网架施工承包合同三篇.docx
《网架施工承包合同三篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《网架施工承包合同三篇.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
网架施工承包合同三篇
网架施工承包合同三篇
篇一:
网架施工承包合同
签合同单位:
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
网架形状
展开面积㎡,计座,总面积㎡。
屋面形状,展开面积㎡,计座,总面积㎡。
二、网架工程设计及计算要求:
工程设计及计算要求由甲方或甲方委托设计院向乙方提供。
1、网架形状:
,长米,宽米,矢高米,展开面积㎡。
2、网格要求:
(长×宽)
3、网架跨度:
米,网架高度(±0.00以上)米。
4、支承情况:
5、排水方向:
排水,排水坡度%。
6、载荷要求:
上弦荷载kg/㎡,下弦荷载kg/㎡,点荷载kg/㎡位于。
线荷载kg/㎡位于
7、天沟截面尺寸总长度米
8、屋面形状,长米,宽米,面积㎡。
9、女儿墙㎡,封沿㎡
10、附图纸份,资料
11、甲方交付以上资料负责人(签字)
12、设计负责人(签字)
13、乙方接收以上资料资料负责人签字
特殊说明
三、价格及说明
1、网架部分:
1-1、腹杆与水平面夹角为45度的正放四角锥网架为标准系列。
本网架不属于标准网架。
1-2、网架材质:
杆件为高频焊管Q235。
螺栓球为锻造45#钢,高强螺栓40Cr,封板、锥头为Q235,出具质保书。
如甲方认为自己需作验证,材质合格,一切费用由甲方自负。
不合格产品乙负责其费用,并作退货调换。
1-3、网架表面若需特殊处理,要求,增加费用元/㎡,计元。
1-4、网架材质;如需特殊材质,增加费用元/㎡计元。
网架工程造价:
(大写)
2、屋面部分:
2-1、屋面(非采光)单价元/㎡,材质,颜色,厚度mm,单价含设计费、材料费、配件、加工制作费,表面防腐、耐侯结构胶、安装费等。
屋面采光造价:
元。
2-2、屋面(采光部分)单价:
元/㎡,材质,颜色,厚度mm。
单价含设计费、材料费、配件加工费,耐候结构胶、安装费等。
屋面采光工程造价元。
屋面工程总造价(大写)。
3、天沟单价元/㎡,含防腐及排水全套材料(斗、管、胶、配件)安装费等。
天沟工程造价(大写)
4、封沿单价元/㎡,含材料费、配件、安装费等,封沿高米,宽米。
面积计㎡,厚度mm,颜色。
5、女儿墙单价元/㎡,含材料费、配件、安装费等,女儿墙面积㎡,厚度mm,颜色。
女儿墙工程造价(大写)。
注:
特殊需要要由甲方提供局面要求,乙方可视现实情况及能力;同意增加的部分工程,应追加工程造价。
另签合同,工期相应延长。
工程总造价(大写)。
四、工程供货日期及甲乙双方配合
1、甲方应在本合同签订的同时于年月日前提供设计及计算要求,提供与网架相关的土建基础图纸、数据等,由甲方签字认可以便乙方按期设计计算。
如延期,工程工期顺延。
2、设计后的图纸必须由甲方、监理、审核认可后签字方可进入加工,由乙方实施。
对于中途甲方提出变更或由于现场原因不能施工等,甲方应及时向乙方提出暂停并承担已加工好的主体部件及配件所造成的损失,并请甲方派员核实,因一个工程一个样,其相同的网架概率及小,因此大多数均作报废处理。
对于上述情况的出现,甲乙双方必须对合同重新签订。
3、合同签订后,甲方要求乙方提前发货或施工中要求提前开工、竣工,乙方认为可行,甲方应另付抢工费元/天,甲方应在本合同条款“其它”一栏中签署认可,合同外追加。
4、甲方要求运输方式为。
由乙方协助或代办,费用按实际由甲方向运输部门承付。
本工程为运输,约车,运费计万元。
5、网架货到现场前,甲方应提供合格的土建支承面,支承面的预埋铁必须水平,表面平整,位置准确,弹出轴线标明高差,支承面的偏移不大于15mm,最高、最底支承面高差不大于10mm相邻高低差不大于3mm,同一块预埋件高低差不大于2mm,及基础强度合格,现场交验,并以书面形式交付乙方。
预埋铁材质为Q235,钢板ℓ=12㎜、300㎜×300㎜见方(平面平整无锈迹)下设均布四根¢16的锚钩,锚钩必须与梁或柱的主钢筋按建筑标准搭接。
6、甲方应在工程材料到现场,免费搭设脚手架及工作平台(由乙方提供有关尺寸图),并在安装前运输到工作平台。
7、甲方应免费解决垂直运输,用电、用水以及解决网架及屋面板到位以利安装。
8、甲方人员在事先约定的时间和地点,引导送货车辆进入施工工地,打通城市道路连接的手续。
9、甲方向乙方提供20㎡的房间作为乙方办公及休息所用,为食宿提供方便。
10、甲方要求乙方年月日货到现场符合商定的付款条件卸货。
11、乙方应在货到现场卸货后日内开始安装,在此期间做准备工作(分检杆件、螺栓球等)。
12、乙方应在符合商定的付款条件下日内安装完毕。
13、甲方需做好现场施工中的协调工作,(包括土建、公安、城管、环保、环卫等部门)因报价低,不含与土建的配合费及其它名目的费用,所以乙方不承担任何名目的支出。
14、乙方在搂到甲方同意形式的证明(或传真件要求开工)后,向甲方提供施工进度计划和要求。
15、乙方应做好现场施工安全防护工作(使安全用电、用水、焊接、切割等)。
16、乙方应做好施工现场的管理工作,物品码放条理化、标准化、及时清理建筑垃圾,搞好周围环境卫生。
17、为消除预埋铁板产生的对网架安装质量的影响,乙方对支座采用加过渡板的措施。
网架安装完毕后,乙方应及时将过渡板与预埋铁件焊牢,并在屋面荷载加足后拧紧支座固定螺母。
五、甲方监理及乙方驻工程代表:
1、甲方驻工地代表电话手机
2、监理驻工地代表电话手机
3、乙方驻工地代表电话手机
六、延期开工:
1、甲方如因施工现场及基础等到问题,应提前五日电话通知乙方签约人,并以书面形式用特快专递发出,再次确认后可推迟开式日期,如不足五天通知,乙方已派员前往,甲方应承担乙因此造成的经济支出(往返车票、第人每天50元工资及差旅补助),实到人数由甲方确认签字,甲方不得回避。
2、乙方不能按时开工,应在合同约定的开工日期前五日通知甲方,甲方应及时给予答复,如2日内不答复可视为同意,工期相应顺延,如甲方不同意,施工日期可不予顺延。
七、工期延误:
对造成竣工推迟的延误,经甲方双方确认签字,工期相应顺延有如下几个方面:
1、设计变更将据实顺延。
2、一周内非乙方原因停水、停电、停气造成的停工,累计超过8小时的工期将累计顺延,按一天计算以此类推。
3、因某管理部门检查、抽查、核对、隐蔽工程的中间验收、测试等人为原因使工程中途中断超过8小时的,工期将累计顺延。
4、运输途中不可抗拒的沙尘暴、暴雨、台风、洪水、桥梁及道路损坏中断、大雾、地震、泥石流、塌方等,工期顺延。
5、合同中约定或甲方代表合意给予顺延的其他情况(如运输出现的问题或流行性疾病出勤率低等)。
6、因甲方原因造成的窝工、停工,甲方应按安装定额对施工队人员每天每人50元,向乙方付窝工费、停工费(工程总造价外追加),以激励甲方勿因种种原因造成窝工、停工。
如窝工、停工、工期期将顺延。
7、如因付款原因造成停工,工期将顺延。
8、网架及屋面工程均为露天施工,阴雨天、暴雨、大雾、4级以上大风等恶劣天气,施工人员无法登高施工,应给予理解,工期应顺延(据实计算,以当地气象发布为准)
八、工期;
工期天
开工日期,甲方需在开工报告上签字。
九、隐蔽工程中间验收:
中间验收总价和时间,双方应执行国家部颁有关规定,甲、乙方及监理都应及时、同时参加并出具检查结果。
十、工程款支付:
1、预付定金,合同签定3日内付万元,占合同总额的30%以上,开始生产网架配件,如乙方未及时收到备料款,工期相应顺延。
2、甲方带款万元到乙方单位提货(网架及配件)。
也可以由甲方将款汇入乙方后,委托乙方将货发运到工地。
付款应至工程造价的55%以上。
3、网架及配件货到甲方施工工地后,不及时于当日将款支付给乙方,乙方有权拒绝卸车并拉回,如再次付款复工,必须付清材料款及本次运费,乙方代为发运,造成的一切损失由甲方负责,工期顺延。
4、网架安装50%的屋面后,即日内付万元,占合同总额的37%(屋面材料款),如不给予支付,网架安装完毕后有权停止施工,因缺少屋面材料,复工工期顺延。
并承担实际停工的窝工费,再次开工必须签字。
5、屋面材料:
甲方可带款万元去乙方单位提货,屋面材料也可由乙方将货发运到甲方施工土地,既日内付万元,占合同总额的37%,不及时将款付给,乙方有权拒绝卸车并拉回。
如再次付款复工,必须付清上述材料款及二次运费,造成的一切损失由甲方负责,工期顺延。
6、屋面安装占80%的面积后,即日内付万元,占合同总额3%的工程进度款如不给予支付,有权停止对其天沟、防水、封沿等工程施工。
7、工程验收完毕后三日内付万元,占合同总额的2%。
8、保修金万元,占合同总额的3%,保修期内免费修理,待保修期满三日内付清(保修期一年)。
9、乙方如未能及到上述各期的款项,工期相应顺延,而由此产生的后果由甲方负责,乙方在通知甲方按合同付款无效时,可自行停止施工(甲方即使不在通知催款单上签字,均以催款单上日期及乙方收到汇款单日期为准)。
10、乙方在施工中如需现场支款购买零星材料时,必须由乙方驻工地代表持有支款委托证明及电文单位借据(上盖有乙方单位印鉴),经办人签字的手续,乙方给予承认并在结算时冲抵,否则的活,白条等借据乙方概不予认可,由甲方自行负责解决。
11、有关甲方付款也可在合同签订后或考察后预付50%的工程款定金万元,留3%万元作保修金,不再搞其他烦琐的付款方式。
十一、有关工程防火
1、有关防火的相关工程,本公司不具备施工条件,因牵扯到当地消防部门认可,务必请当地消防部门认可的施工单位施工。
2、如当地没有或价格过高,我公司可介绍曾与我公司合作做过防火工程的有关单位,甲方可考察确定。
十二、质量要求及验收方法
1、乙方应遵守《网架设计与施工规定》(JGJ7—91)按会签的图纸备料加工、制作、安装以保证工程质量。
2、验收方法:
采用部颁布标准及本合同规定的质量标准验收,双方不得无故刁难对方,拖延验收,并签署相关验收资料。
3、乙方在工程竣工后立即向甲方提供工程有关技术文件。
4、甲方在本工程竣工后三日内组织验收,如不验收可视为甲方对工程验收认可,施工人员不可能在竣工后滞留在本工地,安装不合格时可及时整改直至合格,如四日后验收,由此发生的一切费用由甲方负责(其中包括现场施工人员每人每天50元的生活费及出差补助)。
十三、奖罚
1、乙方安合同提前竣工、验收合格,甲方应每提前壹天按合同金额奖励%计万元,累计计算进行奖励。
2、乙方如因施工条件或付款条件以外,拖延壹天近合同金额罚%计万元,最多罚款不超过合同总额2.5%,因报价本来就低。
3、任何一方违反上述条款均应承担违约金,为合同的%计万元。
4、解决合同纠纷方式以双方协商解决为主,如协商时可在违约方的对方所在地人民法院裁决。
十四、其它;
1、甲方应交付给乙方与原件相符的,经批准的“建筑施工许可证”复印件,加盖建设单位章,否则的话,乙方按合同开工,造成的一切后果由甲方承担。
本合同一式份,甲方执份,乙方执份。
全合同有效日期年月日起至货款两清止。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
代理人:
代理人:
联系人:
联系人:
电话:
电话:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
开户行:
开户行:
帐号:
帐号:
年月日年月日
篇二:
网架工程承包合同
发包方(建设单位):
承包方(施工单位):
发包方经批准进行的网架屋面工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规签定本合同,共同遵守。
第一条工程名称:
第二条工程地点:
第三条承包的范围和内容:
网架整体加工、安装,以及轻质屋面板制作与安装(不含此范围内的其它项,如:
埋件、土建配合费、现场用水、电费用、屋面防水等)。
工程造价:
承包工程暂定总造价人民币:
(大写)元(本合同为固定单价模式)。
第四条承包方式:
本工程按固定综合单价计价模式进行承包施工,最终是实际工程量进行结算。
第五条施工日期:
本工程按工期定额和有关规定,施工工期天,暂定于20年月日开工至20年月日竣工(开工时间以预付款到账时间为准)。
施工期间如发包方不能按合同约定拨付工程款及不可抗力的自然灾害,工期顺延。
第六条工程材料:
工程所用材料等均以工程报价单为准。
第七条双方主要责任
1、发包方:
(1)办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可证;
(2)、开工前保证施工现场水源、电源和施工道路满足施工要求,水电费用及清理通道等费用由发包方承担;
(3)承担承包方施工所需的水电费用、临时住房;
(4)按合同约定及时支付工程款;
(5)派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程材料验收及中间工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题,以及其他事宜。
2、承包方:
(1)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。
(2)及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、中间工程验收通知、竣工验收通知、付款计划。
(3)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。
(有变更的,以变更后的图纸施工)。
(4)已完工的工程,在交工前应负责保管并清理场地。
(5)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工程质量问题,负责修理。
第八条工程价款的支付与结算
1、支付工程款具体额度和办法是:
(1)合同签订时,发包方向承包方支付合同总价的30%工程预付款,计¥元,开始进行材料加工;
(2)施工人员、网架材料进场后安装前,发包方向承包方支付合同总价的30%工程款,计¥元;
(3)网架安装完毕,轻质屋面板进场后安装前,发包方向承包方支付合同总价的30%工程款,计¥元;
(4)工程完工,发包方组织竣工验收,验收合格后,一周内发包方向承包方支付合同总价的7%工程款,计¥元工程款;留合同总价的3%作为质保金。
(保修期自竣工验收次日起为一年,期满后无条件予以结清。
)
第九条结算方式:
所有工程款通过转账方式进行结算。
第十条工程变更
1、图纸审定后,原则上不准变更,如确需变更时,应提前十五天与承包方协商,双方签定书面协议,方可变更。
因变更造成的经济损失由发包方负责。
2、发包方所负责的工程基础如不符合设计要求,工程工期可按实际情况顺延,费用由责任方负责。
3、承包方为发包方提供网架安装图纸及蓝图,费用由承包方承担。
第十一条工程质量和验收标准
1、本工程质量评定按双方认定的图纸及材料要求分批验收。
2、承包方严格按照施工图与说明书组织施工,确保工程质量,在施工中如发生质量问题,要分清责任,由此造成的损失,由质量事故责任方承担。
3、竣工验收标准按合同中承包方与发包方商定的工程质量标准为依据,工程竣工后,由承包方通知发包方,发包方接到通知后,2天内组织验收,经验收合格,双方签具验收证明书,工程移交发包方管理,发包方恶意拖延、逾期不验收或擅自使用,发包方视为合格,即办理工程移交及付款手续。
第十二条违约责任:
1、发包方:
(1)工程中途停建、缓建和由于变更等造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压等所造成的损失。
(2)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方自行承担责任。
(3)不按合同规定拨付工程款,按银行“工程价款结算办法”的有关规定处理;发包方不按合同约定拨付工程款,承包方有权停工,发包方承担一切停工损失及责任。
发包方不在工程竣工验收合格后三天内付清工程款,按《中华人民共和国合同法》等有关法律处罚。
2、承包方:
(1)保修期内发生的质量问题,由承包方进行维修。
(2)保修期内发生质量问题,承包方在接到发包方通知后2日内到达现场维修。
(3)施工过程中,如发生施工人员安全等事故,所造成的经济损失及后果,由承包方承担事故责任。
第十三条:
其它
1、承包方提供的报价单作为本合同的附件,同时签字盖章;
2、由发包方负责协调监理及业主,承包方负责安全、文明施工,保质量、保工期。
第十四条双方在本合同履行中发生争议,应当及时协商解决;协商不成时,双方可向当地仲裁机构申请促裁或向人民法院提起诉讼。
发包方签字(盖章):
承包方签字(盖章)
法人代表:
法人代表:
联系电话:
联系电话:
20年月日
篇三:
网架工程承包合同
发包方:
(甲方)
承包方:
(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就该工程承包施工事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:
二、网架结构:
螺栓球正放四角锥形网架,网架纵向M,横向长度M,总面积M2(应加上两边球的半径计算总面积)。
三、瓦面采用mm镀锌烤漆彩钢压形瓦,实际面积M2。
四、按甲方提供的图纸施工。
五、付款方式:
1、双方签订合同后,甲方即按总造价预付%的备料款,计元整。
2、乙方将杆(配)件等材料运至甲方工地时,甲方需付至总造价的%,计元整。
3、网架起吊前,甲方需付至总造价的%,计元整。
其余尾款待工程竣工验收合格后一周内一次性付清。
六、工期:
开工前,甲方应提前天通知乙方,乙方进入现场后天内完工。
乙方按照甲方要求任命为本工程项目经理。
七、质量验收标准:
按国家颁发的网架钢结构工程质量检验评定标准JGJ78—91执行或按图纸的技术要求。
八、双方责任:
1、网架安装前,甲方应提供合格的土建支承面,支承面的预埋铁件必须水平,表面平整,位置准确,并弹出轴线,标出标高。
支承面的偏移不大于15mm,相邻支承面高差不大于5mm,最高、最低支承面的高差不得大于10mm。
2、网架安装前,甲方负责搞好施工现场的三通一平,水、电均由甲方免费提供,同时给施工人员提供食宿方便,伙食由乙方自理。
3、乙方进场后,如因甲方的原因及下雨天气影响,造成乙方不能正常施工,均由甲方签证,工期顺延。
4、工程竣工时,甲方收到乙方验收通知后,甲方必须在三天内组织有关部门进行竣工验收,如验收合格,即以乙方送出的竣工验收报告日期为竣工日期。
未经验收合格,甲方不得使用,否则视为验收合格。
另需经第三方(质监部门等)介入验收,其发生的实际验收费用由甲方承担。
5、现场施工时,乙方应严格按照施工图要求及有关规范进行施工,确保工程质量。
但甲方必须承担当地的制止干扰及维护社会治安等责任,以便确保工程顺利完工。
6、乙方在施工的过程中,必须做到安全生产,文明施工,如因乙方违章所造成的工伤事故,则由乙方负责。
7、乙方应及时向甲方提供本工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工资料。
八、违约责任:
由违约方支付合同总额的5%的违约金及赔偿对方因违约所造成的损失。
九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
十、未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
如发生争议,向原告企业所在地人民法院依法进行裁决。
十一、其它
甲方:
乙方:
单位(盖章):
单位(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
地址:
地址:
银行:
银行:
帐号:
帐号:
签订日期:
年月日