工程劳务承包合同样本.docx

1、工程劳务承包合同样本合同编号：公司工程劳务承包合同项目名称： 项目地址： 签定时间：二 年 月 日目 录一、工程概况二、工程期限三、合同价款及相关费用四、甲乙双方权利义务五、安全责任及文明施工六、工程质量及验收七、人力资源及劳务管理八、违约责任九、其它约定十、争议处理及未尽事宜 附件：工程劳务承包合同甲方： 住所地：法定代表人： 乙方： 住所地：法定代表人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承担甲方工程劳务部分相关事宜，经甲乙双方协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：“ ” 的施工劳务部

2、分 承包范围： 劳务承包价格：￥： 万元（大写： 元正） 承包方式： 二、工程期限（一）总工期为 日历天，即 年 月 日开工至 年 月 日完工，实际开工时间以甲方书面通知为准。（二）发生下列情形之一的，工期顺延：1、经甲方书面批准的工程量变化和设计变更；2、不可抗力（三）除前款约定情形外，工期延误的，由乙方承担全部损失和违约责任。三、合同价款及相关费用（一）劳务承包费1、乙方劳务承包费暂定为 元。实际劳务承包费根据工程量清单（见附件）所确定的单价及实际完成且经甲方验收合格的工程量确定。2、按月结算，乙方应于每月底前提交本月完整结算资料及 月工程进度报表、 月工程产值报表和次月 月工程进度计划表

3、，甲方自收到乙方完整上述资料之日起 日内进行审核，并应按照核实工程量的 %支付人工费，逾期未报送或报送资料不实的，乙方应补报，补报前，甲方有权拒绝向乙方支付工程进度款，且每发生一次，甲方有权扣除履约保证金的作为违约金。工程验收合格后支付至全部工程劳务承包费的95%，剩余5%做为质保金，于质保期满后无息支付，质保期为 年。3、对经甲方书面确认的乙方增加或减少的工程量，甲方在工程完工结算前不作计量支付。4、工程竣工验收后一个月内，乙方应按甲方要求，向甲方工程部报送全套工程竣工资料，竣工资料包括工程前期文字资料、隐蔽记录、竣工图、工程照片、工程结算书及甲方要求提供的其它资料等，并应提供相应的电子文档

4、资料，否则，甲方有权顺延支付结算款。5、乙方需要支出资金的，需向甲方提出书面付款申请，填写 项目合同付款审批表，注明付款理由和依据，并附相关书面材料，报甲方审批，审批同意后即拨付资金。甲方拨付的每笔资金，乙方均只能用于报批事项，不得挪用，甲方有权要求乙方即时提供资金流向报表及证明材料。6、建设方未及时向甲方拨付工程款的，甲方向乙方支付劳务承包费的时间相应顺延且不承担任何违约责任。（二）履约保证金本协议签订当日，乙方向甲方支付履约保证金 ￥ 万元（大写： 元），作为乙方全面履行本协议义务的担保。若乙方无违约行为，本工程竣工验收合格且建设方或相关单位退还甲方保证金后，甲方无息退还全部履约保证金。（

5、三）民工保证金在协议签订当日，乙方向甲方支付民工保证金￥ 万元（大写： 元），作为乙方支付民工工资的担保。若乙方无违约行为，满足以下全部条件，甲方无息退还该保证金:1、本工程竣工验收合格。2、经甲方确认不存在拖欠民工工资行为。3、甲乙双方之间所有债权债务均已结清。4、建设方或相关单位已向甲方退还全部保证金。四、甲乙双方权利义务（一）甲方权利义务 1、负责督促乙方全面履行本合同及甲方与建设方签订的建设工程施工合同及其补充协议，督促乙方严格执行相关法律、法规、政策规定和甲方管理制度。2、审核乙方项目施工队伍的组建，必要时有权对施工队伍进行调整。3、审核乙方编制的施工方案、进度计划，监督并指导乙方按

6、甲方审定的施工方案和进度计划组织施工。4、收集月进度情况报表，组织对本工程项目质量、安全、进度、文明施工、CI形象、成本核算等进行监督与考核，并及时纠正错误。对乙方严重违章或存在重大事故隐患的，甲方有权责令乙方限期整改，逾期未整改的，有权解除本合同，不予退还全部保证金和不予支付工程款。5、协助项目部办理竣工验收；协助收取、管理本工程的工程款项，监督项目资金的使用；协助乙方协调与当地政府职能部门、建设方、监理方以及其他施工单位的关系。6、甲方与乙方的一切业务往来，必须由乙方盖章或乙方法定代表人（或书面授权代表）签字认可，否则，甲方有权拒绝乙方相关要求。7、如乙方需要，甲方可协助乙方解决为完成本工

7、程所需水、电等，相关费用由乙方自行负责，由此影响施工进度和工程质量的，由乙方承担全部责任。（二）乙方权利义务1、按期向甲方缴纳保证金。2、负责按甲方审核的方案组建项目施工队伍。3、负责全面履行甲方与建设方签订的建设工程施工合同及相关补充协议，严格执行法律、法规和政策规定。严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准及施工图的技术要求组织施工，编制施工方案，并对工程进度、施工质量和安全生产负责。4、负责办理各项报建手续并承担相关费用。5、负责组织和实施工程质量、安全的阶段性验收和竣工验收。6、自觉遵守甲方及其相关职能部门的管理制度，若违反了相关制度的规定，乙方自愿接受相应处罚。7、负责与建设方

8、办理和落实施工现场签证、变更签证、工程计划、材料的认质认价及有关索赔的基础资料，做好验收资料。8、负责与建设方办理结算，相应结算资料经甲方盖章后报送建设方审核确定。9、因征地、拆迁、工程款不到位、图纸资料延误、设计变更、建设方要求等造成乙方停工、窝工时，乙方应及时将有关资料报送甲方，协助甲方向建设方索赔，甲方收到上述费用后，应按本合同约定或甲乙双方协商确定的金额支付给乙方。10、施工期间，因乙方原因造成甲方材料浪费和超耗，甲方有权按照浪费和超耗部分材料价款的2倍要求乙方支付违约金，该款项甲方有权直接从保证金中予以扣除。五、安全责任及文明施工（一） 乙方应建立健全施工安全管理制度，实行安全生产责

9、任制，执行全员、全过程、全方位的安全管理体系，杜绝重大安全事故的发生。（二）乙方应认真贯彻执行国家劳动保护、地方和上级部门的有关安全生产方针、政策、法律、法令，并抓好落实工作。（三）在施工前，乙方应编制施工安全技术方案，报甲方审核后实施，并备案、存档。（四）乙方应严格按照安全操作规程施工，岗前必须对所有施工人员进行安全教育和法制教育，服从甲方安全管理，不盲目施工和违章指挥，对存在的安全隐患应及时上报甲方并排查整改，甲方回复前产生的安全事故责任，由乙方全部承担。（五）乙方必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，同时遵守当地的风俗习惯，搞好当地周边相邻关系，爱护集体财产，杜绝意外事故的发生。（六）施

10、工期间，乙方人员无论因公还是其他原因造成的伤、残、亡及其它事故或造成第三方人员伤、残、亡及其它事故，均由乙方在上述事故发生后24小时内自行处理完毕且在第一时间上报甲方，并承担全部经济损失、罚款等责任，甲方不承担任何责任。乙方怠于处理的，甲方有权直接处理，发生的费用（包含处理事故产生的或甲方被第三方追究责任产生的赔偿金、律师代理费、诉讼费、保全费、交通费及相关费用等）由乙方承担。（七）乙方必须严格遵守国家及甲方对文明施工的有关规定执行。若本工程因文明施工问题被相关职能部门处罚，所有罚款、滞纳金、执行费等由乙方承担。（八）乙方为工程项目的第一责任人，对因其劳务施工引起的质量问题、工期延误、安全事故

11、、成本增加、经济亏损等承担所有后果。六、工程质量及验收 1、本工程质量标准为合格，乙方应严格按照国家现行法律法规、行业标准和甲方要求等进行施工。2、工程质量事故为零；工程施工质量合格率达100%；杜绝工程质量投诉。3、若因乙方原因造成工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方须无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合格质量标准，返工所产生的费用包括重新检测验收所需费用均由乙方自行负责。4、乙方应在每道工序施工完毕后 日内向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应及时对乙方施工成果组织相关部门进行验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿整改至合格

12、，工期不顺延，给甲方造成损失的，由乙方负全责。5、工程竣工验收时，建设方、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应按甲方要求无偿整改，且不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任，工期不顺延，同时，由此给甲方造成的损失，应由乙方负全责。6、乙方应配合甲方进行进度验收和竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方指令积极配合。7、乙方对本工程施工方案的适应性和人性化全面负责，并将施工中发现的工程设计中的任何错误、遗漏及时书面通知甲方，因未及时通知而造成的损失，由乙方负责。8、乙方应按甲方规定参加各类施工会议，合理编制施工进度计划，并报甲方审批后执行。9、施工期间，乙方应制作相应安全标

13、识，采取必要措施，保证文明施工、保护环境。上述相关费用及相应责任由乙方承担。10、本工程保修期为 年（该约定少于国家法定保修期限的，以法定为准），自工程竣工验收合格之日起算。且乙方应按甲方与建设方签订的相应保修条款承担工程维修保修责任。乙方未履行维修义务或逾期履行维修义务的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用由乙方双倍承担，甲方有权直接在工程质保金内扣除。七、人力资源及劳务管理（一）人力资源管理1、乙方必须依法与每名进场的工人签定劳动合同并购买社会保险，负责向甲方提供施工人员花名册、特殊工程人员花名册及特殊工程操作证、上岗证等资格证明材料，否则，甲方有权顺延支付工程款。乙方非法用工的，除按

14、每例 元向甲方支付违约金外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。2、乙方必须为全部施工人员足额办理工伤意外保险，并在开工1个月内将保单原件送至甲方归档。若乙方未在约定期限内办理该项保险或未将保单原件送到甲方归档，甲方有权委托他人办理，其费用由乙方双倍承担。甲方办理保险的，并不免除乙方对施工人员安全事故的赔偿责任；无论该安全事故的责任主体是哪方，乙方均应在向受害方赔偿后再与相关责任主体进行事故责任界定。3、乙方在承包合同签定 日内组建完成项目施工班子，并制项目管理人员一览表附项目施工班子所有人员亲笔签名的身份证复印件和相应职业资格证书，报甲方工程部备案（管理人员、技术人员、特殊工种等必须持证上岗）

15、。若施工途中，乙方项目部管理人员有增加、减少或更换应及时书面上报甲方工程部批准。4、乙方未按甲方规定配备管理人员或聘用的管理人员不称职的，甲方有权要求乙方限期配备或撤换，否则，甲方直接派驻相应管理人员，其工资和其它费用由乙方承担。（二）劳务管理 1、乙方应保证按月足额支付全部施工人员工资，并每月向甲方财务部报当月工资支付表（含有当事人签字）备案，如资料不齐、不实，甲方拒绝支付。2、甲方有权责令不满足施工条件的乙方人员退场。乙方必须保证人员稳定，更换现场负责人需经过甲方书面同意。3、乙方应按月向甲方报送施工人员工资支付明细表（有施工人员签名）、施工人员考勤表（表格统一由甲方制定）备案，甲方有权对

16、工资细目及总额进行审定。4、乙方应建立施工人员工资发放台账，并在开户银行凭身份证给每一个施工人员办一张工资卡，一人一卡，由银行按月直接将工资打入施工人员工资卡中。八、违约责任（一）本工程出现重大质量事故（指损失额在10000元以上或社会影响较大的质量事故），乙方除按甲方与建设方签定的本工程合同及其补充协议约定承担违约责任并按相关法律文件规定承担政府部门处罚外，甲方并有权解除本合同，乙方自愿放弃停工前所完成的工程量以及其余款项（含保证金）不作结算，作为乙方应承担的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。（二）本工程出现安全事故，除按本合同第五条约定处理外，乙方自愿放弃停工前所完成的工程量以及其余

17、款项（含保证金）不作结算，作为乙方应承担的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失；属重大安全责任事故的，甲方还有权解除本合同。（三）在施工过程中，乙方未按有关要求对文明施工、工程质量等进行有效的管理，受到有关政府职能部门的经济处罚或被媒体进行曝光，给甲方和建设方造成负面影响的，除承担政府职能部门的经济处罚外，乙方还应向甲方支付50000元/次的违约金，并按甲方要求免费整改至合格，且工期不予顺延。（四）乙方逾期竣工的，每逾期1日，应向甲方支付违约金 元，逾期达15日，甲方有权解除本合同，要求乙方限期清退出场，乙方自愿放弃退场前所完成的工程量及其余款项（含保证金）不作结算，作为乙方应承担的违约金，

18、并承担由此给甲方造成的一切损失。乙方逾期退场的，视为乙方放弃对施工现场内一切动产、不动产的所有权，甲方有权自行处理且不承担任何责任。（五）甲乙双方严格按照本合同约定的内容全面履行责任和义务，除本合同另有约定外，任何一方违约，造成的经济责任及法律后果由违约方承担（按损失金额的两倍作为违约金支付给守约方）。九、其它约定 1、甲方有权对工程质量、文明施工、进度、安全等进行随时抽查，对检查出的不符合相关法津、法规、标准、规范及甲方管理制度规定的行为，甲方有权下发整改通知书，乙方必须按规定限期整改，整改不合格或未按时完成整改的，乙方除接受甲方按相关制度进行的处罚外，甲方有权直接组织整改，费用由乙方承担；

19、整改两次仍不合格的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照本合同第八条第（四）款清退出场和承担违约责任。2、乙方不得将本合同取得的工程施工任务转包或分包，否则甲方有权立即解除本合同，并不予退还保证金，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。3、本工程发生的诉讼及经济纠纷、伤亡纠纷等由乙方负责处理并承担经济法律责任，若乙方怠于处理给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方损失，且甲方通知乙方后，有权直接处理，处理结果和相应费用全部由乙方承担。甲方被追偿的，乙方应足额支付由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、交通费等）4、乙方承诺：保证按照甲方与建设方所订立的施工承包合同及其补

20、充协议全面履行职责，认真完成甲方与建设方所订立的施工承包合同及其补充协议的各项合同目标。不得以任何借口（包括工程单价、材料、人员、场地、机械、自然条件等因素或亏损）为由，反悔或中途停工。如果乙方要求停工或非正常原因中途停工时，乙方保证在接到甲方通知三天内，无条件全面撤出现场，由甲方另行组织施工队伍进场继续施工，乙方自愿放弃停工前所完成的工程量，不作结算，乙方不得提出任何异议。如因乙方违约由此造成的一切经济损失由乙方无条件全部承担。5、乙方承诺：（1）乙方以其全部财产对本工程的质量终身承担无限责任，乙方就本合同完成的工程，对业主承担质量责任，甲方先行承担的，有权向乙方追偿。（2）在合同履行过程中

21、，不论在任何情况下，乙方及乙方所属人员及亲属等，均不得为任何形式的围攻、上访、闹事等严重影响甲方生产经营秩序和形象的行为，一旦发生，甲方有权立即解除本合同，不予支付工程款和不予退还保证金。6、乙方法定代表人承诺：乙方法定代表人以其本人全部财产对本合同义务承担连带责任。7、合同履行期间，甲方向乙方发出的书面通知书、意见、批示等，与本合同同具法律效力，乙方应当履行，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。十、争议处理及未尽事宜1、本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，对协商达成一致的内容，另行签定的补充协议。协商不成时，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。2、本合同及其补充协议的规定如发生冲突时，

22、以甲乙双方最新达成的协议规定为准。3、本合同一式 份，甲方执 份、乙方执 份，具有同等法律效力，经甲方授权代表、乙方法定代表人签字、加盖甲乙双方公章后即生效。4、甲方的通讯地址： 邮编： 联系人： 联系手机： 座机： 乙方的通讯地址： 邮编： 联系人： 联系手机： 座机：注：乙方的通讯地址应系注册地址以外的有效通讯地址。双方通讯地址和联系方式如有变动，应在及时通知对方，否则，一方按原通讯地址发出的通知和文书，从发出之日起，本市的三日之内，本市以外本省内的七日之内，本省外国内的十日之内即视为送达对方。附件：1、乙方盖有鲜章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、劳务资质证书复印件；2、乙方法定代表人身份证复印件、甲乙双方联系人亲笔签名的身份证复印件；3、承包工程量清单单价；4、甲方工程项目管理办法；5、 月工程进度报表(报工程部)；6、 月工程产值报表(报财务部)；7、 月工程进度计划表；8、 项目合同付款审批表9、劳动合同及社会保险购买证明；10、施工人员花名册、特殊工程人员花名册及特殊工程操作证、上岗证；11、施工人员工资支付明细表（有施工人员签名）、施工人员考勤表；12、项目管理人员一览表甲方：（盖章） 乙方：（盖章）授权代表：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话：二一三年 月 日 二一三年 月 日