注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》模拟考试C卷 附解析.docx

1、注册二级建造师市政公用工程管理与实务模拟考试C卷 附解析2019年注册二级建造师市政公用工程管理与实务模拟考试C卷 (附解析)考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为120分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、沉入土中的桩，将使桩周附近（）倍桩径范围内的土受到很大的重塑作用，因此在黏土中沉桩时，当桩距较小时，更应注意沉桩顺序。A12 B23 C34 D35

2、2、根据建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)，支护结构水平位移为应测项目的基坑侧壁安全等级为（）。A一级B二级C三级D所有等级3、（）燃气必须通过调压站才能送人中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工厂企业。A低压 B中压 C次高压 D高压4、下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（ ）。A.刚架桥B.悬索桥C.拱式桥D.梁式桥5、关于钻孔灌注桩垂直度控制技术措施的说法，错误的是（ ）。A.施工场地应平整压实B.钻机钻杆应保持竖直C.钻头翼板大小应保持一致D.在软硬土层交界面应高速钻进6、某路基压实施工时，产生“弹簧”现象，宜采用的处理措施是（ ）。A增大

3、压实机具功率 B适量洒水C掺生石灰翻拌后压实 D降低压路机碾压速度7、项目管理级的进度报告是报给（），它是以（）说明进度计划执行情况的报告。A项目经理、企业经理或业务部门以及建设单位(业主)，整个施工项目为对象B项目经理及企业业务部门，整个施工项目为对象C项目经理及企业业务部门，单位工程或项目分区为对象D项目管理者及各业务部门，重点部位或重点问题为对象8、现行城市道路设计规范规定，以（ ）天龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。A.3 B.7 C.14 D.289、排水泵站溢流井的设置，必须取得当地（ ）的同意。A卫生主管部门 B规划主管部门 C环保主管部门 D市政主管部门10、敷设于

4、桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行（）无损探伤。A50 B60 C80 D10011、有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日（ ）进行。A平均气温下 B最低气温时 C气温最高时 D任何时候12、城市道路沥青混合料路面抗滑表层还应检查（）。A构造深度、摩擦系数摆值 B构造深度、摩擦系数C构造深度 D摩擦系数摆值13、施工中应选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免（ ），浪费能源。A.大功率施工机械设备低负载短时间运行B.大功率施工机械设备满负载短时间运行C.大功率施工机械设备低负载长时间运行D.大功率施工机械设备满负载长时间运行14、下列建筑道路中

5、必须设置中间分隔带的是（ ）。A.双向快速路B.三向上下路C.单向次干路D.单向支路15、按所处的地位分，（）属于从热源至热力站的供回水管网。A一级管网B二级管网C供水管网D回水管网16、影响道路基层水泥稳定土强度的主要因素有（ ）。A土质 B水泥成分和剂量C含水量 D施工工艺17、对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是（ ）。A.水泥土搅拌法B.压密注浆法C.换填材料加固法D.格栅式加固法18、沉井施工铺垫木时，以n表示垫木根数，以Q表示第一节沉井重量，L和b表示垫木的长和宽，表示基底土容许承压力，则垫木根数计算公式为（ ）。A.n=2Q（L6Q)B.n=QLbC.n=Q

6、2LbD.n=Q3Lb19、水泥混凝土路面设胀缝施工时，不设置（ ）。A模板 B传力杆 C（胀、提）缝板 D预应力筋20、矩形现浇钢筋混凝土清水池包括整体现浇设缝钢筋混凝土清水池及（ ）。A部分预制安装清水池 B预制安装清水池C不设缝清水池 D设缝清水池 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、下列设备中，应用于城镇燃气管网的有（ ）。A、排潮管B、放散管C、补偿器D、除污器E、排水器2、进度执行情况综合描述的主要内容是：（）。A报告的起止期 B晴雨天数统计C报告计划期内现场的主要大事记 D施工计划的原定目标及实际完成情况E收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况3、

7、关于水泥稳定土，以下说法不正确的是（ ）。A.水泥剂量一般不宜超过B.压实厚度超过200mm时，可选用1215t三轮压路机C.可以采用薄层贴补、厚层切削办法找平D.应在混合料处于最佳含水量+（12）%时进行碾压E.无论厂拌还是路拌，均应严格控制从加水拌合到碾压终了的延迟时间4、排水泵站常选用（）。A.轴流泵B.混流泵C.排水泵D.离心泵E.潜水泵5、关于地下连续墙围护结构的说法，正确的有( )。A.刚度大、强度大B.适用于所有地层C.隔水性好D.导墙结构对地基无特殊要求E.可兼作为主体结构的一部分6、当管道内燃气输送压力不同时，对管道的（ ）也不同。A.试验方法B.材质要求C.安装质量要求D.

8、检验标准E.运行管理要求7、路基施工包括挖土、填土、松土、运土、（）、修整、压实等工序。A松土 B且装土 C卸土 D换土 E压实8、石灰稳定土的特性有（ ）。A.稳定性较好B.干缩变形较小C.温缩变形较小D.一定的抗弯强度E.较高的抗压强度9、按照地铁设计规范GB 50157-2013，地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有（ ）。A以截为主 B刚柔结合 C多道设防 D因地制宜E综合治理10、按照地铁设计规范GB 501572013，地下铁道隧道工程防水设计应遵循的原则有（ ）。A.以截为主B.刚柔结合C.多道设防D.因地制宜E.综合治理 三、案列分析题（共4题，每题20分）1、某建设单位与A

9、市政工程公司（简称A公司)签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司)，并提取了5的管理费。A公司与B公司签订的分包合同中约定：出现争议后通过仲裁解决。B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5作为补偿。B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可

10、证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题?2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?3.法院是否应当受理B公司的诉讼?为什么?4.该分包合同是否有效?请说明法律依据。5.该分包合同是否应当继续履行?针对已完成工作量应当如何结算?6.发生事故后，B公司是否应该支付合同总价的0.5作为补偿?说明理由。2、某公司承建城市桥区泵站调蓄工程，其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级C3

11、5，池内平面尺寸为62.0m17.3m，筏板基础。场地地下水类型为潜水，埋深6.6m。设计基坑长63.8m，宽19.1m，深12.6m，围护结构采用800mm钻孔灌注桩排桩+2道609mm钢支撑，桩问挂网喷射C20混凝土，桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度700mm止水帷幕，如下图所示。调蓄池结构与基坑围护断面图（单位：结构尺寸：mm，高程：m)施工过程中，基坑土方开挖至深度8m处，侧壁出现渗漏，并夹带泥沙；迫于工期压力，项目部继续开挖施工；同时安排专人巡视现场，加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。按照规定，项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案，拟在基坑单侧设置泵车

12、浇筑调蓄池结构混凝土。问题：1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布荷载q（kNm2)，（混凝土容重=25kNm3)；根据计算结果，判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证，说明理由。2.计算止水帷幕在地下水中的高度。3.指出基坑侧壁渗漏后，项目部继续开挖施工存在的风险。4.指出基坑施工过程中风险最大的时段，并简述稳定坑底应采取的措施。5.写出上图中细部构造A的名称，并说明其留置位置的有关规定和施工要求。6.根据本工程特点，试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。3、某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约

13、定分部分项工程量增加（减少)幅度在15以内时执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的0.9倍计算；工程量减幅大于15时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20d，施工单位提出工期和费用索赔。事件三：工

14、程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如表1-1所示：工程量变化情况表 表1-1问题：1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数?2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。3.事件二中，施工单位的索赔是否成立?说明理由。4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。4、某公司总承包一项市政工程，项目部编制了施工组织设计，并下发给道路分包单位。在现场管理中采取了以下措施：（1)施工总平面设计对仓库位置、构件堆场、大型机械停放场、施工便道及进出口、临时设施进行了布置；（2)在现场门口设置了工程概况牌，公示了下列内容：工程性质、用途、承包单位、监理单位名称；

15、（3)为了保证行人及车辆交通安全，在施工现场围挡门口设置了施工标志。竣工验收过程中，发现分包单位在撤离现场后留有大量建筑垃圾，建设单位要求总包单位清理干净，否则不予验收。问题：1.分包和总包单位施工组织设计间的关系是什么?2.施工总平面设计中还缺少哪些主要内容?3.工程概况公示牌还应补充哪些内容?4.只在现场围挡门口设置施工标志不能保证安全，还应在哪些地点设置?5.建设单位要求总包单位清理建筑垃圾是合理的，为什么?解除总包单位管理责任的条件是什么?试题答案一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、D2、A3、D4、C5、D6、C7、C8、D【解析】以28天龄期的水泥混凝土弯

16、拉强度控制面层混凝土的强度。9、A10、D11、C12、A13、正确答案：C14、【参考答案】A15、A16、ABCD17、【答案】C18、B19、D20、A二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、BCE2、A、 B、 C、 D3、正确答案：A,B,C4、正确答案：A,B,D,E5、【答案】ABCE6、BCDE7、B、 C8、ADE9、BCDE10、BCDE三、案列分析题（共4题，每题20分）1、【参考答案】1.A公司在安全管理上的问题：未认真审核B公司安全生产许可证；制止B公司违规操作不力（未采取有效措施制止B公司施工)；B公司在安全管理上的问题：安全生产许可证过期；不

17、听A公司人员劝阻（不服从A公司管理)。2.遇软土层时，开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑（开挖深度不可超过1m)。3.法院不应当受理B公司的诉讼，因为合同已经约定由仲裁解决。4.无效。根据建筑法，该工程属于非法转包。按照合同法的规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。5.该分包合同不应当继续履行。A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5作为补偿，因为该合同属于无效合同。2、【参考答案】1.（1)调蓄池顶板模板承受结构自重分布荷载：q=250.6=15kNm2。（2)模板支架安全专项施工方案需要组织专家论证。理由：由计算

18、结果可知，调蓄池顶板模板承受的总分布荷载q15kNm2，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。2.止水帷幕在地下水中的高度为：17.55-6.60=10.95m，或止水帷幕在地下水中的高度为：19.90-14.90+1.0+4.95=10.95m3.基坑侧壁渗漏后，项目部继续开挖施工可能存在的风险：造成围护结构后背土体流失，导致地面或周边构筑物沉降过大（或超标)，产生基坑倾覆（坍塌或失稳)。4.基坑施工过程中风险最大时段为土方开挖到坑底至混凝土浇筑前。坑底稳定措施：坑内降水；坑底土体加固；适时（或及时)施作底板结构；对基坑的支撑结构采取加强加固措施，如底部增加钢支撑等。5.构造A的名称为

19、施工缝（或工作缝)。构造A留置位置的相关规定：施工缝应留在结构底板顶面不小于500mm处（或腋角上面不小于200mm处)。构造A的施工要求：施工缝内应安设止水带；侧墙浇筑前，施工缝的衔接部位应凿毛、清理干净。6.调蓄池混凝土浇筑工艺的技术要求：混凝土浇筑应合理分层交圈、连续浇筑（或一次性浇筑)，一次浇筑量应适应各施工环节的实际能力；混凝土运输、浇筑和间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，底层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑；混凝土应振捣密实；浇筑过程中设专人维护支架。3、【参考答案】1.确定路基预沉量值、确定压实遍数、路基范围内每层的虚铺厚度。2.错误之处：先高后低、先快后慢、由路基中心向边缘

20、碾压。应改为：先低后高、先慢后快、由路基边缘向中心碾压。3.成立。工期延误由建设单位引起（非施工单位原因，非承包商原因）。4.借土回填费用：25000（1+15)=28750m3；30000-28750=1250m3；2875021+1250210.9=627375元。抛石挤淤费用：16000（1-15)=13600m312800m3；12800761.1=1070080元。4、【参考答案】1.分包单位应在总包单位的总体部署下（符合满足总包施工组织设计要求下)，负责编制分包工程的施工组织设计，组织施工。2.料场、消防设施、加工场地、水电管线、周转用地。3.还应包含：发包人（建设单位、业主)、设计人（设计单位)、施工起（开工)止（竣工)日期（时间)。4.在人行、车辆通行的地方施工，应设置施工标志。5.因为总包单位对工程负全责（管理责任)。总包单位解除施工现场全部管理责任的条件是：竣工验收合格、移交手续办理结束。