工程总承包合同范本电力工程合同范本.docx

1、工程总承包合同范本电力工程合同范本工程总承包合同范本-电力工程合同范本电力隧道装饰工程合同(范本)C#路段电力隧道装饰施工合同合同编号:甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，为保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程施工正常进行，经双方协商一致，签订本合同。一、 工程概况工程名称：橫琴新区市政基础设施BT项目C#II段电力仓工程通风口、排风口、投料口装饰工程 工程地点：珠海橫琴新区施工内容：墙面抹灰、刮腻子、刷油漆三、工期要求：施工时间：2016年08月30日至2016年09月15日,具体按甲方指定人员发出的施工时间为准。下列情形之一的，工期顺延

2、：1、甲方不能按时交付工作面或当地有干扰施工甲方不能排出，影响工程进度的；2、甲方未按本合同约定支付工程款的；3、工程有重大设计变更，致使施工无法正常进行等原因的；4、不可抗力因素的。四、承包方式：1、承包单价：墙面单价为：40元/m2(贰拾陆元/平方),含墙面抹灰层、刮腻子、油漆、脚手架搭拆。本单价包括但不限于：人工费、机械费、文明施工费、利润、税金及乙应上缴的各类规费等费用。顶棚单价为：18元/m2(壹拾捌元/平方),含刮腻子、刷油漆、脚手架搭拆。本包括但不限于：人工费、机械费、文明施工费、利润、税金及乙应上缴的各类规费等费用。工程量按现场实际结算。2、包工不包料。拌合机械由乙方自备，甲方

3、提供电源。五、工程款支付方式：1、结算方式：工程完工后，经甲方初检合格，15天内支付结算额的85%；最终经现场监理及业主验收合格后15天内支付余下的15%。23、合同履行期间，施工单价将不做调整。六、双方责任：甲方责任：1、甲方授权负责甲方施工现场的全面协调工作。2、办理施工技术交底，并协助乙方与驻地监理完成工程施工相关资料的签字。3、协助乙方完成进度计量工作，按合同要求支付乙方工程款。4、处理施工中乙方提出的需甲方解决的所有问题。5、乙方无正当理由不完全履行合同或不按甲方要时间安排人员施工，给甲方造成的损失由乙方全额担，同时追加乙方未完成合同施工部分的10%作为违约金赔偿给甲方，且甲方有权单

4、方面解除本合同。乙方责任：1、乙方授权为现场施工代表，负责乙方施工现场的全面工作。2、服从甲方及总包、监理、业主的管理。3、确保现场施工人员及机械满足施工进度要求。质量符合国家现行质量要求标准。4、做好现场文明安全施工工作，确保施工人员及施工机械安全，若造成施工安全事故，由乙方自行负责，并承担由此造成的一切经济损失。5、现场使用的砂浆必须是机械拌合。6、若因甲方不支付工程款等甲方原因造成现场施工进行，乙方有权单方面解除本合同7、工程完工及时提交工程结算。七、其他事宜：1、本合同如在履行中发生争议，双方应本着互谅互让、实事求是的原则通过协商或调解的方式解决；如协商和调解无效，可在甲方所在地有管辖

5、权的人民法院诉讼解决。2、双方对本合同条款内容均不得单方面做出修改或变更。如确有必要修改或变更，须双方协商一致签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。3、本合同经甲 、乙双方签字盖章后生效，本合同一式正本两份、副本两份，双方各执一正一副。附加条款：甲、乙双方应对本合同所含内容进行保密，没有得到对方允许，不得将本合同内容透露给任意第三方，若因一方泄密给另一方造成损失，由泄密方承担对方全部损失。甲方： 乙方法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话：开户银行： 开户银行：2016年8月28日电力工程合同内蒙古电力建设工程施工总承包合同项目名称：鄂尔多斯市东胜区

6、铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程名称：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10KV开闭站建设工程。施工单位：内蒙古第二电力建设工程公司内蒙古电力有限责任公司第一部分发包人：鄂尔多斯市东胜区铜川镇人民政府承包人： 内蒙古第二电力建设工程公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程概况工程名称： 鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程地点：铜川镇铜川村林家壕社工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10KV开闭站建设工程。工

7、程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包方式：工程总承包承包范围：1、电力、电信管线土建施工2、电力、电信管线安装施工3、10KV开闭站电气、土建施工设计4、10KV开闭站土建施工5、10KV开闭站电气安装施工6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作三、合同工期开工日期：2016年8月15日竣工日期：2016年11月15日合同工期总日历天数90天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额：。元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单 7. 工程报价单

8、或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2016年8月10日合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。发 包 人： 鄂尔多斯市铜川镇人民政府住 所：授权代表：电 话：传 真：开户银行：账 号：邮政编码：承 包 人： 内蒙古第二电力建设工程公司住 所：授权代表：电 话：传 真：开户银行

9、：账 号：邮政编码：第二部分 通用条款一、词语定义及合同文件词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方，通用于建设工程施工的条款。专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管

10、理和合同履行的代表。设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款：指在合同履行中发生需要

11、增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数计算的承包天数。开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸。 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。书面形式：指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的

12、形式。违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的要求。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日时。合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如

13、下：本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方 协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款条条关于争议的约定处理。语言文字和适用法律、标准及规范语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方

14、可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范 的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中

15、文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。图纸发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有 保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方一般权利和义务工程师实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、

16、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程 师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程

17、师的处理有异议时，按本通用条款条条关于争议的约定处理。除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。 工程师的委派和指令工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面

18、形式的函件 有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令， 并在小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后天内提出书面确认要求。工 程师在承包人提出确认要求后小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。 承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后小时内向工程师提出修改指令的书

19、面报告，工程师在收到承包人报告后小时内作出修改指令或继续执行 原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。 因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。如需更换工程师，发包人应至少提前天以书面形式通知承包人，后任继续行使合

20、同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 项目经理项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。项目经理按发包人认可的施工组织设计和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证 人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延 工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。承包人如需更换项目经理，应至少提前天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同

21、文件约定的前任的职权，履行前任的义务。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。发包人工作发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆

22、破作业等的申请批准手续；确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，承担有关费用； 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。发包人可以将款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。发包人未能履行款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 承包人工作承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后

23、使用，发包人承担由此发生的费用；向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价

24、款，双方在专用条款内约定；按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人未能履行款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期进度计划承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资

25、料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求 提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。开工及延期开工承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前天，以书面形式向工程师提出延期开工的理 由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相 应

26、顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并 妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意 见，或收到承包人复工要求后小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包

27、人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损 失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。工期延误因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件； 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；不可抗力；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 承包人在款情况发生后天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后天内予以确认

28、，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 工程竣工承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验工程质量工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。检查和返工承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标