贵州土方施工合同方案.docx

1、贵州土方施工合同方案贵州省兴义市兴仁巴邻镇煤电一体化土方承包工程施工合同承包单位:正鹏建设工程有限公司 土方 承 包 合 同发包人（全称）: 承包人（全称): 正鹏建设工程有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴仁县煤制乙醇平基土石方 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下合同： 一、工程概况1.工程名称:土石方平场工程 .工程地点： 贵州省兴义市兴仁巴邻镇 工程立项批准文号： .资金来源： 。5。工程内容：土石方平场工程，总开挖压实约叁仟万方（3000万方）压实方按10/方计算 .6.工程承包范围:土石方平场工程

2、，总开挖方压实约叁仟万方（3000万方）,运距.5公里内转一般填压（运距超。5公里外,每方另加12元/公里/方）,土方工程总承包。 二、合同工期计划开工日期： 215 年 8 月 30 日之前。计划竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合 甲方验收合格 标准.(按图纸或验收标准执行） 四、签约合同价与合同价格形式 1。签约合同价为： 人民币(大写)玖亿元（暂定) ( 9亿元）;不包括压实方商议单价一次性定价：(1）措施费（不包含总价内）:人民币（大写） 贰仟伍佰贰拾万元

3、(2520万元)；(2)柴油价： 甲供柴油价格按4700元每吨计算,在月进度中扣除。 2。合同价格形式： 单价一次性定价 不包含税金. 五、项目负责人承包人： 公司委派 。 六、合同文件构成下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；(2）图纸;在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章. 七、承诺发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照

4、法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包.3。发包人和承包人通过议标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议. 八、签订时间本合同于 年 月 日签订。 九、签订地点本合同在 签订. 十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效本合同自 双方盖章签字收到合同履约保证金后 生效。 十二、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份,承包人执肆份。发包人: （公章) 承包人：(公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人：（签字) （签字）组

5、织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址: 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人： 电 话: 电 话： 传真: 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行: 开户银行： 账 号： 账 号： 专用合同条款。 一般约定1。1 词语定义1。1合同111其他合同文件包括： 双方签订的各项补充协议、各项会议纪要、通知、指令、要求、意见、签证单等文件 .1。2法律 适用于合同的其他规范性文件: 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建筑工程质量管理条例及现行适用的法律、法规、规章。 13 标准和规范。3.1适用于工程的标准规范包括： 国家及地方现行施工规

6、范、验收标准 。14合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、执行本合同专用条款的约定。 16承包人文件和图纸 1.51 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同前 。.发包人向承包人提供图纸的数量： 提供全套立项批文、规 划许可证、土地许可证、用地平面图、复印件加盖单位公章一套。 1.5。发包人向承包人提供图纸的内容: 未经发包人同意。不得复制和向其它人泄露. 1.5。4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括: ；承包人提供的文件的期限为： ;承包人提供的文件的数量为: ；承包人提供的文件的形式为: ；发包人审批承包人文件的期限： 。15。5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定

7、： .16 联络1。6.1发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人.1.62 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为: 。承包人接收文件的地点: ；承包人指定的接收人为: .1。7 交通运输7。1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由甲方协助做好当地政府交通部门工作,及周边村民的协调工作 。1。7。2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定: 甲方指定 。7关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：于工程开工日前7日内完成,甲方指定 。 1。4超大件和超重件的

8、运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 发包人 承担。1。8 知识产权1。.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 。1。8。 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: 。1.8。3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。 发包人。发包人代表发包人代表：姓 名： ;身份证号： ；职 务: ；联系电话： ；电子信箱： ;通信地址： 。

9、发包人对发包人代表的授权范围如下： .2。施工现场、施工条件和基础资料的提供2。2。1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。2。2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 施工用水用电通讯等接至乙方指定现场（符合开工条件需要) 。23 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： .发包人是否提供支付担保： 是 。发包人提供支付担保的形式： 。3。承包人3.1 项目负责人1。1项目负责人：姓 名： ；身份证号： ；联系电话： ;电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目负责人的授权范围如下： 。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 。3。2 履约担

10、保承包人是否提供履约担保： 是 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 其中合同履约保证金200万，安全工期履约保证金80万,共壹仟万元整。 合同签订后1天内支付00万,进场后15天内支付800万。退还按每月工程方量0.元/方退还，退光为止. 。4 工程质量4。1 质量要求4。1 特殊质量标准和要求： 按国家标准甲方验收 。4.2关于工程奖项的约定： 无 。5。 安全文明施工与环境保护5。1安全文明施工51.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 。12 关于治安保卫的特别约定： 。1。3关于编制施工场地治安管理计划的约定： 。5.14 文明施工合同当事人对文明施工的要求： .51。

11、关于措施费支付比例和支付期限的约定: 收到进场通知书7天内支付，总合同价的2，一次性定价，不作增减 。6。 工期和进度6。1 开工6。11 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工令回复为准 .关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 收到发包人进场通知书15天内做好开工准备工作 。6。2测量放线62。1发包人通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。6. 工期延误6。1 因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形： 由发包方各种原因导致工程停工及工程款不到位,补贴现场机械车辆误工费用，车辆

12、100元每辆/天，挖机2000元每台/天,压路机 500元每台/天 ，推土机0元每台天 ，放炮钻机150元每台/天，管理人员工资10元每人/天,现场双方点数为准，支付误工费至复工为止。工期相应延顺。因甲方提供的施工图纸、地质勘测资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道、地下管网设施等）不详不及时或与实际不符,除工期得以延顺外,还应赔付给承包人由此造成的误工、停工等实际损失，由此造成的第三方损失应由发包人负责。因当地村民土地征用不满，农作物赔偿不满等原因造成误工及停工的，除工期得以延顺外,还应赔付给承包人由此造成的误工、停工等实际损失，由此造成的第三方损失应由发包人负责。 。4 不利物质条件不利

13、物质条件的其他情形和有关约定： 。6.5异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1) ；(2) ；(3) .66 提前完成的奖励.6。1提前完工的奖励: 。材料与设备7.1材料与工程设备的保管与使用7。1。发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 发包人承担 。8。施工设备和临时设施8。1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定: 由甲方支付的措施费中支付 。试验与检验9。试验设备与试验人员。.1试验设备施工现场需要配置的试验场所: 。 施工现场需要配备的试验设备： 。施工现场需要具备的其他试验条件： 。2现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定:

14、 。10.变更1.1变更的范围关于变更的范围的约定： 约定土石方量按实签证结算 ，单价不变. 10.2承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限： 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: .10。3机械设备表承包人用于本工程施工的机械设备表明细详见附件1。 价格调整1。1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：柴油、炸药超出定价由甲方支付 .12. 合同价格、计量与支付11 合同价格形式、单价合同。单价包含的风险范围： 单价一次性定价 ，不包含税金 。风险费用的计算方法： 按05年的78月份的柴油炸药的市场价定价，为承包单价

15、依据，甲供材料超出定价由甲方补交支付 .风险范围以外合同价格的调整方法: 。2、总价合同。总价包含的风险范围： .风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法: 。、其他价格方式： 12。2 预付款12。2 预付款的支付预付款支付比例或金额: 按合同 .预付款支付期限： 收到进场通知书7天内支付措施费 。1。2。 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 。预付款担保的形式为: 。23 计量12。3.1 计量原则工程量计算规则：按卫星定位测量数乘以18系数计算方量 。12.3。2 计量周期关于计量周期的约定: 每月2日上报本月完成工程量,次月日前支付工程款，依次类推 。2。3.3 单价

16、合同的计量关于单价合同计量的约定： 土方开挖2元/方，另加压实元/方，共按36元每方计算工程款，(运距超15公里外，每方另加5元/公里方）.12.3.总价合同的计量关于总价合同计量的约定：开挖压实约350万方，按36元每方计算总价 。124 工程进度款支付12。41付款周期关于付款周期的约定: 每月28日上报本月完成工程量，次月5日前支付工程款，依次类推 。1。42 进度付款情况关于进度付款的约定： 第一月支付完成工程量款的8支付工程款，并退还保证金，按当月完成方量的0。3元/方退还。第二 月支付上月的1余额工程款，再支付完成工程量款的85,并退还保证金，按当月完成方量的0.3元方退还。每月依

17、次类推计算支付工程款及退还保证金。税金发票的抵充:扣除甲供材料发票后，开具当地税务劳务发票,代收代付，税金不包括在单价内。1.3 进度付款申请单的提交（1）合同进度付款申请单提交的约定： 每月日 .12.4. 进度款审核和支付（1)发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 5天内 。()发包人支付进度款的期限： 每月日前 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按上报工程款的2计取，按上报工程款之日起按月计2支付违约金 。13. 验收和工程试车13完工验收131完工验收程序关于完工验收程序的约定: 乙方提出验收申请三天内，甲方组织验收 .13。2完工退场13。21 完工退场承包人完工退场的

18、期限: 结清工程款后一个月内 。4。完工结算41 完工付款申请承包人提交完工付款申请单的期限: 完工后天 。完工付款申请单应包括的内容: 一次性结清 。15、本合同履行过程中发生的纠纷由双方协商解决，协商不成或不愿协商由 当地法院以司法程序解决。16、本合同一式八份，甲方四份,乙方四份,经双方签字、盖章后生效，合同内容全部履行完毕后自行失效。甲 方： 乙 方(签章)： 法 人： 身份证号码： 代 表： 联系电话: 联系电话: 联系电话: 联系地址： 签订日期: 年 月 日附件1：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率（kW）生产能力备注运输车1502挖机403挖机20004压路机610T4推土机8放炮钻机8