广告牌钢结构制作合同范本.docx
《广告牌钢结构制作合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌钢结构制作合同范本.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
广告牌钢结构制作合同范本
广告牌钢结构制作合同范本
钢结构工程主要的建筑结构类型之一。
是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。
那么广告牌钢结构制作合同怎么写呢?
以下是在小编为大家整理的广告牌钢结构制作合同范文，感谢您的欣赏。
广告牌钢结构制作合同范文一
甲方：
（以下简称甲方）乙方：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点：
1、店招标识
2、工程地点南关街
二、工程内容：
1、钢架，平面发光字，轮廓灯，依据甲乙双方确认内容施工。
（具体要求见附表）
2、乙方负责将字完整安装。
三、造价：
店招标识1套，总价为3600元整，含安装费。
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：
本合同签订后，甲方预付全款的60%，余款完工验收后7天内，甲方负责与乙方结清余款。
五、工程期限。
自合同签订甲方预付工程款之日起7天内完工，如遇雨、雪、4级以上风等自然原因工期顺延。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、按期支付工程款
2、为乙方提供施工所需场地，做好各方面协调工作不影响工程进度。
3、保证在完工后，即时完成验收工作，逾期视同验收合格。
（二）、乙方责任
1、严格按照甲方要求进行制作。
2、保证质量及安装进度。
3、安全安装，对自有施工人员安全负全面责任。
文明施工，保证制作安装项目的安全正常使用。
六、保修期限：
自甲方验收合格之日起，乙方制作安装工程保修1年。
免费维修1年（注;免费维修期内甲方负责材料费乙方负责工费）如遇自然及人为原因除外。
七、违约责任：
乙方应保证字体的安装质量，如没达到，乙方应承担返工及相应损失。
如因甲方原因所造成的中途停工、误工，均有甲方负责。
乙方不退还预付款，并有权就实际情况要求甲方继续支付已完工部分的制作、安装费用。
八、争议解决：
1、如本合同发生争执，双方友好协商，协商不成任何一方均有权利向人民法院提供请求诉讼解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
甲方代表签字：
（盖章）乙方代表签字：
（盖章）
甲方联系电话：
乙方联系电话：
日期日期
广告牌钢结构制作合同范文二
业主：
总包方）：
分包方（乙方）：
合同编号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条：
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程特点:
4、承包范围：
第二条：
工程承包价款以及材料供应
1、钢结构制作包干单价：
14000元/吨（壹万肆仟元/吨）。
2、此价格包括土建立柱基础施工。
3、此价格含一半税金，另一半税金由总包方承担。
竣工验收合格后由总包方代扣代缴。
4、本工程包干单价为乙方包工包料方式总包干单价（钢材甲方供应），不含甲方与业主等其他单位部门的施工配合费。
水电费、乙方管理费乙方自理。
如因设计或施工期间工程变更，造成工程量增减，工程款变更按照本合同单价计算增减。
5、甲方供应钢材运抵加工制作场地由乙方负责卸车。
6、工程做法均按设计施工图施工，立柱钢结构均按图纸理论重量，计算规则执行国家现行有关定额工程量计算规则。
7、甲方供应钢材按设计施工图加损耗系数供应，损耗系数按国家现行有关定额标准执行。
8、材料供应：
所有钢材由甲方供应，按施工进度计划分批次运抵乙方加工制作场地。
所有铺材、标准件、消耗材料由乙方供应。
第三条：
工程工期
1、甲乙双方根据业主要求以及工程整体施工需要，双方商定本工程总工期为工作日。
2、工程开工日期暂定为年月日，具体日期由甲方在开工前10天书面通知乙方，乙方委派乙方工地负责人与甲方共同进行勘查现场，甲方协助乙方在施工当地负责办理加工制作场地的探寻工作。
3、工期顺延：
如遇下列条款现象，工期相应顺延。
甲方解决下列事项期间不计算工期。
（1）甲方安装现场“三通一平”工作以及协调工作未做好，影响乙方进场施工;
（2）变更原技术条件或增加工程量的;
（3）甲方未按合同规定拨付工程进度款，或合同约定应由甲方提供的原材料不合格不能使用时;
（4）甲方图纸签证和应办理施工手续而拖延时间，因土建基础工程验收延期或与甲方其他工程项目因交叉施工影响乙方施工的;
（5）因业主现场代表或甲方代表签证不及时而影响下一道工序;
（6）不可抗力（包括雨天）;
（7）其他业主或甲方认为应当顺延工期的事项。
第四条：
价款的结算和支付
1、本工程没有预付款，每月按施工进度计划拨付进度款。
2、每月25日乙方上报当月完成工程量计划报表，以钢结构作为拨付进度款依据，土建基础含在内，钢结构分批次制作成成品或半成品且具备现场安装条件时，在乙方制作现场甲方验收合格后拨付包干单价的60%，在次月7日之前甲方完成当月工程量的审核、验收以及进度款的拨付工作。
3、钢结构立柱分批次安装完毕后，且在安装现场按甲方要求恢复原有地形地貌后，由乙方每月25日上报当月完成工程量进度情况报表，甲方5日内组织有关人员验收合格后拨付包干单价的35%。
在次月7日之前甲方完成当月工程量的审核、验收以及进度款的拨付工作。
4、工程质保金为工程总价款的5%，在本工程验收合格一年后的十日内甲方付清。
5
6、甲方根据以上约定时间向乙方支付工程款，如未在规定期限内支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知后三天内停止施工。
甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款，每逾期一日支付的违约金为应付款的千分之执行，违约赔偿不足以弥补乙方损失的，甲方承担由此给乙方造成的经济损失。
7、如果甲方在收到乙方的所完成工程验收情况报表后，甲方7日内不予验收，视为工程已经验收合格。
8、工程验收合格后，甲方按上述条框不支付工程款的，违约金按总造价每日千分之支付。
9、甲方拖欠乙方工程款，若甲方不能按时付款或提供确实的付款担保，乙方可单方面终止合同，并按照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定解决工程款问题。
10、付款方式：
甲乙双方采取现金或者银行转账结算，或采用银行即期汇票，结算币种为人民币。
第五条：
双方权利义务
一、甲方的权利义务
1、办理施工许可方面有关所需证件、特殊操作的审批手续;向乙方移交施工安装现场土建有关资料;协调处理施工安装现场周围的农用地的平整场地以及占用道路等工作，保证乙方施工场地具备施工条件。
2、协调处理能将制作、安装施工所需水、电、等管道线路接引至施工场地，保证乙方能够安全使用，并满足施工需要。
保证施工现场与外界主要道路连接通畅，满足乙方运输和施工需要。
向乙方进行技术交底，成品保护，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
3、协调处理高速路上钢结构成品、半成品超大、超宽、超高件的运输有关手续的办理工作。
4、协调处理钢结构立柱安装时大型吊车占用道路的工作。
协调处理施工安装现场运输车辆、以及后勤服务车辆的通行工作。
5、甲方派驻为驻工地代表，行使下列职责：
（1）下达施工方面指令、通知等，由本人签字后，以书面形式交给乙方工地代表，乙方代表在回执上签字和注明时间后生效。
（2）有权对乙方工程量增减进行核实并以联系单方式确认。
（3）有权代表甲方确认工程变更和工程商洽。
（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。
6、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行技术交底。
该图纸经甲方或甲方代表签认后，作为乙方预算和施工的依据。
同时甲方向乙方提供施工计划。
二、乙方的权利义务
1、乙方委派为项目经理，具体行使下列职责：
（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后交给甲方代表，甲方代表在回执上签字后生效。
（2）按照合同和甲方及甲方代表的要求组织乙方人员施工，向甲方提供施工进度计划表。
（3）根据合同和图纸要求采购工程材料，并提供产品合格证书。
（4）遵守行业地方政府和有关部门对施工现场场地交通和噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用。
严格遵守中华人民公路安全保护条例。
（5）做好施工场地内及地下管线和邻近建筑物的保护。
已竣工工程未交付甲方之前，乙方按照相关要求对工程进行保护。
若甲方在未验收前提前使用，乙方免除工程保护责任。
（6）严格按照设计施工图要求施工，严格按照高速公路行业高速公路钢结构广告牌制作标准规范进行施工
（7）甲方在开工前向乙方提交施工图套，工程完工后向甲方提交竣工图套，并提供完整的竣工资料套以方便业主备案或内部存档。
第六条：
安全生产
1、乙方在施工中加强安全、文明施工。
2、乙方在施工中严格按照国家有关安全施工的规定和操作规程组织施工，自行承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成的事故的责任及费用。
3、在钢结构立柱吊装前乙方应根据图纸及现场安装条件，按需搭建好安装脚手架或工作平台，吊装前按设计要求核查、校准预埋件、并进行技术交底、成品保护。
4、乙方负责本工程的安全生产任务，乙方应建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章和操作规程，保证施工安全，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5
6、乙方应服从甲方以及业主安全生产管理、如不服甲方安全生产管理导致安全事故的，由乙方单位承担责任。
7、乙方为乙方从事危险工作的工作人员办理意外伤害保险，保险费用由乙方负担。
第七条：
工程质量与竣工验收
1、本工程质量达到合格。
2、基础工程由甲方验收合格后才能进行下一步钢结构立柱的施工，
3、工程验收由甲方单位组织，钢结构工程有关《钢结构工程施工验收规范》GB50235-98标准验收，以及《高速公路广告牌制作标准规范验收标准》验收。
4、乙方施工完毕后，向甲方或甲方代表提交竣工通知书，乙方提出的竣工通知书的日期视为本工程竣工日期。
甲方或甲方代表收到通知书后10日内应组织验收，10日内甲方未组织验收或未验收而甲方使用的，视为工程已经验收合格，可进行工程款的结算。
工程未验收甲方擅自使用的，由此发生的质量问题和其他问题，乙方不承担责任。
5、基础工程，钢结构工程在制作成成品或半成品后，在具备安装条件时，甲方应组织相关部门进行中间验收。
乙方应在土建基础施工完毕或钢结构成品、半成品具备安装条件时，2日内向甲方递交中间验收交付证明书，甲方在接到证明书后2日内组织验收，并在证明书上签字。
如甲方没有在规定时间内组织验收，乙方视为甲方认可施工质量，乙方可继续下一步工序施工。
6、工程竣工或竣工验收合格后，乙方向甲方提交本工程决算书，甲方在收到工程决算书10日内给予确认，逾期未确认的，视为甲方认可竣工决算书。
若工程需第三方审计才能确定最终工程价款的，甲乙双方在竣工后7日内进行已付工程款的核对，并出具书面核对凭证。
7、若工程验收不合格，乙方在3日内可提出异议，经检查确实不符合质量国家标准，乙方应负责无偿返修，直至达到质量要求。
第八条：
设计与施工变更
1、正式的设计施工图纸、说明等有关技术资料，作为施工的有效依据,开工前由甲方联合三方履行组织设计交底和三方会审做出纪要义务，作为施工的补充依据。
双方不得擅自修改。
2、施工中如发现设计错误或严重不合理的地方，发现方应及时以书面方式通知对方，由提供设计图纸方及时会同设计单位研究决定修改意见，乙方按照修改或变更的设计图纸进行施工。
由此所发生的费用由甲方承担，工期顺延。
由此所发生的费用由甲方承担。
3、施工中甲方若需对工程设计进行变更，应提前7天以书面方式通知乙方，变更超过规划管理部门批准的建设规模时，甲方应向主管部门报请批准，因变更导致合同价款的增减和造成乙方的停工窝工损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
4、乙方在工程变更确定后7日内，向甲方提出工程变更联系单，经甲方或甲方代表签认后，变更合同价款。
甲方无正当理由不签认时，自乙方出具工程变更联系单之日起7日后视为变更工程价款联系单已被甲方确认。
第九条：
工程保修
1、本工程保修期为一年，乙方在工程质量保修期内，承担本工程质量保修责任。
2、本工程质量保修的范围为本合同第一条约定的乙方工程承包范围。
3、本工程质量保修期自工程竣工之日起计算。
4、属于乙方保修范围内的项目，乙方在接到甲方维修通知之日起7日内派人维修。
乙方维修完成后，由甲方组织验收。
第十条：
其他条款
1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
协商不能解决的，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本合同一式四份，甲乙双方各保留两份，四份合同具有同等效力。
3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，除保修条款外，其他条款终止。
发包方（盖章）：
承包方（盖章）：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户行：
开户行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
日期：
广告牌钢结构制作合同范文三
甲方：
乙方：
甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。
第一条：
钢结构、广告牌制作、安装
1、规格：
钢结构：
316米4.4米（上顶宽为0.8米）广告牌：
316米3.6米
2、以双方签字确认的施工图纸为准安装地点：
潍坊市经济技术开发区潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层
第二条：
工程造价及支付方式
1、钢结构、广告牌制作安装费（即合同总价款）：
暂按乙方出的预算，共计人民币884629.46元.大写：
捌拾捌万肆仟陆佰贰拾玖元肆角陆分
2、具体工程量按实结算。
支付方式：
（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款;
（2）工程过半，甲方向乙方支付总价款的30%作为进度款;
（3）工程安装完成验收后，甲方向乙方支付总价款的37%，余3%作为该合同的工程质量保证金，两年内付清。
第三条：
工程期限
自合同签订甲方预付工程款之日起60天内完成制作、安装，并通过验收。
如遇不可抗力因素工期顺延。
第四条:
双方权利和义务
甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
按本合同第二条规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。
乙方：
1、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。
严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。
如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
2、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。
提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。
3、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。
第五条：
关于验收
1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。
验收合格，进入保修期。
2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告牌制作安装应当牢固，抗风力应达到八级。
第六条、关于施工安全
1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。
2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位，所发生的安全事故，一切后果由乙方承担。
3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害，由乙方一
并承担。
第七条、违约责任：
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。
3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。
如未达到乙方应承担返工及相应损失。
4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。
并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。
第八条、保修期限：
1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保两年。
2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。
第九条、争议解决方式：
潍坊市中级人民法院
第十条、合同生效时间
双方签字盖章后生效
第十一条、本合同一式六份，双方各执三份
甲方：
乙方：
（盖章）（盖章）
法人/授权代表（签字）:
法人/授权代表（签字）:
联系电话：
联系电话：
日期：
年月日日期：
年月日
升级会员 