委托施工合同15篇简单施工合同协议书.docx

1、委托施工合同15篇简单施工合同协议书委托施工合同(15篇)（简单施工合同协议书）托付施工合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份证号码： 本着公允合理、互惠互利的原那么，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程托付给乙方施工。双方就详细事宜达成以下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 居室面积：居室间数： 4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书) 二、承包方式： 1、工期：_天，自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。 2、工程承包价款： A、工程承包价按双方协商的工程工程单价进展结算(附工程工程承包单价表)。 B、工程承包总价按工程实际完成量进展

2、汇总计算。 3、承包信誉保证及质保条款： A、依据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。 B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应惩罚。 C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即；_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方担当。工程保修期间乙方接到甲方电话修理通知应在12小时内支配人员进展修

3、理。不按时间修理或修理没有让客户满足，公司有权在其工程质保金中做出相应惩罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。 4、工程质量及管理约定： A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。 B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。 5、工程款支付方式： A、合同签定后，甲方依据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场工程管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。 B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%，尾款待工程竣工后与甲方

4、进展结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。 6、双方其它约定： 三、工程质量要求： 按家庭装饰工程施工和质量验收标准由设计员或施工监理分阶段进展验收和整体工程竣工验收。假设出现紧要质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的全部损失及经济赔偿责任由乙方担当。 四、甲方的责任及义务 1、供应全套施工图纸和完成工程工程变更手续。 2、开工前，向乙方供应确认的施工图纸或做法说明，向乙方进展现场交底。 3、派监理对现场施工进展工艺、工序、质量、进度的监视。 4、严格按合同约定的付款方式对乙方进展工程结算。 五、乙方的责任及义务 1、严格遵守公司制定的各项规章制度。 2、在前一段工程完工验收合

5、格后，方可进展下一阶段的施工。验收单必需有客户签字。 3、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例，切实做好现场文明施工及平安工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方担当并赔偿。 4、必需对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。 5、必需在保质、保量、保工期原那么下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。 6、甲方有权指定施工工人，乙方必需听从。 7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身平安；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述状况发生，一切责任由乙方担当。 六、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的

6、前提下双方可采纳协商解决或报请公司总办进展协调。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。 七、附那么 1、本合同甲、乙双方各执一份。 2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。 甲方： 乙方： 代表人： 家庭住址： 单位地址： 邮政编码： 电话： 电话： _年_月_日 托付施工合同2 甲方：(以下简称甲方)： 乙方：(以下简称乙方)： 甲方因修理刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，托付乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同： 一、工程地点：泾县其次中

7、学新校区内。 二、主要工程内容：修理刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管修理等。 三、工程造价： 1、阶梯教室消防通道修理焊接、自来水井盖计12个工作日200元=2400元 2、加固科学馆空调支架1.5米350元=525元 3、修理刷新老科学馆楼梯栏杆75米25元=1875元 4、刷新阶梯教室消防通道196.73平方米20元=3934.4元 5、找寻校内自来水管漏水14个工作日120元=1680元 6、修理刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、修理自来水管道总造价为10414.4元 四、工程日期 在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成

8、该项工程，假设有特别缘由不能正常施工的状况下，由甲、乙双方商定延期。 五、施工平安 1、本项工程乙方应遵照有关部门及甲方有关平安工作的规定严格做好平安措施。 2、施工过程中的平安责任由乙方负责。 六、工程验收 工程完毕在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料刚好通知甲方进展验收、办理工程竣工验收手续。 七、收款方式 本工程在施工期间，全部材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。 八、其它事项 1、在工程前及施工过程中，甲方应踊跃协作和供应便利，保证必要的施工条件。 2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效。 九、本合同

9、一式肆份，双方各执贰份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 托付施工合同3 发 包 方： 山东潍坊科技学院以下简称甲方 承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 以下简称乙方 甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点： 科技学院教授新村 工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的

10、选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购置。 承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程 不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备根底槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等 其次条 工程总价 合同总价为RMB：101万元整 含税大写 壹佰万 元整， 以最终决算价格结算。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,大写 肆拾万元整； 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%

11、人民币 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整) 4、 双方盖章后合同起先生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。具体内容见合同附件 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采纳包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更工程得依原价或市场价办理加减账； 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。 2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款

12、项的如期支付； 3、 供给乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及帮助; 5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备根底槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 帮助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七条 技术标准 按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线

13、工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。 2、 甲方假设不能如期付款，那么乙方遵照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；假设甲方不能如期支付定金的，那么通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关； 第九条 解约 1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成局部，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方； 第十条 合同编号： 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安

14、装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，假设由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；假设因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方盖章： 乙方盖章： 法定代表人签章：法定代表人签章： 托付代理人签章：托付代理人签章： 单位地址： 单位地址： 账 号： 账 号： 合同签订时间： 合同签订时间：

15、 费用计算表 建立单位： 其他工程费用 措施工程费用 托付施工合同4 甲方托付乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合建房详细状况，双方本着同等、互利、诚信原那么，确保建房平安、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。 一、施工平安 1、乙方在施工过程中要特殊留意平安，杜绝一切平安事故，并担当由于自身平安措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类状况出现，责任与一概与甲方无关。假如施工人员须要参与生命财产、机械设备、意外损害等方面的保险，那么由乙方负责办理并支付一切保险费用。 2、乙

16、方全部施工人员必需身体安康，工头负责人必需对全部施工人员和出入工地的其他外来人员进展施工平安教育和监视，限制好各种可能存在的危急因素，消退平安事故的隐患，随时对工程平安、进度、质量三大要素加强全面检查和催促，确保平安和工程质量。 二、施工要求 1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。 2、甲方负责供应饮用的纯洁水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。 3、乙方尽量幸免在下雨天施工，以防影响房子质量。 4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。 4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理

17、。 5、全部瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。 三、工程质量 1、乙方必需谨慎遵照甲方供应的图纸施工，并随时承受甲方或甲方托付人员的督查。 2、乙方施工时要保证质量。运用前必需把砖头浇水潮湿，沙浆的饱满度必需要到达“三个一”砌筑法，即(一块砖、一铲灰、一挤揉) 3、假如乙方因为自身水平缘由达不到工程合格条件的，乙方应当遵照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能到达约定运用条件的，乙方应当担当工程质量违约责任。 4、房屋建成后，因为乙方缘由引起的质量问题造成甲方不能正常运用的，仍由乙方担当修理返工或重弄的责任，并由乙方担当所需的费用，一并赔偿甲方的有关损

18、失。 四、工期延误 无正值理由，乙方不能延误施工。由以下缘由造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延： 1、因停电或下雨等造成停工; 2、不行抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等; 3、甲方同意赐予顺延的其它状况。 五、工程造价 1、全部工程手工费合计人民币，大写： ，小写 2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务酬报、饭菜钱、烟酒等费用。必要的款待与其他人家盖房款待一样。 3、每平方米建筑面积 元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平 元/平方米。 六、建房工期：建房工期为 天，自 年 月 日起先施工算起。开工起 个晴天完工。 七、付款方式： 先按工程进度付款

19、，待整个工程完工后，房屋经过甲方验收，假设无漏雨、楼梯积水等质量问题，甲方在3个月内必需向乙方付清工钱。 八、违约责任和争议的解决方法 1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进展修理、返工或重弄;造成损失的，乙方要赔偿全部损失。因乙方缘由有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 2、乙方假设无视甲方的合理要求，或者采纳消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付遵照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。 3、在乙方无违约行为的状况下，甲方假设不按合同约定支付工钱，那么按银行有关逾期付款方法的规定遵照延付金额每日万分之

20、三偿付乙方赔偿金。 4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方担当违约责任。 九、合同的生效与终止。 1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。 2、本合同自签订之日起生效。 3、在工程验收合格，甲方付清工钱完毕后，该合同自动失效。 甲方签字： 身份证号： 乙方签字： 身份证号： 托付施工合同5 甲方： 乙方： 现就甲方所托付的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项，乙方承受设计托付，就托付设计事项，双方经协商相同，并依据中华人民共和国合同法，签订本合同，双方承诺信守执行： 一、托付事项 福建华建御景装饰工程

21、有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计 二、设计费用 1.规划方案：先预付 万(不含税)，结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。 3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定) 三、付款方式 1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将托付设计预支费用的 付给乙方，原那么上，乙方收到甲方的款项后作为设计的起先时间。 2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 四、设计的时间：乙方应在 个工作日内，遵照甲方对托付设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定看法根底上，乙方应在 工作日内完成终稿设计(由甲方缘

22、由耽搁的时间，完稿时间应顺延)。 四、学问产权约定 1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将托付设计的全部费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。 2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自运用或者修改运用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。 3.未被甲方采纳的设计方案，学问产权仍归乙方。 五、双方的权利义务 甲方义务： 1.甲方遵照合同约定支付相关费用; 2.甲方有义务供应有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份，立项批文1份; 甲方权利： 1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建

23、议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的托付设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改看法; 乙方义务： 1.如甲方的要求合理，标准，乙方应协作进展设计。 2.乙方需遵照合同约定按时交付设计作品。 3.乙方的设计成果需满意建立主管部门对该成果的审核并到达通过。 乙方权利： 1.乙方有权要求甲方供应有关企业资料供乙方设计参考; 2.乙方有权要求甲方遵照合同约定支付相应款项; 3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得运用该设计作品。 六、违约责任 1.甲方在乙方已起先绽开托付设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预

24、付的费用无权要求退回;甲方在乙方托付设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2.乙方如无正值理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 七、不行抗力因素 甲乙任何一方由于不行抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，的确无法调整，那么由仲裁机关或依据合同法办理。 八、合同生效 本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最终签字日期为生效日; 本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_

25、月_日 托付施工合同6 托付方以下简称甲方： 联系方式： 地址： 受托方以下简称乙方： 联系方式： 地址： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，经双方友好协商达成如下协议： 一、托付施工内容 _。 二、工程地点 _。 三、承包方式 甲方以固定总价款_元整￥：_元托付给乙方。 四、工期要求 现场具备条件进场施工起先_个日历天；如遇不行抗为的因素工期赐予相应顺延。 五、付款方式 工程竣工验收合格后一次性付清。 六、质量标准 工程施工合格。 七、甲乙双方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、平安等进展监视。 2、甲

26、方有权利定期或不定期对工程进展检查，对发觉的问题乙方必需刚好整改。 3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方缔造良好的施工环境。但如遇不行抗力的自然灾难等缘由导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的本钱增加风险。 4、乙方承受甲方托付，应按规定全面完成各项承包工作，并担当规定的承包人的全部义务和责任。 5、乙方负责本工程全部平安事宜，如发生意外甲方不担当任何责任。 八、争议解决 本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。 九、其他 本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等

27、法律效力。 甲方签章： 签订日期：_年_月_日 签约地点： 乙方签章： 签订日期：_年_月_日 签约地点： 托付施工合同7 托付方： ( 以下简称甲方) 居间方： (以下简称乙方) 甲乙双方依据中华人民共和国合同法的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原那么下，双方达成以下合同条款： 一、甲方托付乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。 二、工程、工程概况(以正签工程，施工合同为准) 1、工程工程名称： 2、工程工程地点： 3、工程工程内容： 4、工程工程造价： 三、居间费用： 1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (酬报)。 2、无论合同名称或

28、工程，工程负责人及法人发生改变，甲方付给乙方的酬报都要如约履行。 3、本合同在执行过程中完毕，甲方在上述发包方接着签订装修工程合同也要按合同执行。 四、居间费用(酬报)付款方式： 1、工程酬报：按本工程总造价3%提取酬报(税后)，以实际发生工程量为准。 2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。 五、违约责任： 甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。 六、合同及法律生效： 本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。 甲方： 乙方： 年月日： 托付施工合同8 发包方(甲方)：_ 承包方(已方)：_ 为提高泵站品位，缔造良好的工作环境，经甲、乙双方协商相同，甲方将_托付给乙方施工，为确保如期保质完本钱工程，双方本着相互支持、严密协作的原那么，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：_。 二、工程内容 土层根底、绿化及其他局部工程(详见图纸)。 以上工程经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列工程、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期：本工程工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。 2.施工期内，假设因停水、停电、大雨、暴雨天等因状