道路改建工程施工合同.docx
《道路改建工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路改建工程施工合同.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
道路改建工程施工合同
××道路改建工程施工合同
工程地址：
××区××镇
发包人：
××市××区××镇人民政府
承包人：
公司
××市建设委员会制定
项目专用条款数据表
序号
条款号
信息或数据
1
1.1.2.2
发包人：
××市××区××镇人民政府
地址：
××区××镇××路111号邮政编码：
××
2
1.1.2.6
监理人：
地址：
邮政编码：
3
1.1.4.5
缺陷责任期：
自实际交工日期起计算2年
4
1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人
5
3.1.1
监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的0.5%或累计变更超过了签约合同价的1%
6
5.2.4
发包人是否提供材料或工程设备：
否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：
无
7
6.2
发包人是否提供施工设备和临时设施：
否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：
无
8
8.1.1
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
开工前7天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：
开工前3天
9
11.5
逾期交工违约金：
按合同金额的3‰/天
10
11.5
逾期交工违约金限额：
签约合同价的10%
11
11.6
提前交工的奖金：
不要求提前
12
11.6.1
提前交工的奖金限额：
不要求提前
11.6.2
提出合理化建议降低合同价格或者提高了工程经济利益的奖励：
不予支付奖励。
13
16.6.2
在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
14
17.2.1
开工预付款金额：
本工程不支付预付款
15
17.2.1
材料、设备预付款比例：
无
16
17.2.2
工程付款方式：
本工程不支付预付款，按以下条款进行支付。
第一次，完成全部合同工程量的50%，且经监理工程师和发包人审核后，甲方支付完成合同工程量的80%工程款，累计支付不得超过合同价款的40%。
第二次，交工完毕通过验收后，甲方支付至监理工程师和发包人审定合同结算价的80%工程款。
第三次，工程经法定部门审计确认的工程款为本合同实际结算工程款总价，甲方将审计确认的结算工程款总价扣除前两期已支付工程款后，支付至审定结算工程款总价的95%；留审定结算工程款总价的5%作为质保金，两年质保期（交竣工验收合格之日起）满后，若无质量问题，则无息退还。
17
17.3.2
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：
3份
18
17.3.3
中期支付最低限额：
须完成工程量的50%开始支付。
19
17.3.3
（2）
逾期付款违约金的利率：
按当年中国人民银行同期存款活期利率。
20
17.4.1
质量保证金金额：
审定结算金额的5%
21
17.5.1
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：
3份
22
17.6.1
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：
3份
23
18.2
竣工资料的份数：
4份
24
18.5.1
本工程及工程设备是否进行试运行：
否
25
18.6.1
本工程及工程设备是否进行试运行：
否
26
19.7
保修期5年（缺陷责任期后满3年）
27
20.1
建筑工程一切险保险费率：
按2.8‰（暂定费率）执行。
单列。
28
20.4.2
第三者责任险的最低投保金额：
100万元。
事故次数不限（不计免赔额）保险费率按2.5‰（暂定费率），由承包人以发包人和承包人的共同名义投保。
29
24.1
争议的最终解决方式：
提交××仲裁委员会仲裁
项目专用合同条款
4.1承包人的一般义务
4.1.10其他义务
本项细化为：
（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。
承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。
临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。
临时占地（弃渣场除外）所需费用摊入投标人的单价或者总价中，业主不单独计量与支付。
本项目所需的弃渣场由投标单位在考察现场后根据实际情况自行选定，弃渣所需的费用或弃渣场的占地、弃渣场的建设以及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓等）的拆迁补偿等相关费用在工程量清单100章中单列，由投标人自行报价并在实施中包干使用。
4.6承包人人员的管理
本条补充：
在项目施工期间项目的主要管理人员的执业资格资质证书交给招标人保管，工程完工经交工验收合格后10日内退还。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的临时设施的约定。
（1）施工用电：
所有施工用电均由承包人自行安设，及施工期间电费、电力增容费及其他相关费用均由各承包人承担并摊入相关报价中，发包人不另行支付。
（2）施工用水：
由投标人现场调查后摊入相关报价中，业主不另行支付。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9．2承包人的施工安全责任
所有进入施工现场作业的人员均须穿安全警示背心；全施工路段不得少于20副安全宣传标志；本工程交通安全设施实施方案最终以招标人、监理单位审核后的方案为准。
上述产生的费用均包含在投标报价中，招标人不再另行支付。
10.1合同进度计划
本条补充：
承包人应根据本项目工程内容编制施工方案。
本项目施工方案包括但不限于以下方面内容：
（1）路基软基处治施工方案；
（2）高边坡处治施工方案；
（3）桥梁、道路与桥头衔接的处治施工方案；
（4）钢筋混凝土施工方案。
（5）旧路改造维持车辆畅通的施工方案
11.5承包人的工期延误
本条补充：
周进度计划考核违约金：
本项目将对承包人进行节点考核，将对承包人报送的施工进度周计划每周完成情况进行考核，若每周的进度计划未完成，则在工程款中按签约合同金额的1‰进行收取违约金，并将本周未完成的工作任务顺延至下一周进行考核。
承包人在要求工期内完成了工程内容的，上述违约金将无息返还给承包人。
逾期竣工违约金的计算方法：
逾期竣工违约金按合同金额的3‰/天计算，工程总天数以开工令下达日至工程完工经业主、监理人现场核实后在施工单位竣工申请上签字日计算。
承包人在开工令下达后，在工程工期内按天倒排施工任务时间表，每天进行对照考核，作为周进度计划和逾期竣工考核依据。
遇到下列情况可以顺延：
一是遇阻工情况，需业主、监理人、所在村干部、施工单位共同签字予以认可；二是因天气原因无法施工，由承包人提出，由业主、监理人、施工单位共同签字予以认可；三是设计变更增加工程量情况，需业主、监理人、施工单位共同签字予以认可。
周进度计划违约金和逾期竣工违约金的限额：
最高不超过签约合同价的10％。
13．5工程隐蔽部位覆盖前的检查
第13.5.1项补充：
承包人应对所有隐蔽工程进行拍摄或照相，并作为交付的竣工资料的一部分。
隐蔽工程在覆盖前应由业主、监理及承包人三方到场测量及验收，作为计量资料的依据，测量及验收过程应进行拍摄或照相。
17.2.1工程预付款
本工程不支付预付款。
17.4.1
质量保证金金额：
审定结算金额的3%。
22.1承包人违约
本项补充：
22.1.3为加强本项目的质量、安全、进度管理，凡业主、质监站、监理针对本项目发出处罚指令，每发出一次，业主将按2000元/次予以处罚。
22.1.4在项目施工期间项目的主要管理人员的执业资格资质证书交给招标人保管，工程完工并经交工验收合格后10日内退还。
管理人员每周在岗时间不得少于5天，如施工过程中发现项目经理与本次投标参与现场管理的项目经理不一致，业主有权对施工单位罚款3万元，如发现技术负责人不一致，罚款2万元。
其他管理人员在合同中书面约定。
22.1.5承包人的项目经理、项目总工、其他主要管理人员和技术人员必须常驻工地，确需短时间离开工地必须办理经业主同意的书面请假手续，一次不得超过2天。
业主对承包人项目经理、项目总工、其他主要管理人员和技术人员进行不定期考勤，凡发现项目经理、项目总工、其他主要管理人员和技术人员未办理书面请假手续，又不在施工现场，则承包人按3000元/次/人的标准承担违约责任。
25.审计
25.1审计配合
合同各方应当配合审计机关依法对合同项目进行的审计工作。
25.2审计结算
当所有承包人完成竣工决算并向业主提交归档全部竣工文件后，由业主统一安排向审计机关提请工程结算（或竣工决算）审计，并提交竣工决算审计所需的资料。
合同项目工程的结算和竣工决算在审计机关审计后办理。
合同项目所预留的工程保留金，须涵盖未成立的变更和其它未定项目的额度，待竣工决算审计后结算。
25.3审计执行
合同各方对审计结果无异议的，均应执行；合同各方对审计结果有异议的，可以按照国家法律的有关部门规定向有权机构以法律规定的方式维护其权益，在有权机构没有改变或撤消审计决定的情况下，合同各方对审计决定均应执行。
25.4工程决算的审计，如承包人报送的决算总金额超出了审定金额的5%，审计的费用由承包人承担。
附件一合同协议书
合同协议书
××市××区××镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施××镇××路改建工程（项目名称）施工，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1．项目实施规模：
××镇××路改建工程全长3.125公里，路基宽度5.5米，行车路面4.5米。
主要建设内容有:
路基、水泥稳定碎石基层、水泥路面、挡墙、边沟、涵洞及安保设施等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（12）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：
人民币（大写）元整（¥.元）。
5.承包人项目经理：
。
承包人技术负责人：
。
6.工程质量符合合格标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。
全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11．本协议书正本2份、副本8份，合同双方各执正本1份，副本4份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：
（盖单位公章）承包人：
（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
2019年月日2019年月日
附件二廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，××镇××路改建工程（项目名称）项目法人××市××区××镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行××镇××路改建工程（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5．双方约定：
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。
由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为××镇××路改建工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份
发包人：
××区××镇人民政府（盖公章）承包人：
（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
2019年月日2019年月日
附件三安全生产合同
安全生产合同
为在××镇××路改建工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人××市××区××镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：
同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。
认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。
从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。
项目经理是安全生产的第一责任人。
现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。
施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其委托的代理人签署并加盖单位公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本8份，合同双方各执正本—份，副本4份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：
××区××镇人民政府（盖公章）承包人：
（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
2019年月日2019年月日
附件四其他主要管理人员和技术人员最低要求
人员
数量
资格要求
项目经理
1
技术负责人
1
安全员
1
质检员
1
材料员
1
造价员或造价工程师
1
施工员
1
附件五主要机械设备和试验检测设备最低要求
设备名称
规格、功率及容量
单位
最低数量要求
附件六项目经理委托书
（承包人全称）
××镇××路改建工程项目经理委任书
致：
××市××区××镇人民政府
（承包人全称）法定代表人表本单位委任为××镇××路改建工程的项目经理。
凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由代表本单位全面负责。
承包人：
（盖公章）
法定代表人：
（职务）
（姓名）
（签字或盖章）
2019年月日
抄送：
（监理人）
附件七履约担保格式
履约担保
××市××区××镇人民政府：
鉴于××市××区××镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加××镇××路改建工程（项目名称）施工的投标。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）（¥元）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收交工验收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
升级会员 