公路工程监理规划.docx

1、公路工程监理规划蓬溪县白鹤林水库进场道路及开工仪式平场工程监理规划 编制人： 审核人： 编制单位： 重庆亚太建设工程监理有限公司 编制时间： 2016年7月15日 第一章 监理大纲一、目的二、编制依据三、施工监理的原则四、监理规划编制的指导思想第二章 监理工作基本概况第三章 监理工作范围及任务一、监理工作范围二、监理工作具体任务第四章 施工阶段的质量控制内容一、质量的事前控制二、质量的事中控制第五章 施工阶段的进度控制 一、进度的事前控制二、进度的事中控制三、进度的事后控制第六章 施工阶段的投资控制 一、投资事前控制二、投资事中控制三、投资事后控制第七章 合同管理 一、工程暂停及复工的管理二、

2、工程变更的管理三、费用索赔的处理四、合同履行纠纷协调方法五、合同的解除第八章 现场管理 一、现场安全施工监理措施二、现场文明施工的控制第九章 现场协调方法和措施 一、关于组织机构与管理第十章 项目监理组的组织机构与人员配置 第一章 监理大纲 一、目的为了确保公路建设的工程质量、进度、投资和合同管理，规范农村公路建设工程的监理工作，热情为业主服务，全面执行招标邀请文件中的条款要求约定的各项权利义务，完成好本工程监理服务，特拟制定本监理大纲。二、编制依据建设工程监理委托合同，建设工程监理规范GB503192000、公路工程施工监理规范JTJ07795、公路工程质量检验评定标准JTGF80/1200

3、4，现行国家法律法规和经济技术标准，以及业主的授权等，充分体现建设工程监理的合法性、权威性、公正性。认真研究熟悉工程设计文件，合理化融会贯通，使监理工作更具有针对性、适用性，充分把握承包单位的施工总体设计，全程监控，关键部位重点把关，使监理与施工更具有同步性、可靠性，运用现代全面质量管理（TQC）知识，按计划执行检验处理（P、D、C、A）即：戴明循环模运作，使监理工作更具有科学性、先进性。三、施工监理的原则公路工程监理工作应认真贯彻执行“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，按合同文件，技术规范，以工程质量监理为重点，对工程施工全过程实施控制管理，按监理合同要求完成监理工作内容，确保

4、项目工程质量达到以合格以上等级要求。四、监理规划编制的指导思想1、施工准备阶段的监理是积极参与、热情服务、多提建议、当好参谋。2、施工阶段的监理指导思想是抓好“事前控制，事中控制”的监理工作，尽量减少事后返工事情的发生，即：既要主动，又不越俎代疱。3、质量控制的指导思想是着眼于施工前（技术交底）控制，着重于施工中技术规范控制，不放松施工后（质量缺陷）控制，杜绝质量安全事故，严格执行“六不准”，即：人员不到位、机械设备不足不准开工；未经检验的材料不准使用；未经批准的施工工艺不准采用；未经批准的图纸不准用于施工；前道工序未经验收后道工序不准进行；未经验收的工程不准计量。4、监理规划编制的指导思想是

5、指导参加本工程项目监理人员履行职责，开展工作的行动纲领和基本方针，并以此确立行之有效的工作方法和措施，我监理组把重点放在施工前和施工过程中，对每一道工序提出监理的重点，使我公司派往现场的专业监理工程师和监理人员人人做到胸有成竹，自觉做到积极地不折不扣地认真领会贯通的开展工作。第二章 监理工作基本概况合同段起讫桩号工程量主要工程项目1段K0+000-K0+582.350.5832Km路基、泥结碎石层2段K0+582.35K0+768.10.7681Km路基、泥结碎石层平场项目雷堂村白鹤林冲沟内平整场地、清理河渠第三章 监理工作范围及任务一、监理工作范围 按照国家、自治区的有关工程监理规定，对本工

6、程实施施工阶段全过程的“三控制、两管理、一协调”的职能，进行全面监理。 二、监理工作具体任务1、参与设计交底和设计图会审工作。 2、审核施工单位的施工组织设计或施工方案，并提出修正意见。 3、审核确认选用的建筑材料及构配件质量，对影响工程质量和使用功能的材料及构配件，严格控制禁止使用。 4、认真督促施工单位建立健全质量及安全保证体系，并落实完善措施和管理制度，搞好现场文明施工。5、对现场施工机械质量性能认真检查对照，凡不符合要求的不得在施工使用或不准开工。6、对工程的重点部位实行旁站监理，对违反设计要求和施工验收规范的，要立即责令整改返工，并发出监理指令，必要时签发工程暂停工令。 7、对分部分

7、项工程的质量，在施工单位自检、专检的基础上提出自检报告。由监理工程师复查、评定和认可，并负责隐蔽工程的验收签字工作。 8、督促和协调施工单位，按施工总进度计划和月、旬工作计划组织施工。9、验收已完工程量，并签发中间交工证书，审核施工单位进度报表，签发工程款支付凭证。10、审查施工单位各种试验报告、合格证、施工记录及测试等有关资料，并填写好监理现场抽检资料。 11、负责组织工程质量事故的调查、审批事故的处理方案并监督实施。 12、认真填写监理日志，做到施工全过程的重要情况有据可查。l3、依据设计图纸及施工验收规范和质量标准的要求，编写工程质量评估报告，参与和组织工程竣工初验及验收移交工作。 14

8、、收集汇总保管工程有关资料并进行归档。15、分析监理工作情况，不断总结经验，认真编写年度和竣工项目的监理工作总结。 第四章 施工阶段的质量控制内容 一、质量的事前控制（一）、掌握和熟悉质量控制的技术依据。（二）、施工场地的质量检验验收。（三）、严格审查施工队伍的资质。（四）、协助检查施工单位建立工地试验室。（五）、核实施工机械一览表。（六）、审查施工单位提交的施工组织设或施工方案。（七）、生产环境、管理环境改善的措施。（八）、主动向当地质量监督站取得联系，汇报在本项目开展质量监督的具体方法，取得当地质量监督站的支持和帮助。 二、质量的事中控制 （一）、施工工艺过程质量控制针对监理项目的具体情况

9、，施工工艺过程的质量控制可参照附表1的内容组织实施。施工工艺过程质量的控制（路基、路面）附表1项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分高速公路一级公路其它公路1压实度（%）零填及路堑上路床（cm）0309593按附录B表检查密度法：每2000m2每压实层测4处30路堤（cm）上路床0309593下路床3080上路堤801509390下路堤15090902弯沉（00.1mm）不大于设计计算值按附录检查153纵断高程（mm）+10，-15+10，-20水准仪：每200m测4断值104中线偏位（mm）50100经纬仪：每200m测4点，弯道加HY、YH两点105宽度(mm)不小于设计值米尺：

10、200米测4处106平整度（mm）15203m直尺：每200m测4处3尺157模坡（%）0.50.5水准仪：每200m测4断值58边坡不陡于设计值抽查每200m测4处5施工工艺过程质量控制（浆砌片石基础）附表2项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在合格标准内按附录F检查352轴线偏位（mm）25用经纬仪测纵模各2点203平面尺寸（mm）50用尺量长、宽各3处204顶面高程（mm）30用水准仪测5-8个点155平整度（mm）土质50用水准仪测5-8个点10石质50，-200（墩、台身砌体）附表3项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在

11、合格标准内按附录F检查352轴线偏位（mm）10用经纬仪测纵模各2点153墩台长、宽（mm）料石+20，-10用尺量3个断面15块石+30，-10片石+40，-104竖直度或横坡料石、块石03%用垂线或经纬仪测量纵、模各2点10片石05%5墩台顶面高程（mm）10用水准仪测3个点206大面积平整度（mm）料石10用2m直尺检查5块石20片石30施工工艺过程质量的控制（管涵）附表4项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分1混凝土强度（Mpa）在合格标准内按附录D检查352轴线偏位（mm）50用经纬仪测纵模各2点103涵底流水高程（mm）20用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处204涵管

12、长度（mm）+100，-50用尺量155管座宽、厚度（mm）大于设计值用尺量3处106相邻管节底面错口（mm）管径1m3用水平尺检查接头处10管径1m5（盖板涵、箱涵）附表5项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分1砼和砂浆强度（Mpa）在合格标准内按附录D检查302轴线偏位（mm）明涵20用经纬仪测纵模各2点10暗涵503结构尺寸（mm）20用尺量35处204涵底流水高程（mm）20用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处105长度（mm）+100，-50用尺量106孔径（mm）20用尺量3处107顶面高程（mm）2020用水准仪检查3处10+100，-5050施工工艺过程质量控制（锥

13、、护坡）附表6项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率规定分1砂浆强度（Mpa）在合格标准内按附录F检查302顶面高程（mm）50每50m检查3点，不足50m至少3点103表面平整度（mm）30用2m直尺检查，锥坡检查3处，护坡每50m检查3处104坡度不陡于设计每50m用坡度尺抽量3处105厚度（mm）不小于设计每100m检查3处256底面高程（mm）50每50m水准仪检查3点10（二）、工序交接检查坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师或其代表到现场会同检验。检验合格后签署认可方能进行下道工序。（三）、

14、隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专职检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。 （四）、工程变更和处理 施工单位提出工程变更的处理流程如附图1所示。 附图1 工程变更处理流程图（五）、设计变更或技术核定的处理 由业主原因提出的设计变更或技术核定的处理流程如附图2所示。 附图2 设计变更处理流程图（六）、工程质量事故处理 包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。 （七）、行使质量监督权，发出工作指令和下达停工指令 为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位

15、立即停工整改。 1、未经检验即进行下道工序作业者； 2、工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好，继续作业者； 3、擅自用未经认可或批准的材料； 4、擅自变更设计图纸的要求； 5、擅自将工程转包； 6、擅自让未经同意的分包单位进场作业者； 7、没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降者； 8、其它。（八）、严格单项工程开工报告和复工报告审批制度；凡单项工程开工及停工后工程复工，均按照附图3规定的管理流程进行。 附图3 开工申请核签程序图（九）质量、技术签证凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检

16、验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。（十）、行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。施工单位工程进度款的支付申请，必须有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。其管理流程如（附图4）。 支 付 支付证书 附图4 工程款支付核签程序图（十一）、建立质量监理日志现场质量监理工程师及质量检查人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。（十二）、组织现场质量协调会现场质量协调会一般由现场监理工程师或总监主持。协调会后应印发会议纪要，其纪要的签发管理流程如（附图5） 附图5 协调会议纪要签发程序图（十三）、定期向总监、

17、业主报告有关工程质量动态情况现场监理组每月向总监及业主报告有关工程方面的情况。重大质量事故及其它质量方面的重大事宜则应及时提出报告。三、质量的事后控制（一）、单位、单项工程竣工验收：凡单位、单项工程完工后，施工单位初验合格后再提出验收报审表。（二）、项目竣工验收（附图6） 可 否可 否 可附图6 项目竣工验收程序图（三）、审核竣工图及其它技术资料。（四）、整理工程技术文件资料并编目建档。第五章 施工阶段的进度控制 1、进度的事前控制进度的事前控制，艰险为工期预控，主要工作内容有：（1）编制项目实施总进度计划 项目实施总进度计划为对项目实施起控制作用的工期目标，是确定施工承包合同工期条款的依据，

18、是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度、材料设备供应进度、资金资源计划是否协调的依据。 （2）审核施工单位提交的施工进度计划主要审核是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度与施工方案的协调性和合理性等。（3）审核施工单位提交的施工方案 主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。 （4）审核施工单位提交的施工总平面图 主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。 （5）制定由业主供应材料、设备的需用量及供应时问参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。 2、进度的事中控制 进度的事中控制，一方面是进行进度检查、动态控制和调整；另一方面，及

19、时进行工程计量，为向施工单位支付进度款提供进度方面的依据。其工作内容有：（1）建立反映工程进度的监理日志。 逐日如买记载每日形象部位及完成的实物工程量，同时，如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风等应注明起止时间（小时、分）。（2）工程进度的检查审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告。审核的要点是： A、计划进度与实际进度的差异； B、形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性；（3）按合同要求，及时进行工程计量验收。 （4）有关进度、计量方面的签证。 进度、计量方面的签证是支付工程进度款、计算索赔、延长工期的重要依据。（5）工程进度的动态管理 实际进度与计划进

20、度发生差异时，应分析产生的原因，并提出进度调整的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划、必要时调整工时目标。（6）为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见。 （7）组织现场协调会。 （8）定期向总监、业主报告有关工程进度情况，现场监理组每月报告一次。 3、进度的事后控制 当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上采取以下措施：（1）制定保证总工期不突破的对策措施。技术措施：如缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水交叉作业等；组织措施：如增加作业队数、增加工作人数、增加工作班次等；经济措施：如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等；其它配套措施：如

21、改善外部配合条件、改善劳动条件、实施强有力调度等。（2）制定总工期突破后的补救措施。 （3）调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡、 第六章 施工阶段的投资控制 1、投资事前控制 投资事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范性对策，尽量减少施工单位提出索赔的可能。（1）熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。 （2）预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。 （3）按合同规定的条件，如期提交施工现场，使其能如期开工、正常施工、连续施工，不要违约造成

22、索赔条件。 （4）按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。 2、投资事中控制（1）按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和对方索赔的条件。（2）施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其它外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。 （3）工程变更、设计修改要慎重，事前应进行技术经济合理性预分析。 （4）严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。 （5）按合同规定，及时对已完工程计量进行验方，不要造成未经监量验方认可就承认其完成量的被动局面。 （6）按合同规定

23、，及时向对方支付进度款，不要造成违约被处以罚款的条件。 （7）完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和辐度 （8）检查、监督施工单位执行合同情况，使其全面履约。 （9）定期向总监、业主报告工程投资动态情况。（10）定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。3、投资事后控制 （1）审核施工单位提交的工程结算书。（2）公正地处理施工单位提出的索赔，其处理程序如附图7所示。 否 可 附图7 索赔处理程序图注：1、调解、仲裁程序，由双方商定，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。 2、索赔协议或

24、处理意见由造价控制和合同管理监理工程师组织起草，由总监理工程师核签。第七章 合同管理总监理工程师应根据施工合同的具体条款，公正调解合同纠纷，处理合同事宜程序正确。一、工程暂停及复工的管理1、驻地总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的签发工程暂停令。2、签发暂停令应按国家规定的条例办理。3、总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。 4、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，要会同在关各方按照施工合同的约定，处理

25、因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。 二、工程变更的管理 1、项目监理组应按监理规范规定的程序处理工程变更。 2、项目监理组处理工程变更应符合监理规范的要求。 3、驻地总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。 4、未经驻地总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理组不得予以计量。 三、费用索赔的处理工程延期及工程延误的处理，总监理工程师应按监理规范确定的规定办理。四、合同履行纠纷协调方法 项目监理组按照合同争议调解后，要按监理规范确定的顺序进行工作，由总监理工程师进行争议调解。 五、合同的解除 1、施工合同的解除必须符合法律程序。 2、当建设单位违约导致施工合同最终

26、解除时，项目监理组应按监理规范所确定的程序办理。 3、由于承包 单位违约导致施工合同终止后，项目监理组应按监理规范所确定的程序办理。 4、由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理组应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。第八章 现场管理 一、现场安全施工监理措施 1、督促施工单位建立健全安全生产管理体系 监理进入现场后，及时督促施工单位建立健全现场安全施工的管理机构及保证措施。通过建立现场安全施工的组织体系，使安全在施工中得以落实。在各种人员进入现场后，督促施工项目经理进行岗前安全教育，杜绝意外事故发生。 2、安全生产俭查措施（1）每个专业每道工序施工前，要协同工地

27、安全员检查，认为无误后，方可施工。（2）会同施工项目经理主持每周一次联检，邀请业主及有关部门、安全员对正在施工过程中的各个专业施工范围的环境、安全、消防设施方面等进行联检，发现问题，及时解决。（3）要求施工现场设置明显的安全标志，有关安全生产的大幅标语和宣传语牌。在“四口”通道、临边、机械等处设置有针对性的警示标志牌，夜间施工挂警示红灯。临近高处要设置围护安全网、安全栏杆。二、现场文明施工的控制根据建设部要求及城市环保需要，施工现场应进行文明施工,使现场和临时占地范围内秩序井然，文明安全，环境得到保护，各类污染按指标控制，居民少受干扰。建立文明现场，有利于提高工程质量和工作质量。提高企业信誉，所以现场监理工程师要对现场文明施工进行督促、检查，发现问题及时纠正。1、现场场容、场貌管理 （1）制订现场文明施工具体管理办法，要求施工单位按总平面图布置临设机械、材料和料具。 （2）要根据施工现场实际情况审核调整施工现场平面布置图，使其真正科学合理。 （3）现场办公室干净整洁，墙面贴挂与工程相对应的各种图表，包括施工进度计划表，各种现场施工、监理制度。2、现场材料管理 （1）进场材料按平面布置图