施工班组合同综.docx

施工班组合同综.docx

《施工班组合同综.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工班组合同综.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

施工班组合同综

工程劳务分包合同

总包方：

成都市黄河建设（集团）有限公司（以下亦简称“甲方”）

劳务分包方：

（以下亦简称“乙方”）

甲方为完成由其总承包的位于贝森大道的【大陆·紫云金沙】工程（以下简称“本工程”）施工，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规要求以及甲方具体的需求，经友好协商，就乙方分包甲方本工程部分施工工作，达成一致并签订如下合同：

一、工程概况

大陆·紫云金沙高层住宅楼（以下称本工程），由四川大陆房地产开发有限公司开发，成都市黄河建设集团有限公司承建，工程位于贝森大道及成温路交汇处。

本工程建筑面积约79000平方米，建筑总高92.15米，电梯间檐口高度为94.95米；

其中，地下室2层，地下室每层建筑面积约为8950平方米，负二层层高为3.6米，负一层层高为4.8米，基础采用筏形基础，主体结构形式为框肢剪力墙结构形式；

地上31层，标准层建筑面积约2000平方米；结构形式为钢筋砼框肢剪力墙结构；楼层层高均为2.9米；

二、分包工程承包方式

本分包工程采用成建制劳务分包方式。

甲方向乙方提供工程图纸套数1套，乙方要求额外图纸时，需向甲方提出申请，由甲方安排复制，费用由乙方承担。

三、合同工期

本分包工程±0.000以下即按甲方所约定的地下室全部工作内容的工期为70天，主体工程全部工作内容的工期为202天。

甲方将根据现场进度计划和业主阶段工期的要求调整本分包工程全部或部分的工期，具体要求按照甲方正式下发的书面通知执行。

如果主合同工期调整时，本分包合同工期相应进行调整，以保证甲方承担之主合同内义务正常履行。

四、合同价格

一、合同价格

本合同为固定单价合同，合同单价在本合同期间内为固定价格，不随任何外界因素变化而调整。

模板分项工程合同单价为：

元/m2（图示中模板接触面积）；

钢筋分项工程合同单价为：

元/T（实际用量）；钢筋机械连接另行约定。

砼分项工程合同单价为：

元/m3（实际用量）；现场搅拌之类的零星砼浇筑合同单价为：

元/m3（实际用量）。

本工程防护脚手架综合合同单价为：

元/m2。

（提升脚手架之外的内容按建筑面积计算）；

二、价格内容

1、模板分项工程：

模板分项项工程指图纸上所有模板、甲方需用之临建模板的全部工序（也包含计划、放样、放线、模板支承架以及需要之防护架的搭拆、卸料平台搭拆等模板工程。

模板分项工程承包单价应包括但不仅限于：

1）、完成模板分项工程所有工序所需的全部人工费；

2）、小型机械及低易耗材料：

甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。

其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。

如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、透明胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、安全帽、安全带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。

3）、周转材料损耗及上下车费用：

工程所需之木材、胶合板、覆模板、架板由乙方负责上下车及其费用。

乙方应密切配合甲方对周转材料的管理，乙方有现场做到收拣干净之责任。

周转材料的场内二次及多次转运、堆放、收拣以及工序中的各种配合用工、迎接检查用工等费用。

其它

天棚质量要求：

不抹灰，如发生抹灰，所发生的材料、人工、机械费用由乙方全面负责；

无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；

由于模板成型超出验收标准及设计图纸要求，由乙方负责剔除，并且承担相关费用。

甲方也可根据本工程之需要，将此项工序交由第三方来完成，乙方应承担1.0元/m2（注指建筑面积）的费用（从结算中扣出）。

乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。

费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。

标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。

工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。

2、钢筋分项工程

钢筋分项工程指图纸上所有钢筋、甲方需用之临建钢筋等全部工序（也包含计划、放样、放线、复线、钢筋调直、制作、绑扎、维护固定，竖焊、闪光对焊、需要之的其它焊接以及质量检查等）的钢筋工程。

钢筋分项工程承包单价应包括但不仅限于：

1）、完成钢筋分项工程所有工序所需的全部人工费；

2）、小型机械及低易耗材料：

甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。

其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。

如电锤、（调钢筋）电动机、切割机、砂轮片、弯钢䜺、切断䜺、䉋工䖭筋钳子ခ闪光对儊机ခ竖儊机ခ交直流唵焊机、焊条、灯泡灯管、扳手、扫帚、元丝、绑扎丝、斗车、千斤顶、大锤、手锤、（钢）锯子、锯片、铁钉、手套、安全帽、红蓝笔、安全带、线锤、墨水、墨斗、粉笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。

3）、材料损耗费用：

钢筋损耗控制在1.5%，损耗超出1.5%的钢筋时由乙方按购置价进行赔偿；

其它

钢筋分项工程必须达到红外线扫描合格要求，甲方在施工中将采取红外线扫描抽测，如达不到承担全部责任。

对于已完工程将根据已完工程量的合同单价的70%结算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

对于业主要求的对主控项目、一般项目的检测，如未达到开发商的要求而进行处罚的，由乙方承担全部责任。

钢筋垫块或垫铁的的制安等；

无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；

乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。

费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。

标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。

工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。

3、砼、砖、地坪及抹灰等泥工分项工程

砼分项工程指图纸上所有砼、甲方需用之临建砼等全部工序（也包含放线、找平、养护、楼层卫生清理、泵管及泵管架的安拆以及质量检查）的砼工程。

砼承包单价应包括但不仅限于：

1）、完成砼分项工程所有工序所需的全部人工费；（也包括楼层放线等技术工作）

2）、小型机械及低易耗材料：

甲方只提供塔机、搅拌机、龙门吊或施工电梯。

其它的所有工具、机具、劳保用品由承包班组自行负责。

如电锤、（砼振动）电动机、振动棒、平板振动器、斗车、扳手、软或硬水管子、靠尺、线条、灰盆、灰桶、泥盘（板）、水靴子、胶鞋、灯泡灯管、扫帚、元丝、千斤顶、大锤、手锤、（钢）锯子、锯片、铁钉、手套、安全帽、安全带、线锤、墨水、墨斗、粉笔、施工用红蓝笔、50米以内的钢（卷）尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。

3）、其它费用：

严禁出现重大质量事故，预防质量通病的出现，对于砼结构中产生蜂窝、麻面、狗洞等等质量事故，乙方应及时通知甲方以及监理工程师，并负责处理及承担全部之责任；

对于结构尽寸不符合设计要求，特别是现浇板的厚度过小或过大，超出验收规范而造成验收不合格，乙方承担全部责任。

对于已完工程将根据已完工程量合同单价的70%结算，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；

乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。

费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。

标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。

工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。

4、防护脚手架分项工程：

防护脚手架分项工程指提升脚手架之外的“四口五临边”、地下室处墙防护、钢筋支撑架及其它各类水平防护架、垂直防护架、装饰阶段卸料平台、、砼泵管上下楼层主架、砼浇筑所需梭槽、施工用临时楼梯及安全通道等的搭拆、安全网的铺设、钢板网的挂设、日常维护、工序配合以及质量检查等等防护脚手架分项工程承包单价应包括但不仅限于：

1）、完成脚手架分项工程所有工序所需的全部人工费；

2）、小型机械及低易耗材料：

甲方只提供塔机、龙门吊或施工电梯。

其它的所有工具、机具、劳保用品由乙方自行负责。

如圆盘锯、电动机、灯泡灯管、扫帚、铁钉、元丝、抬杠、抬绳、锯子、锯片、斗车、电锤、密封胶、透明胶带、千斤顶、扳手、大锤、手锤、手套、安全帽、安全带、水鞋、线锤、墨水、墨斗、粉笔、木工笔、红蓝笔、50米以内的钢尺卷尺、铁铲、每层楼配电箱之外的电线电缆及灯具、灯泡等等。

3）、周转材料损耗及上下车费用：

工程所需之木材、胶合板、覆模板、架板由乙方负责上下车及其费用。

防护脚手架质量要求：

必须符合质量验收标准要求，如验收不上所发生的一切费用均由乙方承担；如因防护脚手架原因造成安全事故，一切责任由乙方承担。

无论任何原因造成的可能出现的停窝工费；

乙方的所有进场施工人员必须有政府规定的证件，如婚检证明、暂住证。

费用均由乙方自行承担，如由甲方代付时，在结算中扣除。

标化工地管理需要的统一服装、床上用品均由乙方承担，如由甲方代付，在结算中扣除。

工序内所有配合用工、迎接检查用工、场地内二次转运用工、材料堆放用工、标化工程管理需要用工等用工均在承包工价中包干。

三、零星用工

乙方应服从甲方现场工作安排和统一调动，对非本合同规定范围内的工作按照零星用工做现场签证，零星用工的人工单价为35元/工日。

每月25日对现场签证用工统计审批，其程序为：

现场工长（指当事人）出具现场签证单→现场主管工长确认→项目经理批准→进入财务结算程序。

五、履约保证金

一、履约保证金

履约保证金金额为5万元（约为合同暂定总价的5%）。

乙方在与甲方正式签订劳务分包合同前的七天内，向甲方缴纳履约保证金。

如果出现下述乙方违反本合同的约定，则甲方将没收其履约保证金；同时，甲方有权要求乙方对所造成的全部损失进行赔偿，并将根据本合同第十四条的相关规定对乙方和相应劳务人员进行一定金额的处罚。

1）因乙方原因导致甲方在本工程质量、工期、安全、文明等方面损失的；

2）违反甲方工作纪律，以及甲方施工现场管理规章制度的；

3）其他违反本合同约定或不能如期履约的行为的；

在本分项工程验收后并且所有工作内容完成的一个月内退还，不计息。

二、保留金

甲方扣除乙方本分包工程结算价额的5%作为保留金。

在本工程竣工验收后的一月内支付给乙方，不计息。

六、工程质量、安全

一、质量管理体系

作为有经验的劳务分包商，乙方确认已充分理解了该分包合同有关的全部文件、工程环境情况，以及工程现行适用的法律、法规、标准的要求及建筑行业惯例，严格执行甲方质量管理体系文件及甲方分支机构的有关规定，接受项目职业安全健康培训教育，并服从甲方专业管理人员的管理。

乙方负责其工作范围内的质量、安全、文明、消防、卫生等工作的组织管理和实施，并承担相应费用。

本合同签订后，乙方不得借口不了解情况而拒不执行此等工作，或以此为理由向甲方提出任何索赔。

二、质量要求

乙方必须严格按照施工图、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量，接受甲方、业主、监理工程师的质量检查、监督及管理，并达到甲方、业主及监理工程师的满意。

三、安全

乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定，做好施工安全防护工作，杜绝现场安全事故。

七、甲方的权利和义务

一、采购材料/设备

负责提供本分包工程所需材料、设备和部分施工机械。

如果甲方认为乙方自备的施工设备的规格、数量和品种不满足工程需要的，则甲方将为乙方代买相应的机械设备以保证工程质量和进度，所发生的费用由乙方承担，并从乙方应收工程款中按发生的费用1.2倍扣除。

二、协调业主、其他各方

协调工程各方（即业主、设计、监理及其他分包商等）之间的关系；负责与业主的结算。

三、图纸及设计

协调业主和设计方，及时将施工图纸及相应的有关文件提供给乙方。

四、对乙方人员的管理

1、负责审核乙方所使用的劳务队伍，并批准乙方选择之劳务人员的单位及来源。

乙方应保证所使用的劳务队伍或雇佣的劳务人员必须是在其注册且长期合作或使用的工人。

乙方与劳务人员之劳动合同须按照现行相关规定签订劳务合同，并将一份正式签订的劳动合同副本交甲方备案。

尽管乙方按照现行相关规定签订劳务合同，但并不免除乙方劳务管理的相关责任。

甲方有权更换不符合本分包合同要求的乙方劳务人员及劳务队伍。

2、为保证乙方劳务人员工资按时支付、保证劳务队伍的稳定，甲方有权对劳务人员工资支付情况进行审计，并保留直接向该等劳务人员支付工资或其他应付劳务人员费用的权利，同时相应款项从应付给乙方的工程款中扣除。

特别提示，甲方对劳务人员的管理并不免除乙方对其劳务人员所应承担的部分或全部合同责任。

3、人员发生下列情况之一时，甲方有权要求乙方在七天内更换相关人员，因而发生的遣返、更换费用乙方自行承担：

不服从管理，严重违反操作规程和甲方有关规章制度，给甲方造成损失或不良影响的，现场生火煮饭的等；

违反、劳动纪律，情节恶劣的；

不论任何原因，在施工场地内聚众肇事、打架斗殴者（对此行为还将处罚10000元/次）；

无规定之上岗证者和技术能力达不到要求者；

泄露甲方商业秘密造成严重后果的；

患有严重肠胃病、心脏病、高血压、高度近视等慢性病、突发急性病或肺炎、肝炎其他严重传染性疾病，不能胜任本职工作或可能传染其他人员而影响正常施工的。

4、检查与验收

甲方在工程实施过程中对乙方的施工过程、进度和最终质量进行检查，甲方有权随时发出口头和书面指令要求乙方调整整个工作进度、改进工程质量，乙方必须无条件服从甲方的指令。

否则，甲方有权对乙方进行罚款或根据九条7点的规定采取进一步措施。

5、组织第三方实施工程

在乙方不能胜任或工期严重滞后或投入人力不足时，甲方将采取紧急措施组织工程的实施，并有权雇佣乙方以外的人员实施该工程。

甲方将向乙方收取由此而造成的损失或伴随产生的所有费用，或甲方将从应支付给乙方的任何款项中扣除，并通知乙方。

在需要的情况下（指甲方的需要或乙方不能满足要求），甲方有权将本工程的部分劳务工作交由第三方实施或重新对承包组的工作范围进行调整，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

八、乙方的权利和义务

一、对外联络

乙方承诺在本分包合同实施期间，始终以甲方的名义统一组织施工和对外联络，共同维护甲方的信誉，并做好相关工作；一旦出现损害甲方信誉的，甲方将保留终止本分包合同并追究乙方违约责任的权利。

二、甲方规章制度

乙方需严格执行甲方项目管理规章制度。

乙方确认签订本合同时已全面查阅并理解该等制度。

本合同履行过程中，乙方有权随时向甲方分支机构查阅和复印该等文件。

三、支付

乙方有权在甲方从业主处收取本分包工程对应之工程款项时，依据本合同有关支付之规定取得相应分包工程价款。

四、编制《施工方案》

乙方应按甲方提供之图纸编制本分包工程之《施工方案》，并报甲方审核，以保证施工有效合理进行。

甲方审核并不免除乙方因组织失误而应承担之责任。

五、提交材料、设备用量计划

乙方应当负责提前7天以上提交材料、设备等的用量计划，并对此数据负责。

甲方将对乙方所提之内容进行检查和审核，并保留对提交的用量计划所出现的错误进行必要的罚款的权利。

同时甲方对乙方提交之内容的审核并不免除乙方对所提交内容所应承担的全部责任。

六、成品保护

在工程实施过程中，乙方应当负责现场已完工程的成品保护工作，所发生的人工费和成品保护的材料费由乙方承担。

如果出现任何由于成品保护不当而导致的损失和损坏的，则进行替换和更新所发生的全部费用由乙方承担。

七、服从安排

施工期间，乙方必须服从甲方对业主的合理承诺。

乙方应在能力范围内接受甲方因工程需要而安排的非本分包工程工作（含加班加点），甲方应合理支付相应费用。

乙方应在甲方的监督下，积极主动完成与业主指定分包商和甲方其他分包商之间的配合工作并尽可能提供便利，同时协调好与其他各方的工作面重叠和交叉。

八、乙方人员

乙方需按照甲方所提供质量要求、工期要求、机械设备状况及其自身弖制嚄施工进度计划等资料䏐出工种配置䖹案及人员进场计划，负责廄建乙方项目管理班子，并确定乙方现场项目管理人员，并报由甲方批准。

未经甲方许可，乙方不得更换或抽调项目管理人员。

乙方项目管理班子负责乙方的施工和劳务人员的管理，对本合同约定的工程施工进度、质量、安全文明施工和财务资金使用等承担乙方公司授权代理人之责。

乙方对其派出人员的管理和协调负有全面责任。

如不能胜任工作，必须服从甲方更换要求的决定，因此发生的费用由乙方自行承担。

乙方工作人员应尽量使用男工，如使用女工自行解决住宿（因现场场地狭小，住宿布置难度较大）。

九、现场及营地的管理

一、临时设施

甲方负责提供给乙方临建设施，但其中的办公用具和生活用具，包括床上用品等均由乙方承担。

同时乙方应负责临建的维护和修理，如果乙方对现场及生活营地的临建及临时设施进行破坏或损坏的，乙方应负责赔偿。

二、现场及营地清理

乙方应按照标准化工程施工的要求进行达标工作，并且乙方负责现场及生活营地内的清理工作，并将生产和生活垃圾运送到甲方指定的地点，工具及人工费由乙方自行承担。

三、保安

现场的保安由甲方统一安排，乙方积极配合。

乙方从甲方仓库领料后对材料的保护和看管责任由乙方承担，甲方不再对此部分材料和设备等的安全负责，相应费用由乙方承担。

乙方应负责生活营地内的保安工作，并对乙方人员的人身财产安全承担责任。

四、甲方提供的材料/设备

对于甲方提供的材料及机械设备，乙方应负责装卸及现场内的二次搬运。

乙方在向甲方领用机械设备时应签订使用协议书，乙方应负责甲方提供机械设备的日常维修保养。

在施工过程中乙方因不合理使用或野蛮操作而使甲方提供机械设备造成损失或损坏的，或用毕返还时不能达到甲方最终接收标准的，乙方应赔偿损失。

甲方将根据具体情况合理评估并从乙方的工程款中扣取此等赔偿费用。

乙方在从甲方领用材料时应对材料认真清点核对，材料领用移交后即视为乙方已对材料的数量、质量予以确认。

乙方应妥善保管和安排现场材料的堆放，如果甲方发现现场材料摆放不整齐、随手乱扔、随意丢弃、或出现材料浪费现象，则甲方将按照丢弃或浪费材料原值的1.5倍进行惩罚，同时甲方将提供现场实物或照片证明。

一十、保险

乙方所属管理人员及劳务人员办理人身意外伤害保险，以防备相关人员在发生意外事件造成巨大损失。

如发生人身意外伤亡事故，乙方应按相关程序和条件要求自行解决索赔事项，因此可能发生的补偿、抚恤及善后事务处理的费用甲、乙双方协商解决（因乙方责任造成的人身意外伤亡事故发生费用在5000元内由乙方承担）。

施工现场安全保险由甲方代购，但不免除乙方管理之责任。

3、乙方担保其在施工过程中，将对可能造成所有乙方人员在内的任何人员或财产造成的任何损害或破坏承担责任，甲方有权按照本合同相关规定扣除乙方相应人员一定违约金用于赔偿因此造成的损失，以保证施工有序正常进行。

一十一、违约责任

如因甲方未能按合同履行有关的责任或义务，由此而给乙方造成的损失，乙方有权从甲方获得赔偿。

如因乙方原因工程未能在合同约定工期内完工，乙方应承担逾期违约金，其金额与业主扣留甲方的违约金相等。

因乙方原因造成工程质量缺陷或错误理解图纸、规范等造成的拆除、返工等所发生的全部费用由乙方自行负担，并向甲方赔偿由此造成的损失。

乙方现场主要负责人每月在现场的时间应保证工作开展所需，离开工作岗位必须向项目部请示。

乙方每周参加现场周例会不得少于一次，如未达到则认为乙方违约，每次处罚200元。

如果出现本合同7.1条规定的各种违约情况的，则所引起的全部责任和造成的全部损失均由乙方承担，同时甲方将视情节的严重程度对乙方处以每人次2000到4000元人民币不等的罚款，该罚款将从乙方应得的工程款中扣除。

一十二、工程款的支付与结算

1、本分包工程结算程序：

乙方报结算书→质安部门应提供质量、安全检查记录并签字确认→甲方生产部核对→甲方项目经理审批→甲方财务支付。

2、分包单位结算时应出具：

劳务人员的用工合同、劳务人员委托分包单位结算的委托书、工人代表对工资发放的知情确认表、每月甲方现场管理处罚单、每月借支状况、工程量收方单、工程分包合同、其它合同约定的资料等。

3、甲乙双方约定本分包工程进度款按月支付并约定：

地下室、1-6层、7-12层、13-18层、19-22层、分包工程全部完成共六次结算，每次对该次现场实际已完永久工程的工程量及用工量进行确认，对双方有争议的最迟延至下次结算完毕。

扣除依合同应由甲方暂扣的相应款项后为当次乙方应得之工程款。

4、无论甲方采用何种方式发放工资，乙方必须保证每月与工人结算一次并且每次都应将有工人签字的结算清单报甲方审核备案。

在乙方申请支付人工费时，甲方支付的依据为甲乙双方结算单和乙方上报的有工人亲自签字的劳务费分配清单，在甲方审核无误后再行支付。

甲方将根据实际情况保留直接向劳务人员支付人工工资的权利。

5、每次工程款的结算时间为约定工作内容完成后的14天内，支付时间为结算完成后的14天内；每次支付款为当期结算价的70%ဂ

6、嬬六䬡（䜀后一次结宗支付完䯕后嚄3个月后的3个䜈内䔯付至结算总价的95%；5%作为保留金按本分包合同第七条的2小条执行。

7、无论何种原因因合同约定的工程内容未完成，结算单价为合同单价的的70%，特别是钢筋组和砼组，当基础完成时不能继续履约时，分别按180元/T和5元/m3进行结算。

当主体工程未完或已完后不能继续履约时，钢筋组按220元/T，砼组按8元/m3，模板组按10元/m2进行结算。

一十三、工程验收

乙方应在施工过程中积极协助，配合甲方、业主及监理工程师的临时验收、隐蔽工程验收及最终验收工作。

乙方应在规定的时间内自行承担费用，对分包工程的任何缺陷或不合格部分进行修复、整改或拆除重建，直至符合合同规定的各项质量标准及要求。

本工程竣工验收阶段，乙方协助甲方出具验收报告、竣工图及竣工资料，按工程所在地政府的规定组织有关部门验收，乙方须负责对验收不合格项进行整改。

一十四、争议

甲、乙双在履行合同时发生争议，可以向有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）协商要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

一十五、合同生效及合同份数

合同订立时间：

年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

双方约定合同副本份数：

一十六、补充条款

1、如因业主原因停工3个月以上，乙方根据合同条件按已完合格的并经各方验收认可的工程量进行结算，乙方不得以此为理由向甲方提出索赔或利润损失补偿等。

2、工程中竖向钢筋ø14及以上的钢筋采用电渣压力焊。

3、工程中钢筋机械连接由甲方统一发包，但不免除乙方管理之责任。

4、如因春节，无论任何原因乙方未能达到第十五条中结算支付的要求，甲方将根据实际情况支付一定比例的款项，作为工人的工资，但发放总额不得超过已完工程量总价的60%。

甲方：

成都市黄河建设集团有限公司承包人：

（公章）

地址：

地址：

甲方代表人：

法定代表人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

邮政编码：

邮政编码：

【大陆锦江华庭】

劳务分包合同

工程名称：

大陆锦江华庭1#高层商住楼

工程地点：

成都市华星路8号

二零零四年九月