D．建设单位
44、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去．在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A.王某经常居住地基层法院
B.王某户籍所在地基层法院
C.劳务公司住所地基层人民法院
D.劳务公司住所地中级人民法院
45、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书．则该专利权的期限应从（）开始计算．
A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日
46、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
47、2017年7月1日,某工程施工过程中发生坍塌事故,造成人员伤亡,次日在救援中找到2具尸体,另有10人受伤。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。
A.2017年7月6
B.2017年7月8日
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
48、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（），将保证安全施丁的措施报送建设T．程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.在开工报告批准同时
B.自开工报告批准之日起10日内
C.自开工报告批准之日起15日内
D.自开工报告批准之日起20日内
49、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故．
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内
50、代理人实施代理行为时，应当以（ ）的名义进行意思表示。
A.法人
B.自然人
C.代理人
D.被代理人
51、下列属于诉讼内调解的是（）。
A.居民委员会的调解
B.专业机构的调解
C.人民法院的调解
D.人民政府的调解
52、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是（）。
A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录
B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告
C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告
53、《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
54、建筑物倒場造成他人损害的,由（）承担连带责任。
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
55、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。
采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。
A.16
B.12
C.10
D.4
56、根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是（）。
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准的
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符
57、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
58、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位的安全责任除了向施工单位提供现场相关资料、依法办理相关批准手续、提供安全生产费用及不推销劣质材料设备外，还包括（）。
A.编制施工现场临时用电方案的责任
B.统一协调总、分包单位安全生产的责任
C.要求设计单位按照强制性标准设计
D.对拆除工程进行备案的责任
59、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿．
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
60、《中华人民共和国合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（ ）到达要约人。
A.A承诺通知到达要约人之前
B.受要约人发出承诺通知之前
C.要约到达受要约人之前
D.受要约人发出承诺通知之后
61、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。
对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。
A．施工图纸
B．技术规范
C．监理通知
D．施工合同
62、某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意．
A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门
63、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）。
之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书
B、商标局收到申请书
C、公告发布
D、核准注册
64、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院
65、投保建筑工程一切险后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。
A.全部损失
B.规定为除外责任内的损失
C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额
D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失
66、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）。
内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
67、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
68、根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利
B.招标人从几名中标人中确定中标人
C.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人
D.招标人预先内定中标人
69、根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案
B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见
C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费
D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案
70、下列关于仓储合同特征的表述不正确的是（）。
A．仓储合同是实践性合同
B．仓储合同的保管对象须为动产
C．仓储合同是双务合同
D．仓储合同是有偿合同
二、多选题（共30题，每题2分。
选项中，至少2个符合题意）
1、关于知识产权法律特征的说法,正确的是（）。
A.具有财产权和人身权双重属性
B.效力不受地域限制
C.仅在法律规定的期限內受到法律保护
D.不存在排他性
E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
2、关于诉讼时效中断的说法,正确的有（）。
A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满
B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力
C.权利人对同一债权中的部分债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权
D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断
E.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断
3、根据我国《合同法》的规定，合同履行中条款空缺所指的空缺条款包括（）。
A．数量条款
B．价款或酬金条款
C．质量条款
D．履行期限、地点和方式条款
E．违约责任
4、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（）。
A．全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B．不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C．不得破坏文物保护单位的历史风貌
D．进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准
E．全国重点文物保护单位不得拆除
5、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有（）。
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利、许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
6、甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。
根据法律下列哪些情况可以导致租赁合同有效（）。
A．公
升级会员 