建筑外装饰工程承包合同doc.docx

1、建筑外装饰工程承包合同doc 副本建筑外装饰工程承包合同发包人：A公司 承包人：B公司 建筑外装饰工程承包合同发包人（以下称甲方）：A公司 承包人（以下称乙方）：B公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程外装饰工程承包事项协商一致，订立本合同。第1条 工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围及内容： 详见附件1：材料配置一览表1.4 承包方式：乙方承担设计、材料采购、加工制造、安装施工。1.5合同工期总日历天数 天。 开工日期：具备进场条件，乙方施工人员正式进驻施工现场的具体日期：本合

2、同工程暂定于 年 月 日开工。竣工日期（乙方向甲方送交竣工验收报告的日期）：本合同工程暂定于 年 月 日竣工。1.6质量标准: 优良 1.7合同价款:本合同承包的价款总额暂定金额(大写): (人民币)。￥ 元。其中产品价款 元，劳务价款 元。此价格及总额对应附件2的风格和数量。第2条 合同文件组成及优先解释顺序2.1 在合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或 文件。2.2 本合同中的条款。2.3 甲方或乙方授权各自有关人员的法定代表人委托书。2.4 投标书及其附件。2.5 经甲方或监理工程师确认的本合同工程的有关图纸及技术文件。 2.6 甲方提供的建筑施工图、结构图及其它有关技术

3、文件、技术要 求。2.7 国家现行的有关标准、规范及工程所在地的地方法规。2.8甲方提供的建筑施工图、结构图及其它有关技术文件、技术要求。2.9国家现行的有关标准、规范及工程所在地的地方法规。第3条 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。3.2 本合同文件适用国家现行的法律和行政法规：中华人民共 和国合同法、中华人民共和国建筑法。3.3 适用的标准及规范：中华人民共和国建筑工业行业标准建筑幕墙和中华人民共和国行业标准玻璃幕墙工程技术规范，平开铝合金窗。第4条 图纸4.1 甲方向乙方免费提供建筑施工图纸和建筑结构图纸各壹套，提 供图纸的日期定为合同签定后

4、内 。4.2 乙方未经甲方同意，不得将甲方提供的图纸转给第三方。工程 结束后作为乙方存档资料。4.3 乙方在本合同签订后15天之内向甲方提供本合同工程施工分 格图和主要节点图壹套，供甲方审定使用。4.4 乙方在本合同工程竣工验收前向甲方提供全套竣工图纸叁套。4.5甲方不得将乙方提供的图约和技术文件（包括投标资料）转借或转让给第三方，不得重复使用。4.6甲乙双方任何一方超出以上约定需要增加图纸套数时，由需要方自行承担费用。4.7 由于违背双方对图纸及技术文件的保密约定而将对方图纸或技术文件泄露给第三方时，应由违约方承担责任，赔偿由此给对方造成的经济损失。第5条 甲方代表5.1 甲方派驻的代表：

5、姓名： ，职务： 。 职权：代表甲方行使本合同中约定的权力，履行本合同约定 的义务。5.2 监理单位及委派的工程师： 监理单位名称： 。 监理工程师姓名： ，职务： 。 甲方委托的职权： 。 需要取得甲方批准才能行使的职权： 。5.3 甲方如果更换代表或更换监理工程师时，应在3日内以书面形 式通告乙方。第6条 乙方代表6.1 乙方委派负责本工程的项目经理为乙方的派驻工地代表。 姓名： ，职务：项目经理。 职权：按照甲乙双方确认的施工方案组织施工，代表乙方与 甲方协商解决施工过程中出现的问题，签收甲方发送 的文件。6.2 乙方如果需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意

6、。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。6.3 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。第7条 甲方工作职责7.1 组织有关人员对乙方提供的图纸和技术文件、施工组织设计（即施工方案）进行审定确认。若发生审图费用则由甲方承担。此项工作应在接到乙方有关材料后七日内完成，逾期不予确认，应以书面形式提出修正意见，否则视为已被甲方确认。7.2 协助乙方办理进场施工许可证，免收乙方在施工过程中的土建配合费及总包管理费，负责施工过程中乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作。7.3免费提供满足乙方现场施工所必需的用水、用电设施，其中用 电设施应保证每两层楼有一处二级电源闸箱。7.4

7、免费向乙方提供现场施工所需的库房、办公室、工人休息室和 垂直运输服务及符合安全施工要求的脚手架。7.5 以书面形式提供乙方施工所需的轴线、水平线、标高线，调整影响乙方施工的土建结构超差部位。7.6 在工程未交付甲方之前，由于其他施工单位原因给乙方造成半成品、成品的损坏，由甲方负责追究责任单位对乙方的经济赔偿。7.7 施工过程中工程某些部位需要特殊保护时，由甲方承担该部 分的保护费用。7.8 施工现场与城乡公共道路的通道、施工场地内的主要道路应保 证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。7.9 甲方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，导致工期 延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的有关损失，顺

8、延 延误的工期。第8条 乙方工作职责8.1 在乙方设计资质等级和业务范围允许的范围内，按甲方提供的建筑施工图、建筑结构图和技术要求，由乙方进行本合同工程的二次设计。8.2 按甲方要求的时间，向甲方提供本合同工程的施工进度计划和 进度报告。8.3 负责未交付甲方之前的半成品和成品的保护工作，费用由乙方承担（特殊保护部位除外）。但甲方提前使用后发生损坏的修复费用或由于甲方原因导致工程交付时间延期造成的增加的成品保护费由甲方承担。8.4 保证施工场地清洁和施工噪音符合环境管理的有关规定，竣工前清理现场并作好本合同工程内外的清洁工作。承担因乙方自身原因违反有关环境管理规定造成的损失和罚款。8.5 遵守

9、甲方及土建总包单位对工程施工现场的有关规定。8.6 乙方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，由乙方承担 由此造成的损失，工期不予顺延。第9条 施工组织设计和工期9.1 乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间定为： 。9.2 甲方代表（或监理工程师）在接到乙方提供的施工组织设计（施 工方案）和进度计划后，在七日内予以确认或提出修改意见， 逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。9.3 乙方必须按甲方代表或监理工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方代表和监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与被确认的进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，经甲方代表或监理

10、工程师确认后执行。9.4 由于乙方原因需要延期开工时，应当不迟于本合同约定的开工日期前7天以书面形式向甲方提出延期开工的申请报告，甲方在2日内给予书面形式答复，逾期不答复则视为甲方已同意，工期相应顺延。若甲方不同意乙方的延期开工要求，则工期不予顺延。9.5 因甲方原因不能按本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方推迟开工日期。给乙方造成损失时，由甲方承担，并且相应顺延工期。9.6 甲方代表有权在必要时要求乙方暂停施工，并在2日内提出书面处理意见，乙方实施甲方的处理意见后可以书面形式提出复工要求，甲方应在2日内给予答复。甲方未能在2日内提出处理意见，或收到乙方的复工要求后2日内未予答复

11、，乙方可自行复工。由责任方承担停工所造成的经济损失。因甲方原因造成停工的，工期顺延；因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。9.7 因以下原因造成工期延误，经甲方代表（或监理工程师）确认 后，工期相应顺延： 甲方未能按本合同约定的时间提供图纸。 施工现场不具备乙方施工条件，使乙方施工无法进行。 甲方未能按本合同约定的时间足额支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 甲方或监理工程师未能按本合同约定正确提供所需指令、批准等，致使工程不能正常进行。 工程量变化超过总量的5%或非乙方原因的设计变更。 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时。 甲方发包的其它工程项目影响乙方正常施工（包括乙

12、方接手前其他单位施工的预埋件不符合要求）。 因不可抗力造成停工累计超过8小时。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风力超过六级或地震超过六级等自然灾害。 室外气温低于零上5，持续时间超过七天以上。在履行本合同过程中甲方代表或监理工程师同意工期顺延的其他情况。 9.8 在以上条款中所述的工期延误情况发生后14天内，乙方就延误工期和发生的费用以书面形式向甲方代表提出报告。甲方代表接到报告后14天内予以书面确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。9.9 施工中甲方如需提前竣工，甲乙双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为本合同文件的组成部分。提

13、前竣工所需增加的全部费用均由甲方承担。 第10条 质量与检验10.1 工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准和工 程当地地方质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争 议时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因 此造成的损失，由责任方承担。10.2 甲方或监理工程师可以随时对乙方施工的工程进行检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。但检查检验工作不应 影响乙方施工的正常进行，抽检比例1，相应的做破坏性试验。10.3 工程质量未达到本合同约定的标准，乙方应按甲方或监理工 程师的书面要求整改，直到符合约定标准。由于乙方原因达 不到约定标准，整改费用由乙方承担；非乙方原因达不到约

14、 定标准，整改费用由甲方承担。10.4 甲乙双方约定的中间验收部位为：钢副框的安装、窗框连接固定、窗框对角线垂直度、铝合金框架。10.5 工程达到中间验收部位，乙方进行自检，并在中间验收前2 日以书面形式通知甲方代表或监理工程师验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可继 续施工。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后 重新验收。10.6 甲方代表和监理工程师未能按时进行验收，或验收合格后2 日内甲方代表和监理工程师不在验收记录上签字，视为验收 已经合格，乙方可继续施工。 第11条 安全施工11.1 乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定，接受行业 安全检查人

15、员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力 造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。11.2 乙方必须制定严格的高空作业、防火、用电制度，并设专人 负责监督执行。11.3 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原 因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。11.4 甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处 理。 第12条 合同价款与支付12.1 本合同总价款采用综合单价包死，总价按实际工程量计算方式确定，以土建施工洞口尺寸作为计算基准。12.2 任何一方不得擅自改变合同价款。但是有下列情况发生时， 甲乙双方协商一致后，合同价款允许按实际情况调整。 实际工程量

16、与本合同暂定的工程量不符，总价款按实际工 程量计算。 设计变更或工程洽商中涉及到工程价款的变化。 由于甲方未按本合同约定的时间支付工程款项，导致的主要材料价格上涨。 12.3 乙方应当在以上情况发生后7日内，将调整原因、金额以书 面报告形式提交甲方代表，经甲方代表确认后作为追加合同 价款，与工程款同期支付。甲方代表收到乙方报告后14日内 不予书面确认也不提出书面修改意见，则视为已经同意该项 调整。12.4 工程款（包括预付款和进度款）的支付。本合同工程实行工 程预付款和工程进度款相结合的方式分阶段支付工程款，具体支付的时间和数额如下： 本合同签订后 10 日内，支付本合同价款的 %的工程预付款

17、。 钢副框进场开始安装支付本合同价款的 %的工程进度款。 窗框开始进场安装，支付本合同价款的 %的工程进度款。窗扇开始进场安装，支付本合同价款的 %的工程进度款。(5) 工程安装完成经甲方监理验收合格后，扣留本合同价款的 %作为质保金，其余款项十日内付清，保修期满十天内付清保修款。 12.5 甲方超过约定的时间不支付工程款，乙方可向甲方发出要求 付款的书面通知，若甲方仍不能按要求付款，可与乙方协商 签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。12.6 甲方不按本合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协 议，导致施工无法进行，乙方可停止施工，甲方承担由此给 乙方造成的经济损失，工期相应顺延。 第

18、13条 材料的选用及采购方式13.1 本合同工程门窗、幕墙铝型材采用国产优质银白氧化铝型材,生产厂家为 ；门窗玻璃选用优质浮法白玻，玻璃厚度为5mm和6mm钢化玻璃；幕墙玻璃选用6+9A+5中空玻璃,其外片为国产钢化蓝灰镀膜玻璃;地弹门玻璃选用12mm钢化玻璃;地弹簧、门夹和锁夹采用德国盖泽产品;门窗开启附件选用国产优质开启附件;屋顶装饰板采用国产优质3mm铝单板。13.2 本工程材料采购由乙方 负责（以下称采购方）。 采购方对其购买的材料质量负责，并负责按时运到乙方指定 的地点，具体的时间及地点在乙方的施工方案中明确。13.3 在材料使用之前，乙方负责对材料进行检验，必要时进行相 应的试验，

19、不合格的不得使用，由采购方承担检验和试验费 用，并负责更换或重新采购，由此造成的损失由采购方负责。13.4 甲方代表或监理工程师发现乙方采购并使用不合格材料时， 应要求乙方负责更换，并由乙方承担发生的费用，由此延误 的工期不予顺延。 第14条 竣工验收与结算、保修14.1 乙方承包的工程具备验收条件，由乙方按国家和工程当地的 地方工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验 收报告。14.2 甲方收到竣工验收报告后21天内组织有关单位验收，并在验 收后14天内给予认可或以书面形式提出修改意见。乙方按要 求修改，并承担由于自身原因造成的修改费用。14.3 甲方收到乙方送交的竣工验收报告后21

20、天内不组织验收，或 验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可 （即已通过竣工验收）。14.4 甲方收到乙方竣工验收报告后21天内不组织验收，从第22 天起由甲方承担工程保管及一切意外责任。14.5 由于土建施工单位的施工电梯或塔吊不能及时拆除，影响乙 方承包的工程在施工电梯或塔吊的部位不能按时竣工时，该部位按甩项处理，不影响乙方承包的工程总体竣工验收和结算工作正常进行。对于甩项部分，甲乙双方另行签订甩项部位施工、竣工协议，明确双方责任及工程款的支付方式。14.6 工程竣工验收报告经甲方认可后21天内，乙方向甲方递交竣 工结算报告及完整的结算资料。14.7 甲方收到乙方递交的竣工结

21、算报告及结算资料后28天内进行 核实，给予确认或者提出修改意见。逾期不予确认或者不提 出修改意见可视为竣工结算报告已被甲方确认。14.8 乙方承包的工程在甲乙双方办理工程竣工验收手续后即进入 工程保修期,保修期为 壹 年。14.9 在工程保修期内，无论何种原因乙方承包的工程出现损坏 时，均由乙方负责维修。属于乙方产品质量原因的，由乙方 承担全部费用；非乙方产品质量原因的，由甲方承担维修的 成本费用。 第15条 违约、索赔和争议15.1 由于甲方不能按合同约定履行自己的义务，或甲方代表发出 错误指令，由甲方承担因此给乙方造成的经济损失，顺延因 此延误的工期。15.2 在考虑了本合同约定的工期顺延

22、情况后，乙方仍然不能按期 竣工时，每延误一天由乙方承担本合同价款万分之一的罚金， 最多不超过总价款的1%。15.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承 担上述违约责任后仍应继续履行合同。15.4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔 事件发生时的有效证据。在索赔事件发生后28天内，向对方 提交索赔报告及有关资料。15.5 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以通过友好协商或者要 求有关主管部门调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调 解不成时，向 起诉。15.6 发生争议后，除非甲乙双方协议停止施工或法院要求停止施 工以外，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好

23、已 完成的工程。 第16条 工程分包、不可抗力、保险、合同解除16.1 非经甲方同意，乙方不得将承包的工程进行任何分包。16.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法 分别承担： 工程本身的损害、因工程损害导致的第三人人员伤亡和 财产损失以及运至施工现场待施工的材料、半成品的损 害，由甲方承担。 甲乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。 乙方施工机械设备损坏及停工损失，由乙方承担。 停工期间施工现场的管理及保卫工作由甲方负责并承担所 发生的费用。 工程所需清理、修复费用，由甲方承担。 延误的工期相应顺延。16.3 工程开工前，由甲方为本建设工程办理财产保险，并为施工 场

24、地内自有人员及第三人人员办理意外伤害保险，支付保险 费用。16.4 乙方为施工现场内从事危险作业的乙方施工人员办理意外伤 害保险，并支付保险费用。16.5 有下列情况之一的，甲方与乙方可以解除合同： 因不可抗力致使本合同无法履行。 因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使 本合同无法履行。16.6 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料的移交工 作，甲方按合同约定支付已完工的工程价款。已经订货的材 料由订货方负责退货，所发生的费用和损失由造成合同解除 的责任方承担。16.7 合同解除后，不影响甲乙双方在本合同中约定的有关结算条 款的法律效力。 第17条 其他约定17.1 本合同

25、在双方法人代表（或其委托人代理人）签字并且加盖 甲乙双方单位公章（或合同专用章）后生效。除有关工程保 修和质量保证条款外，本合同在双方结算后甲方支付完毕结 算价款后即告终止。工程保修和质量保证条款分别于保修期 满和质量保证期满后终止。17.2 本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存壹份。 经甲乙双方同意，本合同副本 8 份，其中甲方持有4 份，乙方持有 4 份。17.3 本合同附件说明。附件1：承包人承揽工程项目一览表。17.4 在合同执行过程中，根据工程实际情况，经双方协商一致可 另行签订补充协议作为本合同的合同文件组成部分。17.5 本合同签订的时间： 年 月 日 本合同签订的地点： 。甲方（公章）：法 定 地 址： ，邮 编：法定代表人 ： ，委托代理人：电 话： ，传 真：开 户 银 行： ，帐 号：乙方（公章）：法 定 地 址： 邮 编：法定代表人 ： ，委托代理人：电 话： ，传 真：开 户 银 行： ，帐 号：