照明工程合同合同范本.docx

1、照明工程合同合同范本照明工程合同(合同范本)( 合同范本 ) )甲方：乙方：日期：年月日合同 / Word 文档 / 文字可改照明工程合同( ( 合同范本) )Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 2 页照明工程合同( ( 合同范本) )照明工程

2、合同范文一发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期：年 月 日2.2 结束工作日期：年 月 日2.3 总日历工作天数为 ：天 说明：本合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务。可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 3 页本工程为包工包料(不包含灯具采购

3、)的承包方式。4.1 合同总价款(暂定)人民币：元，大写：4.1.1 合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。4.1.2 合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的 4%计取。4.2 付款方式4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的 50%，竣工验收后支付至总工程款的 95%。质保期满后一个月内一次性支付 5%的质保金。4.3 合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表 20_、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额 20_及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全

4、、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 4 页4.2.7 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5.1 甲方责任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。5.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。5.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。5.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5 甲方负责协

5、调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。5.1.6 甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 5 页关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。5.2 乙方责任：5.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。5.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。5.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施

6、工，做到“工完、料净、场地清rsquo;。5.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。5.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6。暂停施工 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 6 页6.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12 小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善

7、保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。6.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;7.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行; 实用范本| DOCU

8、MENT TEMPLATE承包合同第 7 页7.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加;7.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;7.4 因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8.1 张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。8.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办

9、法方法计价，延误的工期相应顺延。10.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查。实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 8 页10.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。10.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。11.1 本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。11.2 保修期满后，乙方应建立

10、24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。12.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。12.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。12.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 9 页价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项

11、目工程地人民法院提起诉讼。14.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。14.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。14.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。14.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)：承包方(盖章)：年月日：照明工程合同范文二 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 10 页甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：第一条 工程概况1.1 工

12、程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程1.2 工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路1.3 施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于 160KVA 箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。1.4 承包方式：包工包料1.5 工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准本合同按照电气装置安装工程 10KV 电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。1.6 工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为 1260000.00 元人实用范本| DOCUM

13、ENT TEMPLATE承包合同第 11 页民币，大写：壹佰贰拾陆万元整 。1.7 工程工期：从 甲 方 通 知 乙 方 进 场施工之日起计算，工期为 暂定 30 天。第二条 甲方责任甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通;第三条 乙方责任3.1 按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。3.2 负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。3.3 在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。第四条 施工条件4.1 做好施工前的线路测量定位，并进行复测;4.

14、2 基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的 80%及实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 12 页以上。第五条 关于工程的约定5.1 甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。5.2 因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。5.3 因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。第六条 关于工程质量及验收的约定6.1 本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照城市电力规划规范中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。6.2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不

15、按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延; 复检不合格，实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 13 页其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。6.3 由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。6.4 工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。第七条 保修期的约定工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由

16、使用方负责。第八条 关于工程价款及结算的约定8.1 工程款的 60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后 30 个工作日内付至工程款的 95%。下余 5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。8.2 质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。第九条 有关安全生产和防火的约定9.1 乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合 10KV 电力电缆埋实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 14 页地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。9.2 由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。第十条 争议或纠

17、纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。第十一条 附则11.1 本合同未尽事宜，双方另行协商约定。11.2 本合同正本二份，双方各执一份。甲方(签章)：乙方(签章)：经办人：年 月 日照明工程合同范文三发包方：(以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”) 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 15 页依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用

18、的原则，双方就 照明工程，特订立本合同。1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期：年 月 日2.2 结束工作日期：年 月 日2.3 总日历工作天数为 ：天本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。4.1 合同总价款(暂定)人民币：4.1.1 合同总价款包括照明灯具、工程施工费。实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 16 页4.2 付款方式4.2.1 施工进场两天内支付暂定工程款的 70%，竣工验收后支付至总工程款的 100%。4.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4.1 光通量：4.2 显色指数：4.3 色温：4.4

19、配光曲线：4.5 整灯光效：4.6 寿命：4.7 工作温度：4.8 灯具和电防护等级为 IP65;4.9 工作电压：AC185V265V，频率为 50HZ+-10HZ4.10 光通维持率：4.11 道路平均照度和均匀度要求：实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 17 页4.12 未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。依据城市道路照明设计标准(CJJ45-20_)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰le;5%/年。6.1 甲方责任：6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供 原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。6.1.2 向乙方提供必要的场地及

20、施工用水、用电。6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2 小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 48 小时内组织相实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 18 页关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3

21、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清rsquo;。6.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前 8 小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。7.暂停施工 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 19 页7.1 当碰到重大质量事故、安全事故或其他

22、甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在 2 小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 2 小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。对以下原因造成竣工日期推迟

23、的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 20 页使施工不能正常进行;8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加;8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8 小时;8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。9.不可抗力 9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。施工中甲方对原设

24、计进行变更，应在变更前 3 天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。11.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在 2 小时内对材料的质量进行检查。实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 21 页11.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期 年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的 12 小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支

25、付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。12.2 保修期满后，乙方应建立 24 小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后 24 小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。13.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。13.3 若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 22 页价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。凡因执

26、行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。15.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。15.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方(盖章)：承包方(盖章)：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：实用范本| DOCUMENT TEMPLATE承包合同第 23 页电 话：电 话：单位地址：单位地址：时 间：时 间：开户行：账 号：