弱电劳务分包合同书.docx

弱电劳务分包合同书.docx

《弱电劳务分包合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电劳务分包合同书.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

弱电劳务分包合同书

弱电劳务分包合同

　　篇一：

弱电劳务承包合同　　安装工程　　弱电劳务承包合同　　发包人：

〔以下简称甲方〕　　承包人：

〔以下简称乙方〕　　XX：

　　根据?

中华人民国合同法?

、?

建筑安装工程承包合同条例?

、?

建筑工程施工合同?

〔GF-1999-0201〕及建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“〞工程室弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。

　　第一条工程概况　　〔一〕工程名称：

。

　　〔二〕工程地点：

。

　　〔三〕承包围及容：

1、承包围:

本工程电施图纸的室弱电系统（含电视、、络系统，不含安防系统）安装工程。

2、工作容：

　　〔1〕弱电桥架架设。

　　〔2〕室弱电系统（不含正负零一米外弱电）预留预埋、安装作业。

３、安装完成且未交验前，成品保护由乙方负责，交验后由甲方负责；　　４、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整；　　５、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清；假设因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出局部甲方按实际采购价加收%的采购费从乙方结算中扣回。

　　第二条承包方式1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。

〔假设需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费,元/平方米〕。

2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。

　　第三条承包价格和结算办理　　乙方在承包围，以竣工验收合格为标准。

1、本工程的室弱电安装〔工作容详承包围〕按甲方提供的施工图以人工费元〔大写：

〕进展总体核算。

　　２、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。

　　第四条工期要求　　按甲方提供的工程进度方案安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。

如不能按期完成，由乙方承当违约金及经济损失，假设经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额%的违约金。

　　第五条施工平安和文明施工　　乙方必须确保本工程平安生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地〞。

乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、平安管理制度，保证建筑安装施工平安和文明施工。

假设发生平安事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任；属甲方原因的，由甲方负主要责任。

平安事故处理如下：

元以由乙方负责，元以上由甲方承当60%、乙方承当40%。

　　第六条质量　　〔一〕质量要求：

乙方应严格按照施工图纸及技术要求进展施工，　　执行?

建筑安装工程施工质量验收规?

，以合格为标准，　　〔二〕质量缺陷及事故的处理：

在施工过程中如发生质量缺陷及事故，其发生的费用〔包括材料、人工、及其他相关费用〕由责任方承当　　第五条合同价款结算方式　　甲方每两个月向乙方支付一次劳务费，期间乙方垫资施工，劳务费的支付比例为：

经甲方审核后，乙方施工的两个月累计实际完成量造价的60%劳务费〔其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的10%劳务费〕。

工程竣工验收合格后50日，甲方累计支付至完成造价总额的80%，余款在双方办理结算后30日，付至结算总额的97%，留3%作工程质保金，一年后再支付〔不计息〕。

　　第六条双方的权利、责任和义务　　〔一〕甲方1、甲方根据乙方承包容安排乙方工作，并乙方的施工质量、平安、进度、文明施工进展指导、监视、检查，对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。

2、甲方负责工程的施工管理，提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工用水、用电。

3、按合同约定向乙方付劳动报酬。

4、甲方提供施工图纸一套给乙方。

5、资料由甲方负责，资料表格的局部数据由乙方提供。

　　〔二〕乙方1、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。

开工前，乙方应将人员XX、年龄、特种作业人员上岗资质证、XX、通信方式等资料报甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。

2、严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收规、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程的质量到达合格；遵守甲方的作业方案，投入足够人力物力保证工期；承受平安教育，认真执行　　平安技术规，严格遵守平安制度，到达文明施工。

3、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方工作安排指挥，承受业主、监理、总包、质监、安监及相关部门监视指导，按期或提前保质保量完成施工作业任务；4、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日安排入场。

否那么甲方有权做出相应处分。

5、劳保用品及费用由乙方购置，并承当费用。

6、乙方工人入场必须携带XX，甲方配合做好暂住证及就业证等办理，其费用由乙方承当。

　　第七条违约责任1、假设乙方施工质量未到达要求，乙方应返工修复至到达要求为止，返工材料费用按甲方实际材料采购价加50%的采管费向乙方收取，并处乙方2万元违约金；2、甲方未按合同约定支付其工程款，视为甲方违约，甲方违约后，乙方有权向劳动部门追究工程款并赔偿乙方损失2万元；　　第八条其它1、乙方垫资施工期间，必须按时发放民工工资，假设因乙方拖欠民工资而造成民工上访等事件发生时，甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。

具有同等法律效力。

　　甲方〔盖章〕：

乙方：

　　经办人：

XX：

　　年月日年月日　　篇二：

弱电安装劳务分包合同　　弱电安装劳务分包合同　　甲方：

XX领慧智能科技XX　　乙方：

　　今有甲方〔XX领慧智能科技XX〕和乙方〔〕就XX****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民国经济合同法友好协商达成以下协议：

1、甲方同意将XX****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的容，其中弱电从室外手孔井到室的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、甲方提供应乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与XX的图纸会审工作，严格根据施工图纸的容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。

3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手开工具，包辅材包耗材的购置，包平安包文明包清洁的清包合同，〔其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、　　所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等〕，乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行承当。

4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多那么乙方赔偿〔特别是线材〕，甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。

5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。

6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进展处分，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进展任何处分，包括停顿付款。

7、乙方在现场必须配备有经历的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如　　乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在的任何处分，每次罚款不少于500元。

8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的XX复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。

9、甲方有权调动乙方的工人到承包围以外的施工区域施工，人工费由甲方承当，但需和乙方协商。

10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。

11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。

　　以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。

　　本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。

甲方：

XX领慧智能科技XX　　工程负责人：

　　乙方：

　　工程负责人：

　　篇三：

弱电工程分包施工合同　　弱电智能化工程施工合同　　甲方：

宏大建立集团XX市公安局干部学校改扩建工程工程部　　乙方：

国安电气总公司　　根据?

中华人民国合同法?

、?

中华人民国建筑法?

及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原那么，经双方协商，签定本劳务分包合同。

　　一、工作容：

　　甲方将“市公安局干部学校改扩建工程〔具体部位根据现场划分〕〞弱电智能化工程分包给乙方。

工作容包括：

　　分包围及容：

市公安局干部学校位于市湖山路8号。

本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为万平方米。

　　市公安局干部学校改扩建工程将对工程弱电系统进展全面改造，建立符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建立中，考虑兼容使用原有设备。

本次招标围包括以下系统：

1.数字电视监控系统2.防盗报警系统3.光纤周界报警系统4.电子巡更系统5.一卡通系统6.综合布线系统7.计算机络系统8.程控交换机系统9.电视系统10.背景音乐及紧急播送系统11.音视频系统12.录播系统13.电子白板系统14.信息发布系统15.电子阅览室系统16.无线对讲系统17.LED屏显示系统18.系统集成〔选配，不计入投标价〕19.机房工程20.信息化教室工程21.综合管道工程　　二、结算方式：

1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。

2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费；〔约每月1～8号〕。

最终结算时把这局部费用扣除。

3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价完毕后付至总价的；质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清；4、本综合单价包括所有有关的费用：

如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电开工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。

　　三、质量要求、验收方法及处分措施：

1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规及甲方技术交底的要求认真组织施工，并到达规合格标准。

2、支撑系统必须全稳定可靠。

3、一个部位完成后，乙方在自检合格的根底上须报甲方检查验收，一次验收不合格视情况罚款100—500元。

甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，假设整改不及时或不认真整改时，每处分款300元。

假设验收不合格，整改时间耽误了工期方案，那么该段工作量单价下调10%。

4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方工程经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。

　　四、平安文明施工要求及处分措施：