临建工程合同.docx
《临建工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《临建工程合同.docx(43页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![临建工程合同.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-4/16/4b76bb5e-2f54-44fd-9990-d6f5ae3e75a2/4b76bb5e-2f54-44fd-9990-d6f5ae3e75a21.gif)
临建工程合同
临建工程合同
篇一:
临建施工合同
现场临建工程施工分包合同
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
经过甲乙双方友好协商,就本工程临建工程施工,达成如下一致意见,特订立本分包合同。
1工程概况
工程名称:
建设地点:
2合同内容
合同内容:
本工程临建部分基础挖土方、回填土、砖基础砌筑、墙体
砌筑、抹灰、吊顶、化粪池等零星项目、砼地面、地板砖镶贴、内墙砖镶贴、场地及道路硬化等。
具体详见施工图纸以及甲方下发的工作联系单。
合同形式:
本合同为固定单价合同
合同金额:
暂估为万元,以实际结算为准。
3工期:
开工日期:
年月日竣工日期:
年月日。
合同工期总日历天数:
30天4经济条款
承包方式:
清工+辅材+手头工具+中小型机械。
合同单价:
本合同所定单价为含税单价,具体单价见下表:
临建工程综合单价表
工程量结算原则:
有综合单价的,根据乙方实际完成的且经过甲方认
可的工程量进行结算;无综合单价的,其工日分析以消耗量定额相配套的工程计算规则计算,结合定额用工单价进行结算;零星用工根据甲方认可的签证进行结算(零星用工必须经过项目经理、技术负责人、现场施工员共同签字方可生效)。
甲方供应材料:
红砖、砌块、水泥、木材、竹胶板、钢筋、砼、水泥、
中砂、石子、地面砖、内墙面砖。
乙方供应材料:
除甲方供应之外的所有材料。
包括且不限于:
钉子、
铁丝、焊条、所需其它材料和手头工具等。
甲方供应机械:
无。
乙方供应机械:
除甲方供应之外的所有机械。
质量标准及奖罚:
质量标准:
合格标准。
问题整改率100%。
工程量计算后套消耗量定额,定额材料分析与设备物质部提供的
领料明细对比,材料结余甲乙双方按5:
5分成,材料亏损的全部从乙方工程款中扣除。
工程款支付:
原则上在工程竣工且经甲方验收合格后二十天内支付至80%,余
款20%在本工程主体工程竣工验收后扣除工程维修费用后一次性
无息付清。
本工程所有款项的支付均建立在业主已向甲方支付相应款项的
基础上。
每次付款前,乙方需向甲方提供正式有效的劳务发票。
2技术要求
由甲方施工员书面交底提出。
3工地代表
甲方驻工地代表:
联系电话:
乙方驻工地代表:
联系电话:
4双方责任
甲方责任:
进行现场情况交底及技术交底。
积极配合乙方的工作,以保证工程尽快完成。
乙方责任:
根据双方约定的标准,保质保量按期完成。
乙方在施工中应严格按甲方交底和要求施工,不得善做主张,否则所发生一
切损失均由乙方承担。
乙方必须保证施工人员及他人的安全,因乙方原因造成的一切安全、经济责
任及损失,皆有乙方自己负责。
本工程保修期为2年,期间出现任何质量问题均由乙方负责维修,并承担因
此所造成的一切损失和费用。
5安全施工
乙方应按照当地有关规定做好安全教育、安全防护等工作,执行甲方
现场管理规定,保证施工安全和人身安全;发生事故,应积极采取有效措施防止损失扩大,并承担相应责任.
甲方认为乙方工作中的安全措施不力、设施不足,有权要求乙方限期
改正。
如不能满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担。
6违约责任
篇二:
临建工程承包合同
高速公路
拌合站临建工程施工承包合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、行政法规,结合甲方封闭工程施工的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本项工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
--高速公路第-合同段临建工程。
工程地点:
广东省东莞市。
工程内容:
拌合站驻地临时工程。
二、承包方式和施工合同价
1、承包方式:
本合同实行清包工、包工期、包质量、包安全文明施工。
2、施工合同价:
砌红砖:
25元/m;砌片石(基础):
85元/m;批荡(内外墙等):
8元/m2;地面铺设石粉:
8元/m2;
防撞柱:
80元/个;人工挖土方:
20元/m3;
地面铺设砼:
15元/m2;天沟:
230元/m;
花池:
400元/个;模板制作安装:
26元/m2;
调用杂工:
90元/天滤水池、化粪池预制盖板:
200元/块板房基础砼铺筑:
15元/m2;
3、质量要求:
所有分项工程必须满足业主及监理要求。
三、双方责任:
1、甲方责任:
1)、负责场地平整、工程放样和施工测量;
2)、负责水池基坑开挖;
3)、根据乙方的施工情况进行质量检查和监督。
4)、负责乙方进场人员的工棚住宿,日常及生活用电用水用电。
2、乙方责任:
第1页,共2页23
1)、严格按照甲方要求进行施工,尊重和服从业主、监理单位的监督与指挥,确保工程质量合格。
2)、严格本班组自身的安全生产教育。
3)、提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。
必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
4)、绝对服从甲方的工程进度安排。
乙方主要管理人员必须在作业现场,未经甲方同意不准离开工地。
乙方应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。
五、工期进度要求:
20XX年
六、结算方式:
验收合格后甲、乙双方现场联测,以实际工程量结算。
20天内结清工程款给乙方。
七、其它:
乙方在施工过程中所发生的其他一切与甲方施工现场无关的安全事故均由乙方负责。
乙方不能按时完成施工任务的,业主对此的所有处罚由乙方承担。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
九、甲方对以上各条款拥有解释权。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有工程款时失效。
甲方:
乙方:
甲方代表:
身份证:
电话:
电话:
20XX年月日20XX年月日
第2页,共2页
篇三:
协议书001
临建工程协议书
编号:
001
甲方:
**
乙方:
**
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,甲乙双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
上海****商业广场工程
工程地点:
上海市**区**镇,**路东侧,**路北侧
工程内容:
临时道路、围墙、场地、建筑、设施等临建相关内容,施工现场用地面积约万平方米,临建区域用地面积约6000平方米
第二条工程承包范围和承包方式
承包范围(包括但不限于以下内容):
临时道路、围墙、抹灰、材料堆场、隔油池、水池、窨井、排水沟、化粪池、洗车池、旧房拆除、材料卸车、装车,硬化地坪、标养室、厕所、浴室、彩钢板房基础,宿舍、食堂砌筑、抹灰、贴砖、预制板安装、塞缝等等临建施工方案和图纸中涉及的除环氧地坪、彩钢板搭设和彩钢板房内吊顶外的全部施工内容。
承包方式:
甲方除提供模板、木方、钢筋、混凝土、搅拌机、水泥、黄砂、红砖、砌块、钢管扣件、主电箱、二级配电箱(到现场)外,其余各种辅材、机械、工器具等全部由乙方自行提供。
乙方包人工、包零星机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工。
严禁转包或非法分包,一经发现,招标单位有权终止合同,责令退场,并由乙方承担所造成的全部经济损失。
第三条合同工期
开工日期:
(暂定)****年**月**日,以甲方正式通知为准
竣工日期:
**年**月**日,施工现场与生活区功能完整,具备完善的运作条件合同工期总日历天数**天。
第四条质量标准
符合总包方要求,一次验收合格,达到砌筑、砼、抹灰等工程国家及地方相关验收标准。
第五条合同价款
合同总价:
暂定价款******元(人民币),******元整(不含税)。
本工程采用单价包干,不同分项工程单价详见附件一《临建工程分项工程单价表》
本工程无预付款,月付款当月完成工程量的**%,预算外点工当月付清。
结算后**天内支付至结算价款的**%,余款待**个月后施工质量没有问题后结清。
在工程承包范围内不再发生计时工、点工、估工等,并不再签认包干范围以内的停窝工等费用。
超出承包范围外的工作内容,能按照工程量计算的,不再签工,如不能按照工程量计算的工作内容,按照大工**元/工日,小工**元/工日计取。
新增项目价格调整原则:
附件一中有的项目按照附件一报价;附件一中有类似项目的参照附件一报价;附件一中没有的项目,乙方负责上报单价,经甲方确定合理价格计算。
所发生的变更签证必须在甲方发出变更通知后**天内完成,交至商务部,作为结算的依据。
逾期不办理的,将被视为本变更不涉及合同价款变更,甲方不再予以办理。
付款方式:
乙方提供工程款发票,甲方开具代缴代扣证明。
甲方对乙方工程款使用情况进行审查监督,乙方需向甲方提供人工费发放清单。
第六条组成合同的文件
组成合同的文件及解释顺序:
1、本合同协议书
2、临建施工方案及图纸
3、工程报价书
6、标准、规范及有关技术文件
7、安全管理协议
8、廉洁协议
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条材料供应
对于甲供材料要求限额领料,超耗及节余均由分包方承担。
材料耗用量按图纸计取,超用量按市场价的**倍从结算款中扣除。
甲方提供周转性材料,乙方施工完成,退场之前全部退还给甲方。
甲方供应材料进场后,由甲乙双方材料人员共同办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。
移交给乙方的材料由乙方使用和保管。
如发生超用、损坏或遗失,由乙方承担费用(含返工、材料费),甲方将从工程款中扣除。
如节约材料,甲、乙双方各得50%。
因乙方选购的材料不合格而造成的损失由乙方承担。
第八条安全生产、文明施工
乙方在施工期间,应100%确保无重大事故发生。
如由于乙方管理不到位发生死亡事故、重伤事故,甲方一律不负任何责任,一切损失由乙方自己承担;每发生一起违章指挥或违章操作事故,由此而引起的工程返工或造成其他方面的不良影响,均由乙方承担一切责任和费用。
安全文明施工目标:
施工期间无重大安全事故发生。
轻伤事故频率为0。
现场临建及现场文明必须服从招标方统一安排。
乙方自备安全帽、防护手套、防尘口罩等一切需要的劳防用品。
如在乙方施工范围内因乙方施工质量或违章作业等原因造成安全事故,包括现场甲乙双方或第三方人员的人身安全事故,责任和所发生的一切费用由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失。
甲方认为乙方安全工作措施不力或安全设施不足,可限期要求整改,若仍不能满足安全要求,甲方有权自行安排,所发生的费用由乙方承担。
乙方服从甲方统一指挥,向甲方提供相关的安全资料(包括本方施工人员的三级教育卡,安全交底,施工人员的上岗证等)。
第九条甲方工作及责任
负责提供施工图纸并进行技术交底、质量交底和安全文明交底,并负责现场施工组织技术和质量管理工作。
将施工用水、电提供至施工现场,保证施工期间的需要。
负责工程主要材料的供应工作,使用与保管由乙方负责。
组织落实安全措施。
在乙方人员进场后,甲方将进行进场教育,搞好安全生产管理。
监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、材料限额等方面工作,对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,并督促检查。
实行项目限额领料,并对乙方限额用料情况进行考核和奖惩。
全面负责工程的管理、监督、检查乙方的工作,协调乙方同其他施工单位之间的关系。
第十条乙方工作及责任
乙方必须委派一个总负责人对现场施工负责,并负责与甲方的协调、沟通。
乙方总负责人必须协调好内部各班组之间的关系,如发生争吵、内讧而造成工期延误及对甲方社会声誉的影响,甲方有权对乙方进行处罚,甚至清退出场,甲方且不负担由此发生的任何费用。
按甲方指定组织和调整劳动力、管理人员,充实管理力量。
服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,作好与甲方的协调工作,确保工程进度、质量。
保证本方施工现场的施工人员必须是年满18周岁以上、50周岁以下,身体健康,适合建筑业生产,技术上能独立操作、思想表现好、组织纪律强的男性职工。
花名册(含身份证、岗位证、健康证等的复印件)。
具备工程所在地政府的一切合法手续,进场人员必须佩带有甲方统一制作的工作牌。
保证所提供的各工种(特殊工种)劳务人员持证上岗和人员数量满足施工进度、工程质量、安全文明施工的要求,并解决本方人员和机具的进退场费用。
保证本方的施工操作人员的技术水平满足工程创优要求,对达不到技术要求(含未取得上岗证书者)出资进行培训;否则,甲方有权另聘其他人员承担乙方该部分人员所承担的工作,发生的费用按甲方签证从乙方工程款中扣除。
承担本方施工人员的生活、生产临建的管理,加强对自有职工的治安、消防、环境卫生、工程质量、安全文明施工教育和管理。
遵守地方政府和有关部门及甲方的规章、规定,服从居住所在地的管理,不得在生活区内影响左邻右舍的工作、生活秩序,严禁打架斗殴,每发生一起罚乙方人民币5000-10000元(不论责任在哪方),情节严重的送国家公安机关。
负责建立健全各专业技术管理人员的岗位责任制,责任落实到人,服从甲方人员指挥。
若发生违纪或不服从调动和安全事故,甲方有权予以处罚直至清退出场。
施工中发生有关问题及时向甲方反映,不得擅自越过甲方同业主及监理联系。
自备除甲方提供的机电设备一、二级电箱外的所有生产工具和电动机具、照明器具、分水管、配电箱。
并保证工人劳动工具齐全及中小型机具的性能完好和数量充足,以满足施工生产的正常进行。
严格按照甲方批准的技术方案、技术交底进行施工。
积极与其他单位(或其他工种)人员密切配合确保整个工程顺利施工,并不得擅自停工,否则,甲方将严厉处罚。
甲方下达与工作相关的命令,乙方必须无条件服从。
配合甲方统一安排,服从甲方的统一管理。
乙方应严格遵守国家和上海市有关文明施工、安全生产的各项规定和项目各项管理制度。
乙方进场人员必须具备当地政府要求的一切合法手续,违反当地政府规定的责任由乙方承担。
进场人员必须佩戴工作牌(由甲方制作,乙方承担相关费用)。
乙方不得将该工程进行转包,一经发现乙方转包,甲方立即清退乙方出场并赔偿甲方因此造成的损失。
第十一条履约保证金
乙方须向甲方提供****元现金作为履约保证金,履约保证金在签订合同时交项目财务部,在
工程结束并完全履行合同规定的责任后全额无息返还。
第十二条违约责任
若乙方不能按时完工或完成相应工期要求,每推迟一天处罚乙方****元,罚款从工程款中扣除。
且按合同组价分析的单价的**%结算乙方完成的工程量。
若乙方不能按合同履行乙方责任,甲方有权没收乙方履约保证金。
第十三条附则
本合同未尽事宜,经双方协商另行签订补充合同。
本合同经双方签字盖章后开始生效,付清工程款后失效。
本合同正本一式五份,甲方执三份,乙方执二份。
甲方:
************************乙方:
***************************
(盖章)(盖章)
代表:
代表:
签定时间:
年月日签定时间:
年月日
篇四:
临建合同
编号:
HTLQ-XXXX
HUITONGROADANDBRIDGE
汇通路桥建设集团有限公司
HUITONGROADANDBRIDGECONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD
临建合同
甲方:
乙方:
年月日
临建合同
甲方:
乙方:
为了完成临建工程的施工,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定及甲方与业主签订的工程承包合同(下称总合同)的有关约定,双方就临建施工事宜协商一致,签订本合同。
第一条合同工程概况
工程项目名称:
施工范围及桩号:
工程内容:
合同工期:
第二条承包方式
以形式承包。
数量按照实际完成的工程量计算,并经项目部验收,未经签证、确认及项目部认可的额外工程量不予计量。
此合同价款已包括合同工程施工内容的工、料、机、管理费、运输费、加工损耗及为完成此工程项目所做的辅助工作等全部费用。
人员、设备进退场费、房舍租赁费、施工水电费、机械车辆的维修、安全环保卫生费用、人身保险、外事协调等费用均已计入综合单价中。
合同单价
合同综合单价为:
,合同金额共计元,(大写:
)以上单价施工内容包括本合同工程概况中的所有内容。
工程税金由乙方承担。
第三条双方的权利及义务
甲方的权利和义务
有权根据工程进度情况要求乙方增加设备、人员,以满足工程施工进度要求。
负责提供施工图纸并进行技术交底、质量交底和安全文明交底。
并有权对乙方施工质量、施工进度予以监督。
将施工用水、电提供至施工现场,保证施工期间的需要。
负责工程量的计量、验收工作。
对乙方的安全生产进行监督检查,对违章或事故进行处罚。
对存在的隐患要求整改,对存在的重大事故隐患有权责令乙方停工,甚至终止合同。
乙方的权利和义务
乙方按项目部工程科下达的施工计划施工
遵守总合同中工程质量的合同条款,并配有专人负责质量管理,服从甲方质量管理体系的管理,精心组织施工,保证工程质量。
服从项目部的统一安排,维护当地的农田排灌系统、交通畅通和协调施工范围内的地方关系并承担相应费用。
乙方对其施工质量负全部责任,一旦在施工过程中发生质量事故,应立即报告甲方,妥善处理,损失由乙方自负。
单项或全部工程完工后要及时清理场地,并承担清理费用。
按照当地行政部门的要求加强环境保护,维护自然生态环境,加强现场文物保护,发现文物古迹及时上报甲方和有关部门。
施工过程中乙方应保证环境卫生达标,尤其是路基防尘工作,因乙方原因造成的影响,乙方应承担一切责任。
合同期内接受并执行甲方与业主及有关部门签订的与本合同施工内容相关联的合同或补充协议、会议纪要、指令、备忘录等,其与本合同具有同样的法律效力,乙方不得扣压、拖延。
保证现场文明施工形象。
乙方应对不合格工程组织返工,否则甲方将派其他施工队伍完成,费用在乙方工程款中扣回。
承担本方施工人员的生活、生产临建的管理,加强对自有职工的治安、消防、环境卫生、工程质量、安全文明施工教育和管理。
服从甲方、业主、当地行政部门的管理,不得在生活区内影响相邻方的工作、生活秩序,严禁打架斗殴,每发生一起扣除工程款5000-10000元人民币,情节严重的送国家公安机关。
遵守当地政府部门的法令法规,尊重地方群体的民俗习惯。
负责建立健全各专业技术管理人员的岗位责任制,责任落实到人,服从甲方人员的管理和指挥。
若发生违纪和不服从调动和安全事故,甲方有权予以处罚直至清退出场。
施工中发生有关问题及时向甲方反映,不得擅自越过甲方同业主
建立联系。
第四条计量、结算与支付。
农民工工资,乙方应按《农民工工资支付管理办法》严格执行,同执行甲方农民工工资支付管理办法,当两者冲突时,以甲方办法为准。
如存在质量缺陷,由乙方负责修复并承担费用。
工程完工验收合格后按实际完成工程量计量。
第五条违约责任
因工程质量不符合合同和施工技术规范要求的单项或分部工程,乙方负责无偿修复或返工。
由此而造成工程工期延期或因乙方自身原因导致延误工期时,每逾期一天应付甲方违约金的金额为总结算价的1‰,如乙方对质量问题无力或不愿修复或返工,甲方可以自行安排队伍,但其费用由乙方负担。
第六条其他事项
本工程的施工和对外交往中,乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。
本合同未尽事宜按“中华人民共和国合同法”的有关规定,经双方共同协商解决,合同期间双方达成的补充协议均作为本合同附加条款,同样具有法律效力。
在合同履行过程中发生合同争议,应协商解决;如协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼。
本合同经双方签字盖章后生效,在质保期满、竣工结算后自行失效。
本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
或委托代理人:
或委托代理人:
联系电话:
联系电话:
年月日签订
篇五:
临建工程协议书改
临建工程协议书
编号:
001
甲方:
北京鑫禾丰医疗技术有限公司
乙方:
北京天恒建设工程有限公司
根据北京市大兴区政府和生物医药产业基地管委会的建设指导方针,经过甲方工程考察组前期的认真调研、筛选和实地考察,与乙方达成“鑫禾丰生产基地建设项目”的总承包合作意向。
但是由于甲方规划方案的数次变更,导致规划审批手续及办理开工证的日期严重延误。
为了保障遵守大兴国土资源局等相关政府主管部门的关于开工期限的强制性规定,同时为了保障甲方箱式变电站的建设工期和供电报装手续的及时办理,以及保证箱变设施的现场安全防盗,甲乙双方充分协商后,一致同意由乙方提前进场,进行临建等开工必要设施的建设工作,同时保障用水用电设备的安全。
同时按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程具体情况,甲乙双方就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
鑫禾丰生产基地
工程地点:
北京市大兴区生物医药产业基地(兴合动力以西天荣街以东)
工程内容:
临时道路、大门、围挡、场地、建筑、设施等临建相关内容,施工现场用地面积约1万平方米,临建区域用地面积约20XX平方米
第二条工程承包范围和承包方式
承包范围(包括但不限于以下内容):
临时道路、大门、施工用水管线、施工用电配电柜及线缆、木工加工厂、钢筋加工场、水电加工场、围挡、抹灰、材料堆场、隔油池、水池、窨井、排水沟、化粪池、洗车池、硬化地坪、标养室、厕所、浴室、彩钢板房及基础,食堂砌筑、抹灰、贴砖、预制板安装、塞缝等,彩钢板搭设和彩钢板门窗、房内地面、水电的全部施工内容。
承包方式:
包工包料。
第三条合同工期
开工日期:
20XX年9月20日,如有变动甲方另行通知。
竣工日期:
20XX年10月20日,施工现场与生活区功能完整,具备完善的运作条件
合同工期总日历天数30天。
第四条质量标准
符合甲方和总包方要求,一次验收合格,达到砌筑、砼、抹灰等工程国家及地方相关验收标准。
第五条合同价款
合同总价:
价款700,000元整(人民币),大写:
柒拾万元整。
本工程采用包工包料。
本工程付款方式:
合同签订后三日内预付合同价款50%,人民币350,000元整。
待整体“鑫禾丰生产基地工程