房屋施工合同书完整版.docx

1、房屋施工合同书完整版房屋施工合同书房屋施工合同书范文发包人(简称甲方)：承包人(简称乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，就武汉市汉阳区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖工程施工事项，签订本合同。第一条工程概况和造价1.甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。2.三楼上，前面扩建面积38.00平方米，后面整改瓦面35.00平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。3.承包方式：以乙方承包施工的

2、方式承包。4.工程总价款(人工费)为四千六百元整.￥:4600.00。5.“总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。6.工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。第二条工程价款及结算：工程竣工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。第三条施工配合1.甲方工作：(1)在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。(2)甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。(3)做好施工中因临时占用公用部位操作

3、而影响邻里关系等协调工作。(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。(5)甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。2.乙方工作：(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。(2)早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。(3)乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。(4)乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。第四条合同的

4、变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿，解除本合同。第五条附则1.本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。2.本合同签订后，工程不得转包。3.本合同一式份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：电

5、话：电话：签订时间：年月日签订时间：年月日签订地点：签订地点：正规绿化施工合同书篇一：建设单位(甲方)：_施工单位(乙方)：_根据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.绿地深翻_厘米，加工_厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算);4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗

6、木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%;2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%;3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%;4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执

7、_份，图纸预算各_份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_砌砖施工合同书砌砖施工合同书甲方：乙方：砌砖班长（）甲方现将_期工程的砌砖（包括零星砌砖）任务承包给乙方施工，双方本着相互配合的原则，为了把该项工程按时按质量完成施工任务，经双方商议同意签订如下合同。乙方进场施工的人员，必须遵守国家法律法规和甲方公司的各项规章制度遵守安全文明施工的有关条文。有熟练的操作技术水平和安全意识，服从领导，听从管理人员指挥，确保工程质量达到优良标准，工程进度顺利完成。一、工程量计算方法：按图纸计算，按红砖的平方数量折算计算每块

8、分（包括零星砌体）。二、付款方式：在施工期间保持生活费用，如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款，其余工资待抹灰完成一个月内付清工资款。三、承包范围：该工程分卫生管理大楼和办公大楼两栋由砌砖班全部承包。四、工程进度：乙方承包的分项工程施工，必须根据甲方的进度计划，组织人力施工，满足施工需要和进度要求。五、安全要求：乙方参加施工人员，要接受项目部的安全交底和三级教育，做好个人防护，不得违章作业。六、工程质量要求1、乙方必须严格按图纸及国家现行验收规范施工。2、砖砌体水平灰缝的饱满度不少于80%，外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留直槎必须留设拉结钢筋，上下层砌体

9、通缝不大于3皮砖窗间墙不得留通缝。3、垂直度每一楼层不得大于5mm，表面平整度不得大于8mm，水平灰缝平直度不得大于10mm，水平灰缝厚度812mm，外墙上下窗口偏移不得大于20mm。4、砌筑砂浆调制应符合配合比要求。5、每天下班前对自己砌筑的墙体检查，不符合规范要求的立即返工纠正，保证工程质量达到优良标准。七、施工管理要求乙方人员遵守各项安全施工规章制度，听从现场管理人员的合理指挥安排，做好个人防护工作。接受质量技术交底，撑握操作规范及施工方法。为确保质量和施工进度，根据甲方进度安排组织足够的人员进行施工。八、材料使用1、拌制的砂浆严禁按配合比下料，不得多下水泥。2、在砌筑施工过程中半砌随砌

10、随用，不得剩余。3、砌筑的落地砂浆班回收使用，不得留有过夜砂浆。4、每道工序完成做到工完场清，把地面的碎砖余渣清理干净运走。5、使用搭架砌筑的脚手架随砌体完成即时拆除搬运叠好。九、文明施工做好各种材料堆放工作，搞好宿舍卫生，不准在楼上大小便。十、其它暂住证费用由乙方负责，安全帽乙方负责保管，照数归还，遗失照价扣款，在工地闹事打架每人每次罚款500元，盗窃公司财物每次罚款300元，上岗不戴安全帽每人每次罚款50元。未尽事宜，甲乙双方协商解决。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方代表：乙方代表：签约时间：年月日砖砌体工程承包合同发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：砌

11、砖班组甲方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及其他有关法律，行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则将平果县二栋开发投资有限责任公司的2#楼泥工砖砌体工程任务委托给乙方承包，甲乙双方就本建设工程主体工程砖砌体施工劳务分包事项协商一致，订立本合同，并严肃执行。第一部分工程简介工程名称:结构类型：主体为钢筋混泥土框剪结构总建筑面积：工程地点：第二部分分包内容及总要求一、分包范围：1、本工程施工图纸和设计变更通知中所包括的全部砌体、（除屋面女儿墙和建筑面积之外）。混泥土工程以及与其相关的配套工作。如：湿水、承包范围内所有物流转运装卸、预制过梁的制安（包含二次结构，如：圈梁；过梁；阳

12、台、厨、卫反边；）楼层上泥工相关材料的合理节约利用；及时清理施工完后的楼面、地面（工完料清）；2、补砌施工预留洞、外架连接杠预留洞（所有预留洞）。3、预留洞口的封闭达到防水要求。二、分包方式：甲方以包人工、包机具(本承包范围内的一切用具、工具、)、包质量、包工期、包安全生产发包（由于工序搭接一时无法安排工作，由班组自行调整。三、分包工期要求：1、服从建设单位及甲方的工期安排，工作时间按现场项目部规定执行。12、乙方投入工种及人数满足甲方的质量要求、进度要求。3、赶工不另行增加费用。第三部分经济条款一、分包单价及计量：1、本合同采用固定价格按楼采用建筑投影面积包干（同一楼层内重叠面积不重复计算）

13、，结算单价：0.000以上（砌体）按元/平方米（大写：元/平方米）；。单价中包括：工伤费、工具用具、停歇窝工、防寒防冻、防暑降温等费用（不包括税金）。2、本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。3、乙方垫资从施工到顶板，甲方每月按完成工程量结付工程款80%。，主体封顶后按结算给乙方90%结算，其余10%在抹灰竣工验收合格一月内付清余款。第八部分附则一、由于人力不可抗拒的自然灾害而造成的工程损失，按有关规定执行。二、合同未尽事宜，双方协商解决。三、本合同在执行过程中如发生纠纷协商不成，由原告方所在地法院仲裁。四、本合同一式分，双方各执份，经双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）乙方

14、：（盖章）代表：（盖章）代表：（盖章）年月日年月日劳务合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对四川江铜稀土有限责任公司职工宿舍楼劳务施工中的土建部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：一、工程地点：冕宁县稀土工业园区（B区）二、工程名称：四川江铜稀土有限责任公司职工宿舍楼工程三、承包形式：包人工费四、承包范围：在图纸中所有土建（清基、混凝土拌合浇筑、砌砖部分）五、承包价格：每平方米108.00元（含和灰、运砖等）。验收合

15、格后按实做实收面积(墙包边)。六、付款方式：工程开工后第一个月乙方自垫生活费，第二个月甲方按乙方工程进度完成工程量的80%拨款给乙方，工程完工验收合格后在二个月内付清全部工程款。七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求浇筑混凝土密实无麻面线条顺适；砌砖搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。八、工程工期：共计4个月120天。九、安全生产、文明施工乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖

16、鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50-100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向冕宁县劳动仲裁委员会申请仲裁。十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动失效。甲方：(签字)乙方：(签字)年月日砌砖及抹灰工程承包施工合同书甲方：广东电白二建紫金阁工程项目部乙方：经双方协商同意，甲方承建紫金阁_栋工程的砌砖及抹灰工程由乙方承包施工。为明确责任，确保工程顺利进行，按期保质地完成施工任务，确保双方经济权益，特

17、订立本合同书。甲乙双方共同遵守执行。一、承包范围及内容：1、承包范围为栋所有的砌砖及内墙抹灰工程。具体施工部位由甲方统一安排。（注：本合同承包施工是包机械包人工）2、签订合同时，乙方需向甲方提交壹万元（10000元）押金，押金退还日期为乙方完成所有承包工程后，与最后付工程结算款时同时退还。如乙方中途退场或因管理、技术、人力、质量等达不到甲方要求时，则甲方不退回押金给乙方。二、工期要求：1、栋砌砖工期要求每层为4个日历天，抹灰工期要求为每层4个日历天。23、施工过程中只有材料、施工用电用水、台风及甲方等因素的影响，工期才允许延误，其它因素不考虑补延工期。三、质量要求：按甲方提供图纸修改、变更要求

18、和关于砖砌体工程质量控制的通知、砌体及抹灰工程质量通病及防治措施施工。验收标准按国家现行施工质量验收规范要求和珠海市施工质量验收及甲方下达的精装修技术交底文件执行。四、砌砖及内抹灰单价：轻质砖按图纸面积计算工程量，单价为17元/；抹灰单价为/米。（抹灰单价含轻质墙满挂网、墙面水泥膏拉毛以及砼与砖墙的接触部位挂网、压缝、门头、过梁、窗台、浇筑）五、结算及付款方式：1、乙方砌筑、抹灰工程施工第二个月10号结算第一个月工程量，按每月完成工程量的70%计算付进度款；所有砌体及抹灰工程完成（包括现场清理），经甲方初步验收后支付工程款至85%，余下15%工程进度款待装修公司验收合格后，留下保修金，余款一个

19、月内付清。保修期半年；保修期间的一切保修费用由乙方负责承担（材料除外），保修期满结算款项。2、乙方未完成施工任务而私自退场者，则除应赔偿因此而给甲方造成的损失外，乙方无权要求结算尾数款。五、其它条款：1、乙方必须按甲方进度要求完成，每三层为一控制阶段，砌砖、抹灰每三层工期各为12天。如果乙方达不到进度要求时，甲方有权勒令乙方退场，按乙方已完成的工程量50%结算。2、乙方在施工过程中，如果达不到质量要求或发生质量问题，需要返工处理，造成一切经济损失由乙方负责，而有重犯者，给予严重罚款，并且乙方须在甲方要求期限内自觉退场，否则一切责任由乙方负责。3、砌体抹灰过程中，楼层、地面应清理干净，掉下的砂浆

20、要尽量再利用。半块砖没用浪费，每10个罚款50元。4、乙方进入本工地后，必须服从指挥，爱护公物，施工现场必须做到每次完工，清理干净施工现场。（包括楼层及搅拌堆放场）；特别是砂浆机及斗车当班下班前必须把施工现场清洗干净。5、砌体、抹灰砂浆必须按现场通知配合比调配，如发现不按通知调配配合比，违例者每次罚款200元。6、乙方应组织足够施工作业人员，人员进场当天应将名单报送甲方，三天内应将进场人员身份证（原件）及有效证明送交甲方，以便统一管理及申报平安卡及出入证。乙方应于每月最后一天将本月出勤工人名册报送甲方存查。若乙方不按时上报时则视为无法确认工人进场工作。暂住证费用由乙方负责。7、乙方人员进场后，

21、必须严格执行本公司及工地的各项规章制度，严格做好本承包队各作业人员的安全教育工作，注意好厨房、宿舍卫生（经检查发现卫生不合格者每次罚款200元，夫妻不准住在集体宿舍内或集体宿舍内围“包箱”，违者每位每夜罚款50元），妇女要有计生证明，否则不许在工地住宿。严禁用电炉、电饭锅及其他家用电器，严禁随地大便，不准带小孩进工地，违者造成一切责任由乙方自负并罚款200元。如发生打架，不论有理无理每人罚款500元并视情节轻重进行教育或送有关部门处理，因此造成一切医疗费及处理费概由乙方负责；如偷东西按其购进价格拾倍罚款，并从乙方工程结算款中扣回。8、乙方领用、使用甲方各种设备、机具应注意保护，用完及时还甲方保

22、管处；如发生有意损坏或破坏者，除按原价三倍进行罚赔外，按其情节轻重将当事人送转有关部门处理；因此造成的一切损失概由乙方负责。9、工人伙食统一由乙方自行安排。10、乙方人员有责任保护建设单位的建筑产品自己的产品自行保护。乙方不得将所承包的工程项目转包或分包给第三方，否则按上述有关条款处理。11、乙方工人进场，必须按甲方要求办理平安卡及出入证，每人交工本费30元。乙方向甲方领取安全帽及荧光衣，成本费在最后进度款扣除。12、严格控制工人工伤率不得超过3%，坚决杜绝工程重大安全事故，在小问题因工受伤，或在2000元以下治疗费用由乙方自行解决，如需入院治疗时，当所用的费用超出保险公司赔偿医疗费用时，超出

23、的费用双方各负担一半，发生在工地外的事故费用均由乙方承担，乙方不得以任何借口闹事。（如果伤者未办理平安卡的，费用由乙方全部承担。）13、如合同如有未尽事宜由双方协商解决，而双方无能解决则送仲裁部门处理。14、本合同书一式叁份，甲方执二份；乙方执一份，每份均具有同等法律效力。15、本合同书经双方代表签名即生效，完成工程施工任务并结算清工程尾数款后自行失效。甲方单位：代表签名：乙方单位：代表签名（盖章）及本人身份证复印件：签订日期：年月日劳务承包合同书总包人：（以上简称甲方）砌体清工分承包人：（以下简称乙方）由于甲方承建XXX工程的需要，经甲乙双方协议根据中华人民共和国劳动法及合同法和有关条文的规

24、定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：一、承包方式：清工二、建筑面积：按墙体实砌的墙面平方结算。三、砌体清工工作内容：包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为22元/，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。四、工程质量：严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行

25、罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。五、文明施工：1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。3）、工地现场严格进行打架斗殴。4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。六、付款方式：每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面每平方承包干价的80%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下10%待中间验收合格后付清。七、本工程质量要求为合格工程。八、工期：自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，总工期为二个月。九、安全生产:乙方施工人员必须严格按照安全生产条例施工，如因乙方原

26、因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。十、甲方权利与义务：1）、提供乙方工人的生活用水用电。2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。十一、乙方权利与义务1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。十三、本合

27、同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。甲方:乙方：年月日陕西省荣复军人第二医院1施工用具：皮锤、手提锯、线锤、检查尺，灰槽，油桶。门诊楼改造砌砖施工方案编制人：审核人：审批人：陕西恒业建设集团有限公司2016年10月19日第.单位工程砌砖分项承包合同书：经公司研究指派项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），砌砖分项工程交由小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，.砌筑班组合同劳务合同甲方：（简称甲方）乙方：砌筑班组（班组长)（简称乙方）班组责任人身份证号：电话：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、四川省建.泥工班砌砖劳务合同项目总包人：（以下

28、简称甲方）砌筑分包人：（以下简称乙方）甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将.建筑砌砖合同书发包单位：（以下简称甲方）泥工承包班组：（以下简称乙方）现甲方有泥工砌砖体分项以包工不包料的形式承包给乙方进行施工，根据中华人民共和国经济合同法和建筑.砌体工程合同书经公司研究指派（以下简称甲方），砌砖分项工程交由小组（以下简称乙方）承包，经协商制定以下条款，双方严格遵照执行。一、承包项目：。二、承包方式：包工包机具工具辅.砌砖承包合同合同编号：2012-甲方:。乙方:。身份证号：。地址：。甲方根据公司开发计划及项目施工进度需要，现将楼砌砖工程

29、委托乙方施工，本合同以公.建房合同房主人（甲方）：承建人（乙方）：甲方委托乙方承建民房一幢，为明确双方承建过程中的权利、义务，经双方协商同意，签订本合同。一、建筑项目：甲方私人住宅三层半楼主体工程。.电力施工合同书电力施工合同书甲方：运城空港开发区云湖文化产业开发有限公司乙方：运城空港新区新港水电服务有限公司受甲方委托，确定该工程交由乙方施工，按照中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：云湖村。2、工程地点：东花园。3、工程工期：自合同签订之日起5日内完成。二、施工工程量1、安装VLV电缆线500米，电缆沟开挖回填。2、安装一块配电柜。3、具体详见附表。三、工程价款及付款方式：1、本工程价款附清单壹份，总价款为60000元整。2、付款方式：合同签订后，甲方支付乙方50000元的材料购置款，待工程验收合格后由甲方一次性将剩余工程款付给乙方。四、甲方职责1、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。2、根据国家现行规范