光伏电站合同范本.docx

1、光伏电站合同范本 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载光伏电站合同范本 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。篇一：合同文本（光伏电站）合同文本项目名称：项目地点：静态造价：设计单位（或施工单位，以下简称甲方） ：本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位（或业主，以下简称乙方） ：经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的 合同法 要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双 方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方

2、共同履行。第一条甲乙双方责任一、 根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容虽，确定其项 目方案。二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共 区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自 然人需要提供个人身份证明和房产证明。三、 甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案， 到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴 （国家发改委20XX文件，分布式光伏电站度电补贴元 ）。四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒 乙方对其电站日常注意事项。甲方提供 5年不包扩设备异常损坏的售 后服务。五、 乙方可以自行管理分布

3、式光伏电站，也可以有偿 委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备 案。第二条项目工期本项目自 年 月 日开始施工，至 年月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并。如因天气等原 因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条 项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目 静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票， 需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的 6%增值 税发票为项目静态投资额的 17%第四条项目质

4、H甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际 A类标准，光伏电池组件寿命可达 25年，其效率衰减仅为 项目质虽 达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设 备在保质期内发生质虽问题由甲方全权负责。第五条项目容虽方式及合同价格一、 项目容虽：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安 装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容虽为 Wp其项目形式为（方框内打“V选择）：1、 发电自发自用口2、 发电自发自用余电上口3、 发电全部上二、 乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为： 万 元。大写为： 万仟佰元角分。不包括电业管 理部门发生的一切费用。第六条付款方式

5、和付款时限一、付款方式（方框内打“V选择）：1、现金口2、 支票口3、 汇款口二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的 10%余款。第七条 供电管理部门办理相关并备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的 100%如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数虽本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发

6、改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：法定（或委托）代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路 2号 开户银行:账号：联系电话乙方（盖章）：法定（或委托）代表人： 单位地址：开户银行：账号：联系电话：合同签订地点：合同签订时间：年 月曰篇二：光伏电站项B合作开发协议书光伏电站项目合作开发协议书 1甲方：乙方：新能源投资有限公司为充分开发利用 区域丰富的太阳能资源，强化绿色低 碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济结 构优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，有限 公司（以下简称甲方）利用自身在本区域的优势，引进 （北 京）新能源投资有限公司

7、（以下简称乙方）建设太阳能光伏 并发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在 自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：一、主要内容（一） 项目投资主体：新能源投资有限公司（二） 项目建设内容：拟建装机容虽为 MW的太阳能光伏并电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容虽。（三） 项目拟建地点：（适合地面电站建设的场地）。（四） 项目占地：（五） 项目计划总投资： 亿元人民币。（六） 建设工期： 个月。二、双方责任和义务（一）甲方责任和义务1.甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并 采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地 合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。2

8、.甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关 手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设 中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。3.甲方协调其他土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用 地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设 工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保 障乙方项目所用土地的整体合规性。4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密5.甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有 关优惠政策。6.甲方协助乙方实现项目地通水

9、、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、 地质、地形图等相关基础材料7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙 方进行融资和申报政策补贴。（二）乙方责任和义务1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有 与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。2.乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商 注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税 局。3.在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期 有关于续，直至完成项目核准及电接入手续。4.在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申 请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家 优惠电价补贴。5.乙方必须

10、依法依规建设和生产经营，按要求认真填报 投资报表和项目生产经营情况。6.乙方设立项目公司时，同意甲方作为该光伏项目的投资方参股项目公司，股权比例不得高于 30%7.乙方承诺在该项目具备开工建设条件后，按照国家和 行业规定通过招投标方式，同等条件下选用乙方举荐的施工 建设单位。三、 双方约定1.由于自然灾害（包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风 或其他自然灾害），战争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子 的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府 的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履 行，双方协商后，自动终止本协议。2.协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期 工作。3.双

11、方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所 在地人民法院诉讼解决。四、 其他事项1、 本协议书一式肆陆份，双方各执贰参份。2、 本协议为框架协议，具体事宜另行签订合同，本协 议自甲、乙双方签字并盖章后生效。甲方：签字代表：签约地点：乙方：签字代表： 签约时间：20XX年月曰篇三：光伏电站EPC总包合同模板合同编号：光伏电站EPC总承包合同发包方承包方：年月 日第一章 合同书 第2页 第二章 通用条款 第三章 专用 条款第4页第36页附件一履约保函格式 附件二施工安全管理协议附件三建设工程廉政合同附件四 技术规范文件附件五 设备材料清单及备品备件清单附件六保密协议附件七分项报价单 附件八工 程

12、范围附件九性能保证指标第43页第44页第51页第52页 第53页 第55页 第56页 第57页第一章合同书合同名称：EPC总承包合同 发包方： 承包方：双方就 光伏电站EPC总承包工作协商一致，根据中华人民共和国合同法的约定，达成如下协议，并由双方共 同恪守。一.发包方委托承包方按本合同书要求承担光伏电站EPC总包任务。 工程名称：光伏电站。 工程范围：（详见附件八）。工期：开工日期：年月 日竣工日期： 年 月曰，总工期个自然日。本工程项目合同总额人民币：元整（大写： 整）。工程的质虽标准：如存在国家标准的，工程应符合国家 标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程 还应符合相应行业

13、标准，该工程如属于金太阳工程项目的， 该工程还应符合金太阳工程的相关标准，双方在本合同中约 定相关标准的，该工程还应符合双方约定的标准，如上述标 准内容不一致的，发包方可按有利于发包方的原则进行解释 和米用相关标准。 安全目标杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大 火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重 大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌 事故；避免和严格控制一般安全事故。二.本合同组成文件及优先解释顺序为： 合同书及附件；中标通知书； 合同专用条款； 合同通用条款；投标书；（含承包人在标前澄清会和评标期间递交和确 认并经发包人同意的对有关问题的补充资

14、料和澄清文件等， 如果有）；招标文件（含招标文件补遗书，如果有）； 标准、规 范和有关技术文件； 其他有关文件合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释，其内容 若有歧义，以所列顺序在前者为准。 三、承包商向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的工作2四、 本合同经合同双方法定代表人或其授权代理人签字 并加盖本单位公章或合同专用章，并提交合格有效的履约保 函后生效。五、 合同正本二份，合同双方各持一份；副本 12份， 发包人7份，承包方5份，每份具有同等法律效力。发包方（章）：承包方（章）：法定代表人或授权代理人（签名）： 法定代表人或授权代理人（签名）： 地址： 电话： 邮编：

15、 传真： 开户 银行：账号：本合同签于年月签约地点：3地址： 电话： 邮编： 传真： 开户银行： 账号:日第二章通用条款1定义本合同和附件中所提及的名词的含义在此予以确定。合 同中应首先要求的是施工承包方针对该项目建立的项目部 （机构设置、人员等），施工总承包组织管理。 “发包方”是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。 “承包方”是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。 “合同”指本文件及其附件中的所有内容。 “合同价格”是指本合同范围的暂定价格。“生效日期”是指本合同经双方法定代表人或委托代 理人（须经法定代表人书面授权委托 ）正式签字盖章后即生效所规定的合同的生效日期。本合同有效期：从合

16、同生效之 日起到工程质保期结束之日止。“技术资料”是指本合同中设计、工程、设备及其与 本工程相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、 性能验收试验和技术指导等文件 （包括图纸、各种文字说明、 标准、各种软件），和规定的用于光伏电站正确运行和维护 的文件。“合同设备和材料”是指承包方根据合同范围所供应的部分设备、材料、见本合同供货范围。 “监理”是指发包方委托的具有相应资质等级的监理单位在本合同工程总 包阶段对承包方的建设行为实施的监督。工程承包方在总包 合同的条件下，对所承包的工程、设计、设备材料的质虽、 安全、费用和进度负责。“质保期”是指光伏电站签署预验收证书后进入质虽 保证期的时

17、间。具体的质保期时间见第 25条。“最终验收”是指质虽保证期结束时的验收，由发包 方向承包方签发最终验收证明书。 “日、月、年”是指公“光历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天 伏电站”是指 光伏电站工程。“技术服务”是指由承包方提供的与本合同工程有关 的土建、安装、调试、试运行的技术指导、技术配合、技术 培训等全过程的服务。“现场”是指光伏电站工程现场，为发包方实施本项 目工程所在地。以及可能在本合同中被明确指定为现场组成 部分的其他场所“备品备件”是指根据合同要求由承包方提供的满足 光伏电站工程安装、调试、试运行、质保期内的备用部件， 见供货范围。“试运彳丁”是指调试结束后，预

18、验收证书签署前电站 的运行。“书面文件”是指任何手书、打字或印刷的有印章和 具有法人代表或其授权人签名的文件。 “分包商”或“供货商”是指经发包方同意由承包方将合同工程、设备和材料 范围内部分的4篇四：光伏电站EPC合同格式第二章合同格式合同协议书本总承包合同（以下简称本合同）由招标人或其下属项目公司（以下简称“业主”）与中标人（以下简称“承包商”） 于 年 月 日在 签署。鉴于业主拟建造共和县天华新能源电力有限公司 50MWp光伏项目工程总承包工程，并于年月日发出中标通知书，接受了承包商对工程设备采购(除电池组件外)和工程施工的投标，为此，双方以人民币 元的合同价格达成如下 协议：1、 本合

19、同中所用术语的含义与招标文件中提到的合同格式项下“通用条款”和合同文。件中相应术语的含义相同。2、 下列文件应作为本合同的组成部分并有效构成正式合同的全部条款：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)设计文件、资料和图纸(8)构成合同组成部分的其他文件。合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后 的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。经协商后双方无法达成一致意见

20、 的，可按合同条件的规定提请争议解决。3、 承包人承诺，保证按合同规定进行工程的实施并履 行全部合同义务。4、 发包人承诺，保证按合同规定的方式和时间向承包 人支付合同价款并履行合同规定的其他义务。5、 发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有 的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取 代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合 同中有特别规定或用除书面阐明并与本合同规定履行了相 同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方 不具约束力。6、 本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。业主（公章）：承包商（公章）：法定代表人法定代表人或授权代表：或授权代表：地址：

21、地址：开户银彳t :开户银彳T : 账号：账号：电话： 电话: 传真：传真：邮政编码：邮政编码：通用条款第1条一般规定定义与解释通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人 在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第 1条至第20条组成专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对 工程建设项目的设计、采购（电池组件除外）、施工（含竣工验收）、试运行等实行全 过程的工程承包。发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。承包人，指在合同协议书

22、中约定的，被发包人接受的具 有工程总承包主体资格的当事人。包括其合法继承人。分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监 理工程师。项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。永久性工程，指承包人根据合同约定， 进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。临时性工程，指

23、为实施、完成永久性工程及修补任何质H缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、 居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。现场障碍资料，指发包人为承包人进行现场施工所需要 提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据 和其他情况的资料。设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设

24、计、技术设 计和施工图设计等阶段。工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设 备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土 建、安装和竣工试验等作业。 竣工试验，指工程的土建、 安装完工后，工程或（和）单项工程被业主接收前由承包人负责进行的试验。施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、 安装，并通过竣工试验。工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后， 为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与 发包人进行工程交接。并由发包人颁发接收证书的过程。竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人

25、自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后, 由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约 定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运 行考核各阶段的）或合同约定的若干实

26、施阶段的时间计划安排。施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日 期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的 任何更改。合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、 采购（电池组件除外）、施工（含竣工验收）、试运行等工作的价款。合同价格调整，指依据合同约定需要增减的费用而对合 同价格进行的相应调整。 合同总价，指合同书确定的合同价格。预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包 人的款项。工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内

27、容、支付 条件，分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款，及竣工后试验的服务费等款项。工程质虽保修责任书，指依据有关质虽保修的法律规定，发包人与承包人签订的质虽保修责任书。书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表 现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不能避免并不能克服的客观情况并发电，指工程电气设备安装和调试，经验收具备发电 送电能力和通过电公司发电前期、中期验收，并取得青海电监局主管部门批准的并 发电许可证，成功将电站所发电H接入输送至电，最终通过电公司电力监督站验收和取得电监局发电业务许可证。根据本合

28、同工程的特点，补充约定的其他定义。条款标题不能作为合同解释的依据。合同文件 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为 说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)设计文件、资料和图纸(8)构成合同组成部分的其他文件。双方在履行合同过程中形成的通知、 会议纪要、备忘录、 补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式 的文件构成本合同的组成部分。当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不 能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常

29、进行的情况下，由当事 人协商解决，也可采纳监理人的解释。当事人经协商未能达 成一致或不接受监理人的解释的，根据款关于争议和裁决的 约定解决。合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进 行解释的依据。本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的 日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事 件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届 满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间 的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法 定节假日之外的其他公历日。语言文字合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说 明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时

30、，汉 语为优先解释和说明本合同的主导语言。在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编 写、解释和说明本合同文篇五：光伏电站EM6同模板*屋顶光伏电站屋顶租赁暨合同能源管理合作协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）签订日期：甲方同意乙方租用其屋顶进行 4MV欢阳能光伏电站建设（以下简称“项目”或“本项目”），租金以优惠电价的方式替代。双方同意按“合同能源管理”模式进行专项太阳能 光伏发电服务，并支付相应的太阳能光伏电力费用。双方经 过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，达 成如下协议，并由双方共同恪守。第1节项目期限本协议期限为，自（根据项目实施进度确定）本项目的建设期为，自（根据实施项目方案确定）本项目的节能效益分享期的起始日为，效益分享期为。（根据项目实施方案确定）第2节 项目方案设计、实施和项目的验收甲乙双方应当按照项目实施方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。项目方案一经甲方批准，除非双方另行同意，不得修 改。乙方应当依照项目方案的规定开始项目的建设