施工劳务承包合同协议范本.docx

施工劳务承包合同协议范本.docx

《施工劳务承包合同协议范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工劳务承包合同协议范本.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

施工劳务承包合同协议范本

施工劳务承包合同协议范本

现代企业管理办法有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合同怎么写呢，今天橙子就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅读一下哦

劳务承包施工合同范本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关手册，结合本工程详细情况，本着平等互利、互相合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

⑴工程名称：

⑵工程地点：

⑶工程承包量：

项目方案楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

⑷工程质量要求：

主体构造优良

⑸工期要求：

严格按甲方要求的工期执行

⑹劳务费单价：

平方米单价300元人民币

⑺工程类别：

框剪构造

二、工程承包方式与范围

⑴承包方式：

大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑格式、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体构造工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。

除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。

甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。

⑵承包工作内容：

基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。

主体框剪构造、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。

乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。

施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。

二级配电的费用由乙方自理。

（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

⑴劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行20XX年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。

承包单价组成：

①一次主体构造承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体构造、抹灰、贴砖承包单价100元/m2。

综合单价合计300元/m2。

⑵基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

⑶承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。

四、结算及付款

⑴按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

⑵工程完工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。

⑶中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

⑷中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。

⑸因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承担，另外工期也随着延长。

⑹乙方原因造成工期耽搁，一切损失由乙方负责。

五、双方责任

（一）甲方责任

⑴甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。

甲方负责部分工程施工方案编制，乙方负责对工人进行技术交底和安全交底，甲方负责监视，检查工程质量和文明施工。

甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。

乙方在施工中遇到的技术难习题，甲方及时予以指导。

乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进行返工。

⑵协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章管理办法的教育，乙方主动配合安排施行。

⑶甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退（书面通知乙方）。

⑷甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

⑸建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内手册地点。

乙方负责下料。

⑹乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

（二）乙方职责及承诺

⑴质量规范：

合格。

⑵工期：

根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

⑶安全生产：

达标

（1）乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理管理办法。

（2）乙方应遵守机械操作手册，严禁违章作业。

（3）施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用，如发生安全事故，由责任方负全责。

⑷农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。

⑸乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。

如需赶工期，公司可以从其他项目方案抽调人员突击，保障工程按期完成。

⑹保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料管理办法，不得造成浪费。

⑺全力配合甲方、监理、建设单位、监视部门的检查、验收工作。

⑻根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划。

并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

⑴为到达文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种手册施行。

⑵乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便，否则将根据治安条例的有关手册处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。

⑶乙方施工人员应遵守宿舍规章管理办法，爱护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

⑷建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。

保证不从高空向下抛掷物体，假如发现乙方抛垃圾或物体现场，甲方将对乙方进行罚款。

七、材料管理

⑴甲方提供用量实行包干管理办法，节约分成。

超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监视乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理管理办法给予罚款处理。

⑵乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。

⑶乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料，因保管不善发生丧失、损坏，乙方应赔偿并承担因此造成的工期耽搁等发生的一切经济损失。

⑷场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进行，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。

八、违约、争议

⑴执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

⑵若合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

⑴本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。

⑵本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则进行合同补充，具有同等法律效力。

⑶本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十、补充协议

⑴甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。

⑵项目方案完成50%时，质保金返还50%，工程完工验收后，10日内质保金全部无息返还完。

甲方（盖章）：

代表人（签字）：

联络电话：

合同签订时间：

年

乙方（盖章）：

代表人（签字）：

联络电话：

月日

施工劳务承包合同范文格式

发包方：

（简称甲方）

承包方：

（简称乙方）

为了确保工程顺利进行，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。

第一、工程概况

⑴工程名称：

渡头塘派出所竹山点公租房食堂

⑵工程地点：

竹山村

⑶构造类型：

砖混

⑷承包范围：

派出所食堂

⑸承包方式：

包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米（）元。

第二、工期

⑴开工日期：

自签订合同第二天开始

⑵完工日期：

20XX年5月22日

⑶在施工过程中，对以下原因造成工期耽搁的，甲方代表应当确认工期相应顺延：

（1）由于人力不可抗拒的自然灾害。

（2）由于设计变更导致工程量增加。

（3）停水、停电累计超过8小时。

非上述原因不能按合同工期完工的，乙方承担违约责任，向后推延一天罚款300元。

第三、质量

⑴本工程质量等级为：

合格

⑵乙方应认真按照标准、规范设计要求及各项交底组织施工，随时接受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。

⑶如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承担返工费用，须保证生产安全。

第四、工程结算与价款支付

⑴价格支付方式：

每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。

⑵结算方式：

按基础面积结算。

第五、其他

⑴本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同--执行。

⑵如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。

⑶本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（公章）：

_________乙方（公章）：

_________

法定代表人（签字）：

_________法定代表人（签字）：

_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务承包合同协议模板

甲方：

___________________（以下简称甲方）

乙方：

___________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目方案的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点

该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。

二、承包方式与要求

该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。

要求承包队伍具备劳务承包天分，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与内容

经双方协商，该_______工程按_______元/（m⑵m⑶t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：

完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。

四、工程质量与安全

根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。

凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

五、文明施工与奖罚

乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。

同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章管理办法。

将身份证、计划生育证报甲方。

未满法定年龄，不得来工地做工。

如所有违背手册者，参照项目方案部相关手册处罚。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。

工程完工付至劳务费的70%。

办完工程结算付至劳务费的90%。

留10%待保修期满后一个月内付清。

由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期完工完工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。

乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目的的实现，如因乙方原因造成工期耽搁。

除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。

七、双方权利与义务

（一）甲方

1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违背合同条款内容施行处罚，经济赔偿及辞退的权利。

2.甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。

3.甲方提供应乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。

4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。

（二）乙方

1.乙方必须向甲方提交符合承包天分并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。

2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违背安全操作规程，对于违背安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。

3.乙方有权回绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。

同时乙方应提供人员名单、身份证。

5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。

一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。

6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。

八、违约责任与其他

1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违背或造成工程停工，必须追查违约方责任。

2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。

4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方（公章）：

_________乙方（公章）：

_________

法定代表人（签字）：

_________法定代表人（签字）：

_________

_________年____月____日_________年____月____日