建设工程施工合同标准版.docx

1、建设工程施工合同标准版建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2020建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同工程承包人：*建筑安装有限责任公司劳务分包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将石化公司周界门禁安防项目（炼油二期）项目工程劳务全部承包给劳务分包人，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：*石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）工程地点：*分包范围：劳务分包提供分包劳务内容：见建设工程施工合同

2、*石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）（2018-JD-GC-023）中4.2工程承包范围。2、分包工作期限开始工作日期：2018年5月8日；结束工作日期：2018年6月30日；总日历工作天数为：/天。3、质量标准工程质量：乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工，本工作必须达到质量评定合格等级，如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本工程建设工程施工合同；（3）工程承包人解释在前，劳务承包人解释在后；5、总（分）包合同5.1工程承包人应提供总（分）包合同（

3、有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本和复印件。5.2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。6、图纸6.1工程承包人应在劳务分包工作开工3天前，向劳务分包人提供图纸1套，及与本合同工作有关的标准图1套。7.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工队长为，职务：。8、工程承包人义务8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；8.2除非本合同另有约定，工程承包人

4、完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。（1）在2018年5月8日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：现场有足够的材料堆放场地，具备机械周转使用的场地。（2）在2018年5月10日前完成办理下列工作手续：包括各种证件、保险（证件和保险费用劳务分包人自理）、但涉及劳务分包人自身的手续除外：9、劳务分包人义务9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。9.2劳务分包人根据施工组织设计总

5、进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏

6、乱造成的损失及各种罚款；9.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具、按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；9.6按时配合提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；9.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁

7、给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；9.9劳务分包人必须服从工程承包人授权的管理人员及工程师的指令。9.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.11劳务分包人施工现场必须做好自检及工序交接验收纪录，严格按照技术交底内容施工。9.12严格遵守公司、工程项目部的各项规章制度。10、安全施工与检查10.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按JGJ59-2011安全检查标准及当地安全相关文件进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，

8、消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。10.2劳务分包人及下属劳务人员必须遵守工程承包人的安全生产管理规定及相关制度；如有发现违反规定者，工程承包人有权单方面决定对其进行处分并处以罚款，所罚款项于工程劳务费用中扣除。11、安全防护11.1劳务分包人在特殊作业环境（包括高空作业、临边洞口等）现场及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施。11.2劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应，但费用劳

9、务分包人自理（劳务分包人自供的除外）。11.3劳务分包人属于自己专业承包范围内的安全防护由劳务分包人完成。12、事故处理12.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按照有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。12.2劳务分包人和工程承包人对其事故责任有争议时，应按相关规定处理。13、保险13.1劳务分包人施工开始前，工程承包人负责对所有进入施工现场内的人员办理保险，且劳务分包人支付保险费用。13.2保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。14、材料、设备供应14.1劳务分包人应在接到图纸后3天内，向工程承包人

10、提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏、劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。14.3根据工程特点,本工程砌体用砖,厂家不能堆码整齐的,劳务承包人必须根据文明施工要求及时堆放整齐.15、劳务报酬15.1本工程的劳务报酬采用下列计算：（1）工程承包人按照工程项

11、目总造价的94%折扣率结算。（详见*建筑安装有限责任公司*分公司内部管理制度及结算标准LQJA-JY-2018-01）。（2）工程款支付的前提是建设单位必须将工程款支付到位。16、工程量的确认16.1以建设单位审核签字确认的工程量为准。17、劳务报酬的中间支付17.1按照建设单位支付的相应进度款项支付。18、施工验收18.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人每分项工程施工完毕，必须经过自检后，再向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后3天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织

12、验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。18.2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。19、争议19.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1.2种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向当地仲裁委员

13、会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。19.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。20、禁止转包或再分包20.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。21、不可抗力21.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。21.2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承

14、包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。22、合同解除22.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。22.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前

15、，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，并赔偿因此而造成的损失。22.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。22.4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。23、合同终止2

16、3.1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。24、合同份数24.1本合同共两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份。25、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：*工程承包人：（公章）劳务承包人：（公章）委托代理人签字：委托代理人签字：联系电话：联系电话：建设工程承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工

17、期为年月日开工，至年月日结束。2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元）。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整（￥元）；2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40

18、%的款项，即人民币元整（￥元）；3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整（￥元）。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；

19、没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。（3）提供有利施工的现场条件。（4）审核工程计划进度表。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权

20、利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。（4）提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。（5）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。十、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中

21、国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止

22、损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任

23、何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方：地址：邮编：联系电话：开户银行：帐号：建设工程施工合同条件一、词语涵义及合同文件第一条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。发包方（简称

24、甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当事人。甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。工

25、程：协议条款约定具体内容的永久工程。合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。工期：协议条款约定的合同工期。开工日期：协议条款约定的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。施工现场：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通

26、知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；双方确认的往来信函、传真、电子邮件。当

27、合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和

28、要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。第四条图纸。甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责：甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知

29、由其本人签字后，以书面形成交给乙方代表，乙方代表在回执是签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方

30、造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后小时内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程，甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定，部分或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权的承诺）。第六条乙方驻工地代表乙方任命驻地负责人，按以下要求行

31、使合同约定的权力，履行合同约定的职责；乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发生的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。乙方代表易人应提前天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。第七条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：办理土地征用，青苗树林赔偿，房屋拆迁，清除地面，架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要；开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；办理施