建设工程勘察合同3.docx

1、建设工程勘察合同3建设工程勘察合同（）建筑安装工程勘察合同建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质_。二、甲方的义务签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经

2、建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。甲方必须在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。甲方必须在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费

3、用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付办法本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的；全部勘察工程结束后，乙方按合

4、同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的 工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收的勘察费。五、甲方违约责任如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延； 因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。甲方超过合同规定的时间交付

5、勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申

6、请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。八、其它_。本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。建设单位（甲方）_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐 号：_勘察单位（乙方）：_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通 讯 处：_电话或电报：_开户银行：_帐 号：_二_年_月_日订附： 、测量任务和质量要求表； 、工程地质任务及质量要求表。附 表 测 量 任 务 和 质 量

7、 要 求工 程 名 称工 程 地 点设 计 单 位工 作 内 容工 作 量 和 技 术 要 求备 注附 表 ：工 程 地 质 任 务 及 质 量 要 求工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称或（代号）结构类型层数及总高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积一，场地的地形图（附有旧址座标） 二，总平面布置图。三，祥细的勘察技术要求（另附）四，场地附近已有勘察资料建设工程勘察合同（）建设工程勘察合同（）项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承接方编填） 委托方： 承接方： 签订日期 委托方（以下简称甲方） 承接方（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行勘察任务。根据中华人民共 和

8、国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具 体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工 程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 本工程项目勘察委托文号、日期 工程建设地点 技术要求 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目或称文件资料份数提供日期年 月 日一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果勘察成果名称提交日期提交份数年 月 日勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。 工程有效期限以甲

9、方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法。本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。 本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后天内，结清全部费用。 双方委托银行代付、代收有关费用。 第五条双方责甲方 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要

10、求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 勘察过程中的任何变更，经办

11、理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。工程完工后，在天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。补充协议中甲方应负的其它责任。乙方派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委

12、托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。补充协议中乙方应负的其它责任。 第六条违约责任甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。 第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解；调解不成时，双方

13、同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第八条其它事宜。 第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第十条本合同自双方签字盖章后，在日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本一式八份，双方各执四份。委托方单位名称：承接方单位名称： （盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码：

14、电 话：电 话： 电 传：电 传： 传 真：传 真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 签订合同代表（签字）： 签订合同代表（签字）： 日 期：日 期： 年月日年月日 建设行政主管部门：工商行政管理部： 审查意见： 鉴证意见： （盖章） （盖章） 审 查 号：鉴 证 号： 审查日期：鉴证日期： 年月日 年月日建设工程勘察合同（）建筑安装工程勘察合同建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二_年_月_日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方；勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建

15、设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质_。二、甲方的义务签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。甲方必须在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。甲方必须在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树

16、，采青苗等项目的赔偿手续。甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。三、乙方的义务乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方需要加印， 加晒图纸资料

17、，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付办法本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的 工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加

18、收的勘察费。五、甲方违约责任如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延； 因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受

19、损失部分勘察设计费相等的赔偿金。由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。八、其它_。本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。建设单位（甲方

20、）_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通讯处：_电话或电报：_开户银行：_帐 号：_勘察单位（乙方）：_（公章）代表人：_（盖章）联系人：_通 讯 处：_电话或电报：_开户银行：_帐 号：_二_年_月_日订附： 、测量任务和质量要求表； 、工程地质任务及质量要求表。附 表 测 量 任 务 和 质 量 要 求工 程 名 称工 程 地 点设 计 单 位工 作 内 容工 作 量 和 技 术 要 求备 注附 表 ：工 程 地 质 任 务 及 质 量 要 求工程地点：设计单位：设计负责人：勘察阶段：建筑物名称或（代号）结构类型层数及总高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积一，场地的地形图（附有旧

21、址座标） 二，总平面布置图。三，祥细的勘察技术要求（另附）四，场地附近已有勘察资料建设工程勘察合同（）建设工程勘察合同（）项目名称： 项目建设地点： 合同编号： （由承接方编填） 委托方： 承接方： 签订日期 委托方（以下简称甲方） 承接方（以下简称乙方） 甲方委托乙方进行勘察任务。根据中华人民共 和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具 体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工 程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 本工程项目勘察委托文号、日期 工程建设地点 技术要求 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目或称文件资料份数提供日期年 月 日一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目