施工合同书.docx

施工合同书.docx

《施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同书.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

施工合同书

10KV西江线线路改造用电工程

工程施工合同书

发包单位：

齐齐哈尔市昂昂溪益鑫电力安装处

承包单位：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

施工合同书

甲方：

齐齐哈尔市昂昂溪区益鑫电力安装公司

乙方：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

为了维护国家、集体、个人三者的利益，确保工程质量按期完成工程数量，减少工程造价，做到安全生产，方明施工，强化工程管理，增强民主意识，提高经济效益，按照《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况，经甲乙双主协商一致，达成如下协议，并严格履行。

第一条：

工程概况

1、工程名称：

10KV西江线线路改造用电工程

2、工程地点：

富拉尔基区

3、工程内容：

配电安装

第二条合同价款：

1、工程造价：

85,591.51元

2、付款方式：

工程验收合格，一次付清。

第三条：

施工期限：

乙方自2014年10月05日开工，须将本合同要求的工程数量于2014年11月10日前完成，乙方要按照要求的工期保质保量完工，如不能按期完工，延误工期的经济损失由乙方承担。

第四条：

质量管理

乙方施工期间，必须按交通部公路施工有关规范严格操作，监理工程师，甲方项目负责人，技术负责人，质检负责人对乙方不按设计文件、规范要求施工，所有筑路材料不符合质量要求施工，均有权令其停工或当场返工，一切经济损失均由乙方负责承担。

第五条：

安全管理

1、必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决贯彻生产必须安全的原则，把安全生产放在重要的议事日程，认真落实有关“安全生产，文明施工”的规定。

2、乙方必须遵照执行安全技术操作规程，不违章作业，不违章指挥，保障现场作业人员安全。

要有专人负责安全工作，经常检查施工现场，发现不安全隐患及时处理。

施工现场要设立安全标志、标语牌，随是提醒施工现场人员注意安全。

3、在施工过程中，若发生意外事故，（人身、机械）一切责任及费用均由乙方负担，甲方不负任何责任。

第六条：

合同的变更、解除和终止

1、本合同自甲乙双方签字之日起生效，交工验收后阶段性终止，保修期满后完全终止。

2、本合同除国家重大经济政策变动外，任何一方不得违约，否则按工程造价的5%赔偿违约金。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，如无法解决时，由当地合同仲裁机关仲裁。

甲方单位：

（盖章）乙方单位：

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

2014年10月03日2014年10月03日

10KV砖瓦甲乙线改造工程

工程施工合同书

发包单位：

齐齐哈尔市昂昂溪益鑫电力安装处

承包单位：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

施工合同书

甲方：

齐齐哈尔市昂昂溪区益鑫电力安装公司

乙方：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

为了维护国家、集体、个人三者的利益，确保工程质量按期完成工程数量，减少工程造价，做到安全生产，方明施工，强化工程管理，增强民主意识，提高经济效益，按照《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况，经甲乙双主协商一致，达成如下协议，并严格履行。

第一条：

工程概况

1、工程名称：

10KV砖瓦甲乙线改造工程

2、工程地点：

富拉尔基区

3、工程内容：

配电安装

第二条合同价款：

1、工程造价：

63,173.37元

2、付款方式：

工程验收合格，一次付清。

第三条：

施工期限：

乙方自2014年10月10日开工，须将本合同要求的工程数量于2014年11月10日前完成，乙方要按照要求的工期保质保量完工，如不能按期完工，延误工期的经济损失由乙方承担。

第四条：

质量管理

乙方施工期间，必须按交通部公路施工有关规范严格操作，监理工程师，甲方项目负责人，技术负责人，质检负责人对乙方不按设计文件、规范要求施工，所有筑路材料不符合质量要求施工，均有权令其停工或当场返工，一切经济损失均由乙方负责承担。

第五条：

安全管理

1、必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决贯彻生产必须安全的原则，把安全生产放在重要的议事日程，认真落实有关“安全生产，文明施工”的规定。

2、乙方必须遵照执行安全技术操作规程，不违章作业，不违章指挥，保障现场作业人员安全。

要有专人负责安全工作，经常检查施工现场，发现不安全隐患及时处理。

施工现场要设立安全标志、标语牌，随是提醒施工现场人员注意安全。

3、在施工过程中，若发生意外事故，（人身、机械）一切责任及费用均由乙方负担，甲方不负任何责任。

第六条：

合同的变更、解除和终止

1、本合同自甲乙双方签字之日起生效，交工验收后阶段性终止，保修期满后完全终止。

2、本合同除国家重大经济政策变动外，任何一方不得违约，否则按工程造价的5%赔偿违约金。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，如无法解决时，由当地合同仲裁机关仲裁。

甲方单位：

（盖章）乙方单位：

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

2014年10月09日2014年10月09日

鹏程农作物种植合作社10KV外电源

工程施工合同书

发包单位：

齐齐哈尔市昂昂溪益鑫电力安装处

承包单位：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

施工合同书

甲方：

齐齐哈尔市昂昂溪区益鑫电力安装公司

乙方：

齐齐哈尔富拉尔基电力工程有限公司

为了维护国家、集体、个人三者的利益，确保工程质量按期完成工程数量，减少工程造价，做到安全生产，方明施工，强化工程管理，增强民主意识，提高经济效益，按照《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程具体情况，经甲乙双主协商一致，达成如下协议，并严格履行。

第一条：

工程概况

1、工程名称：

鹏程农作物种植合作社10KV外电源

2、工程地点：

富拉尔基区

3、工程内容：

配电安装

第二条合同价款：

1、工程造价：

11，196.83元

2、付款方式：

工程验收合格，一次付清。

第三条：

施工期限：

乙方自2014年10月10日开工，须将本合同要求的工程数量于2014年11月10日前完成，乙方要按照要求的工期保质保量完工，如不能按期完工，延误工期的经济损失由乙方承担。

第四条：

质量管理

乙方施工期间，必须按交通部公路施工有关规范严格操作，监理工程师，甲方项目负责人，技术负责人，质检负责人对乙方不按设计文件、规范要求施工，所有筑路材料不符合质量要求施工，均有权令其停工或当场返工，一切经济损失均由乙方负责承担。

第五条：

安全管理

1、必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决贯彻生产必须安全的原则，把安全生产放在重要的议事日程，认真落实有关“安全生产，文明施工”的规定。

2、乙方必须遵照执行安全技术操作规程，不违章作业，不违章指挥，保障现场作业人员安全。

要有专人负责安全工作，经常检查施工现场，发现不安全隐患及时处理。

施工现场要设立安全标志、标语牌，随是提醒施工现场人员注意安全。

3、在施工过程中，若发生意外事故，（人身、机械）一切责任及费用均由乙方负担，甲方不负任何责任。

第六条：

合同的变更、解除和终止

1、本合同自甲乙双方签字之日起生效，交工验收后阶段性终止，保修期满后完全终止。

2、本合同除国家重大经济政策变动外，任何一方不得违约，否则按工程造价的5%赔偿违约金。

3、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，如无法解决时，由当地合同仲裁机关仲裁。

甲方单位：

（盖章）乙方单位：

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

2014年10月09日2014年10月09日