实用的土方工程承包合同协议书.docx

1、实用的土方工程承包合同协议书Seeing oneself is not, the door of all goodness.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）实用的土方工程承包合同协议书 土方工程承包合同协议书1甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_土石方工程承包一事，达成以下协议：一、工程名称甲方位于 ，用地面积约_平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场

2、地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。二、甲方责任1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工;2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责;乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。三、乙方责任1、 乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要

3、求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全;机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗

4、工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。四、工程量的计算方法、价格及付款方式1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为_万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。2、 经双方协商，挖土不论运距远近包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清

5、理等);遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。3工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的 为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的 乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的 ;决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。五、工期开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后 日内完成。如遇特殊情况(设

6、计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任_。七、其他约定1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同自甲乙方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同协议书2发包人(以下简称甲方)：_承包人(以下简称乙方)：_经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式包挖、包运、平整，不得转包。三

7、、承包价格开挖、运输土方_元/m3(石砂)。四、工期要求按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。免费公文网版权所有4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全

8、注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不

9、得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日土方工程承包合同协议书3甲方(以下简称甲方)：_乙方(以下简称乙方)：_依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关，法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲方决定将江苏丫肯项目土石方开挖分项工程交由乙方完成，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，双方表示共同遵守。一、工程概况工程名称：_。工程地点：_。二、工程承包范围及内容1承包范围： 本项目内办公楼、厂房、仓库、水池、油罐基础、围墙基础的全部挖土内容、基础

10、完工后的室内还土、主建筑工程竣工后场内管道安装挖还土，还包括工程施工期间单项目需用挖机10小时以内的零星台班。2承包内容：土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;运输车辆途经道路的确定(含途经道路所涉及的各项费用)，因车辆运输所涉及道路卫生的清扫及协调，机械作业及车辆运输过程中的安全，乙方施工所涉及项目外的各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。三、合同工期合同工期按工程项目总进度同步，如因下雨或其他不可抗力，工期顺延。四、工程质量(验收标准)由项目部根据图纸设计要求确定。五、双方责任甲方责任1、负责工程量核定、技术交底、施工放线。2、负责按合同约定的时间按时支付

11、工程款。3、负责提供运输车辆出场时洗车水源。4、甲方负责协调周边关系，保证施工过程中无阻工、闹事现象，确保工程正常施工。乙方责任1、乙方负责按照甲方的工期要求，合理地组织人员、机械及车辆进行开挖及运输，按时按量完成工作内容。2、施工期间，一切安全责任均由乙方自行负责，且乙方在施工过程中必须保证文明施工、安全施工，所涉及费用由乙方负责。3、乙方负责施工机械及车辆的保养和维修以及燃油提供，确保施工机械及车辆能正常运转。4、由于乙方施工不当、玩忽职守或违章作业，导致自身或第三方遭受人身或财产损失的，所造成的一切责任由乙方负责。六、单价及付款方式1、要求所涉及的土方量及零星项目，按_元一次性包干。2、付款方式：_。七、违约责任本合同签定后，如任何一方不按照本合同履行义务，除赔偿给对方所造成的经济损失外，需另行赔偿对方_万元人民币的违约金。八、本合同未尽事宜，经双方协商后，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。九、本合同签定后，如任何乙方对合同存有异议，可先由甲乙双方自行协商解决，若协商无果，可向当地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提出诉讼。十、本合同一式两份，甲乙双方各执份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清工程价款后自动失效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_日实用的土方工程承包合同协议书