广州市环境监测与预警中心项目基坑监测基础检测工程招标.docx

1、广州市环境监测与预警中心项目基坑监测基础检测工程招标 广州市环境监测与预警中心项目基坑监测、基础 检测工程招标代理服务 交易文件建 设 单 位： 广州市环境监测中心站 招标代理单位（如有）： 日 期： 2013 年 12 月第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）： 广州市环境监测中心站 招标

2、代理（如有）： 2工程名称广州市环境监测与预警中心项目基坑监测、基础检测工程招标代理服务3建设地点广州大学城中心大街南路与中三横路交界处东北面DS0303地块 4建设规模本工程位于广州大学城南区的中心大街南路与中三横路交界处东北面。项目总用地面积约16674平方米，项目建筑面积约37560平方米，属整体一栋单体建筑，地上建筑面积约19960平方米，地下（二层）建筑面积约17600平方米。包括：1幢五层实验大楼、1幢五层（部分一层）综合大楼和环保宣教广场、道路、绿化工程等。其中基坑开挖面积约14858平方米，基坑周长约426米，基坑开挖深度约14.17米。安全等级为一级。本工程0.00相当于绝对

3、标高19.8m。基坑工程设计使用年限为1年，基坑结构为放坡加旋挖桩加锚索；基础为独立基础加抗浮板形式。5工程概算 基坑支护工程造价1119.6万元 ，基坑监测、基础检测费约200万元，招标代理费暂定为：3万元。6交易范围依法组织本项目基坑监测、基础检测、工程招标全过程的招标代理服务工作，包括：依法办理招标申请、招标备案手续，编制招标公告（含编制资格审查文件）、招标文件、计算设定招标控制价，依法组织接受报名及接收申请资料，依法组织资格审查、组织招标会、组织投标人踏勘现场、组织答疑会及整理答疑纪要文件，依法组织开标、评标工作，依法办理中标通知书，提供招标前期咨询服务，以及编制、整理、移交招标全过程

4、资料。7招标代理服务期确定招标代理机构之日起，至本项目所有招标项目的中标通知书发出并签署合同及依法办理各项招标、中标手续完毕之日止。8资金来源 财政资金 9承包意向人资质要求详见本工程交易公告10招标代理人员专业配套要求(据实配备) 详见本工程交易公告 11报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。12发包价按国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号文）、国家计委关于印发的通知(计价格20021980号)和关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函(粤价函2011742号)规定，发包价为人民币 3万元。

5、承包费率为1.52%，承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名资料将被拒绝。13承包意向有效期 90 日历天（从递交报名资料截止之日计起）14领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。15报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。16报名资料份数一份。17报名的时间和地点收件人： 广东达安项目管理股份有限公司 地点：广州公共资源交易中心 报名窗口25 。开始接收报名文件时间： 2013 年 12月30日09 时截止时间： 2013 年 12月 30 日 11 时上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。18

6、摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间： 2013 年 12 月 30 日 14 时 30 分 2.地点：广州公共资源交易中心 05开标 室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。19合同价款的调整办法 详见投标须知修改表 二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：1.1 修改类型：修改原文：1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章

7、交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）现文：1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 工作要求第五章 招标代理费发包价计算表条款号：1.5 修改类型：修改原文：1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。现文：1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、发包价。条款号：12.3 修改类型：修改原文：未经建设单位同意，承包人在交易过程

8、中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。现文：未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成招标代理结算不得变更，否则建设单位有权停止招标代理费的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。条款号： 13. 修改类型：删除原文：13履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人

9、未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市招标代理类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。f注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的

10、所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性

11、。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延

12、长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的资格证书复印件。3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.05万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部

13、格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式 5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第12项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第6项和合同条款所列交易项目招标代理范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3报价方式：本项目依据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号文）、国家计委关于印发的通知(计价格20021980号)和关

14、于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函(粤价函2011742号)规定，承包价为人民币 3万元。5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2若出现以

15、下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3承包价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。8.2报名成功参加摇

16、珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第18项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10摇珠办法详见第二章摇珠办法11发包通知书11.1确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回

17、复建设单位，确认收到。12合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市招标代理类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至

18、解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。12.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。13履约担保13.1 在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市招标代理类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14合同生效合同双

19、方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1对本条款的规定，特定义如下词汇：1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取

20、消承包资格。第二章 摇珠办法一、摇珠办法修改表声明：本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号： 修改类型：增加现文：条款号： 修改类型：删除原文：条款号： 修改类型：修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）二、摇珠办法16摇珠所依据的规则16.1广州市小额建设工程交易管理办法（穗纪字201333号）。17摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机

21、排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为1至3名承包候选人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第18条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。18.3建设单位应当确定排

22、名第一的承包候选人为承包人。18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。 附表一 摇珠序号确认表工程名称：序号承包意向人名称摇珠序号承包意向人签名确认建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：附表二 摇珠结果确认表工程名称：摇珠结果摇珠序号对应的承包意向人名称承包意向人签名确认第一候选人第二候选

23、人第三候选人建设单位代表： 招标代理机构代表： 日期：第三章 合同条款注：另册。第四章 投标格式文件格式1：招标代理服务投标书招标代理服务投标书致： 我方已收到贵方发出的 （工程名称）招标代理服务的招标文件及其他相关文件、纪要、通知等，在对工程现场进行考察后，经综合研究，我方的投标承诺如下：1、招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格（2002）1980号国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格2003857号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知发改价格2011534号文以及关于调

24、整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2011742号）规定，本项目招标控制价 万元，我方承诺的浮动率为 ， 即报价为 万元。2、我方承诺（工程名称） 招标代理服务的项目负责人为 同志，技术职称为 。3、除双方另达成合法协议并生效外，中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人（全称）： （盖公章）单位地址： 法定代表人： （签字或盖章）授权委托代理人： （签字或盖章）联系人： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 格式2： 法定代表人证明书 现任我单位 职务，为法定代表人（负责人）。特此证明。附：法定代表人（负责人）身份证号码： 单位（盖章）： 年 月 日授权委托人证明书 兹授权

25、 为我方委托代理人， 其权限是：参与 工程投标事宜。我公司对其在该项目投标过程中的行为均予以认可。有效期限： 年 月 日至 年 月 日 附：代理人性别： 年龄： 身份证号码： 法定代表人（负责人）： （签字或盖章）授权单位：（盖章） 年 月 日格式3投标人简况表投标人简况表1.简 况企业名称营业执照发照单位编 号企业资质1资质编号企业资质2资质编号企业资质3资质编号企业资质4资质编号企业资质资质编号2.人员结构职 工 总 数专 业 人 数具有高级职称人数具有全国注册造价工程师证书人数具有中级职称人数具有全国注册监理工程师证书人数具有初级职称人数具有全国注册咨询工程师证书人数3.领导人名单职务姓

26、名职称从事业务14.企业组织机构框图（另附）5.其他资信情况企业管理体系认证情况企业注册资金企业近五年获奖情况本表后按顺序附：1、 企业组织机构框图（格式自行编制）；2、 投标人法人营业执照、招标代理机构各类资格证书、“企业管理体系认证证书”等复印件，复印件须加盖法人公章。投标人（盖公章）： 法人代表或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日格式4：标代理业绩汇总表2010年9月1日以来独立完成的公开招标的公共建筑万元（或以上）的招标代理业绩汇总表序号项目名称项目业主注：a) 本表后附所代理公开招标项目由广州建设工程交易中心及其分部发出的中标通知书复印件及招标代理合同复印件。b) 中标价及

27、完成时间均以所代理招标项目由广州建设工程交易中心及其分部发出的中标通知书的显示的信息为准。c) 以招标代理合同专用条款中载明的信息作为判定谁担任项目负责人的依据。d) 公共建筑指：办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。格式5：本项目负责人简历表本项目负责人简历表姓名性别年龄文化程度专业技术职称拟在本项目 担任的职务现任职务拥有的执业注册资格证书名称及证号业绩简历注：1、本表后附

28、毕业证、职称证、执业注册资格证书等材料复印件。2、本表后附项目负责人业绩材料，所代理招标项目的广州建设工程交易中心确认的中标通知书、代理合同或委托书、代理评价等证明材料。投标人（盖公章）： 法人代表或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日格式6：本项目招标代理架构人员汇总表本项目招标代理架构人员汇总表序号姓名拟在本项目担任的职务专业技术职称拥有的执业注册资格及注册证书编 号备注12注：本表后附有关证明材料。投标人（盖公章）： 法人代表或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日第五章 招标代理发包价计算表注：本章由建设单位根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号文）、国家计委关于印发的通知(计价格20021980号)和关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函(粤价函2011742号)规定计算。计费额： 预计200万元人民币。序号范围招标代理费(万元）备注110000008差额累计：3.89/3.8