商品房预售协议.docx

1、商品房预售协议合同编号：商品房预售合同出卖人： 买受人： 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家工商行政管理总局 二0 一一年三月修订索引说明第一章合同当事人第二章商品房基本状况 第三章商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间 第四 章商品房交付使用条件及日期、交接手续第五章面积差异处理方式 第六章规划设计变更的约定 第七章商品房质量及保修责任 第八 章办理产权登记有关事宜 第九章前期物业管理第十章双方约定的其他事项说明1、本合同文本为示范文本，由中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人 民共和国国家工商行政管理总局共同制订。 各地在有关房地产法律法规规定的范 围内，结合实际

2、情况 调整合同相应内容。2、商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给买受 人，由买受人支付定金或房价款的行为。 房地产开发企业应当取得商品房预售许 可证后方可进行商品房 预售。3、 签订本合同前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他 有关证书和证明文件。4、 双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方 不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、 增补或删减。合同 生效后，未被修改的文字视为双方当事人同意内容。5、签订本合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，特别是审阅其中具有选 择性、补充性、填充性、修改性的内容。6、本合同文

3、本中相关条款后留有空白行，供双方当事人自行约定或补充约 定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容， 根据所售项目的 具体情况签订公平合理的补充协议， 也可以在相关条款后的空白行中进行补充约 定7、本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内 容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划 V 方式选定；对于实际情 况未发生或双方当事 人不作约定时，应当在空格部位打 X, 以示删除。8、 双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数， 并在签订合同时 认真核对， 以确保各份合同内容一致； 在任何情况下， 买受人都应当至少持有一 份合同原件。9、 根据合同法的规

4、定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对 方支付一定数额的违约金， 也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约 定的违约金低于 造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增 加；约定的违约金过分高于 造成的损失的， 当事人可以请求人民法院或者仲裁机 构予以适当减少。商品房预售合同第一章合同当事人出卖人： 通讯地址： 邮政编码： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人： 联_系电话： 委托代理人： 联_系电话： 委托销售代理机构： 通讯地址： 邮政编码： 营业执照注册号： 买受人： 【法定代表人】【负责人】： 国_籍【地区】： 【身份证】【护照】【营业执照注册号】

5、 【】： 出生日期： 年 月 日，性别： 通讯地址： 邮政编码： 联 _系_电话： 【法定代理人】【委托代理人】： 国_籍【地区】： 【身份证】【护照】【】： 出生日期： 年 月 日，性别： 通讯地址：邮政编码： 联 _系_电话： （买受人为多个时，各地在示范文本中可以增加以上买受人信息） 根据中华人民共 和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国物权法 及其他有关法律、 法规的规定， 出卖人和买受人在平 等、自 愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议： 第二章商品房基本状况 第一条项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得坐落于 地_ 块的国有土

6、地使用权。该地块【国有土地使用证号】【】为： ， _土地使用权面积为： ，_ 买受人购买的商品房 （以下简称该商品房）所在土地用途为： ，_ 土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日 止。2、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房项目【地名核准名称】【暂 定名】为： ，_ 建设工程规划许可证号为： ，_建筑工程施工许 可证号为： 。_第二条预售依据该商品房已由 批_准预售，预售许可证号为： 。_第三条基本情况1、 该商品房的规划用途为【住宅】【办公】【商业】【 】。2、 该商品房所在楼栋的主体建筑结构为： ，_建筑层数为： 层_ ，其中地上 层 _ ，地下 层 _ 。签订本合同时该商 品房所

7、在楼栋的建设工程进度状况为【基础挖槽】【正负零】【地下 层】【地上 层】【结构封顶】。3、该商品房为第一条规定项目中的 【_ 幢】【座】第 层_ 单_元 号_ ，房屋竣工后，如房号发生改变的， 以房屋所有权证 登记的 地址为准。 房号的变化不影响该商品房的特定位置。 该商品房的平面图及 位置图见附件 一。4、出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是 ，_其预测建筑面积共 平_ 方米，其中套内建筑面积 平_ 方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积 平_ 方米。该商品房共用部位及设施具体见附件该商品房层高为： 米有个阳台，其中 个阳台为封闭式， 个阳台为非封闭式。第四条抵押情况 与该商品房有关的抵

8、押情况为： 。_ （2和3可以同时选择）1、 该商品房占用范围内的土地使用权及在建工程均未设定抵押。2、 该商品房占用范围内的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为： ，_抵押登记部门为： ，抵_押登记日期为：3、该商品房在建工程已经设定抵押，抵押权人为： ，抵押登记部门为： ，抵押登记日期为： 。抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。 第五条房屋权利状况1、 该商品房没有权属纠纷和债权债务纠纷；2、 该商品房没有销售给除本买受人以外的其他人；3、 该商品房没有司法查封或其他受到限制交易的情况；4、 ； 5、 ； 6、 。 如该商品房权利状况与上述情况不符， 导致买受人不能办

9、理预售合同登记备 案、房屋登记或发生债权债务纠纷的,买受人有权解除合同买受人选择解除合 同的，应当书面30日内，将买受人已付房价款及利息 有权要求出卖人支付不低于已付房价通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起（按银行同期贷款利率计算）退还给买受人，买受人 款一倍的赔偿金第三章商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间第六条计价方式与价款出卖人与买受人按照下列第 方式计算该商品房价款：1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米 （币）一，总价款为：（币）_佰_拾_亿仟_佰拾万仟佰拾整（大写）。2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米 （币）一，总价款为：（币）_佰_拾亿

10、仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 _ 整（大写）。3、 按照套 仲元）计算，该商品房总价款为： （币） _佰_拾 亿 仟 _ 佰 拾 万 仟 佰 拾 整（大写）。4、 按照 ，该商品房总价款为： （币） 佰 拾 _ 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写）。第七条付款方式及期限买受人采取下列第 中方式付款。1、 一次性付款。买受人应当在 _ 年_月 前支付全部房价款。2、 分期付款。买受人应当在 年 月 _日前分 支付部全部房价款，首期房价款金额（）（大写： _亿_仟_佰_拾 万_仟_佰_拾 整），应当于 _年_月 日前支付。3、贷款方式付款：【公积金贷款】【银行按揭贷款】。买受人以银行按揭方式

11、付款的， 应于本合同签订之日向出卖人交付首期房款 （含定金） Y 元，余款 Y 向银行申请贷款。买受人应于签订本合同之日起 45 日内办理完成银行按揭申请与审批手续、房屋产权管理 局房屋抵押与预告登记手续，并按要求交清相关款项和费用；买受人逾期履行上 述义务的，按照本合同 第九条处理。买受人以公积金贷款方式付款的，应于本合同签订之日向出卖人交付首期房 款（含定 金） Y 元，余款 Y 向 公积金中心申请贷款。买受人应于签订本合同之日起 90 日内办理完成公积金按揭申请与 审批手续、房 屋产权管理局房屋抵押与预告登记手续，并按要求交清相关款项和 费用；买受人逾期履行 上述义务的，按照本合同第九条

12、处理。因买受人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的， 出卖人同 意买受人在收到出卖人通知之日起 15 日内，以自有资金补交差额购房款，不承担本合同第七条约定的违约责任；买受人在 15 日内不予答复或不以 自有资金补 交差额购房款的，出卖人在 15 日内有权解除合同，买受人并按总 房款的 10%向出卖人支付 违约金；合同解除后，出卖人应在 30 日内，将已付房款扣除违约金后的剩余部分退还给买受人。因出卖人的原因导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，双方应当在 15 日内就具体付款期限与付款方式另行达成补充协议。协商不 成的，买受人有权解除本合同，并在合同解除后

13、30日内出卖人退还已付款项及中国人民银行同期活期 存款年利息因非归责于双方的原因，导致买受人未能获得贷款或获得贷款少于申请贷 款数额的,买受人应在出卖人通知之日起 15日内以自有资金支付。逾期，任何一方均可单方解除合同，在合同解除后 15日内，出卖人将已付款及按中国人民银行同期活期存款年利率计算利息一并退还给买受人。4、其他方式:该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定见附件四。第八条预售资金监管情况（是否需要？）出卖人承诺商品房预售资金，按法律法规的有关规定监管使用，用于有关的工程建设。根据本地商品房预售款监管的具体办法规定，该商品房的预售资金监管机构： ，预售资金监管账户名

14、称为 ，账号为： 。买受人应当按本合同约定如期足额将房价款缴入上列预售款监管账户。 买受人将房价款直接支付给出卖人的，出卖人收到房款后应及时将预售款缴入监管账 户内。第九条逾期付款责任买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第 中方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（1 ）和（2）不作累加）（1）逾期在60 _日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五一的违约金，并于实际支付应付款之日起 _7 日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。逾期超过60_日（该日期应当与第（1 ）项中的日期相同）后，出卖 人有权解除合 同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除 合同通知送

15、达之日起_30 日内按照总房款的_10 %向出卖人支付违约金，出卖人将已付房款扣除违约金后的剩余部分退还给买受人。 买受人愿意继续履行 合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之一五_（该 比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实 际支付应付款之日起_7日内向出卖人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照第七条及附件四约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款 的差额确2、 第四章商品房交付使用条件及日期、交接手续第十条交付时间和条件（一） 出卖人应当在 年 月前向买受人交付该商品房。（二） 该商

16、品房交付时应当符合下列第 1、2、 、 、项所列条件：1、 该商品房已取得建筑工程竣工合格证明文件；2、 3、 ；4、 .5、 该商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书、 住宅使用说明书以及住宅工程分户验收表。第A 一条本项目内相关设施、设备的交付时间与使用条件（一）城市基础设施（具体有什么根据实际自行增减）1、 上水、下水：年_月 日达到 2、 供电：_年 月 日达到 3、 燃气：_年 月 日达到 4、 电话通信：交付时线路敷设到户；5、 有线电视：交付时线路敷设到户；6、 宽带网络：交付时线路敷设到户。以上第3、4、5、6项需要买受人自行办理开通使用手续。如果在规定日期内未达到上述使

17、用条件或与其书面所做出的明确具体的说 明和允诺不符的，双方同意按本合同第十三条处理，出卖人应按规定承担逾期交 房的责任。出卖人但如遇下列特殊原因，除双方协商一致同意解除合同或变更合同外，可据实予以延期交付，出卖人不承担逾期交房的违约责任：1） . 遭遇不可抗力；2） . 后续法律变化，致使本合同项目开发被迫停止的；3） . 政府及行政主管机关强制变更规划、发布停工命令等开发商不能控制的原因；4） . 发生对整个社会之工作、生活秩序有全面、根本性、持续性影响之重大事件， 致使本合同项目开发被迫停止的。5） . 因政府原因导致的本合同项目开发停工的第十二条交接手续（一）该商品房达到第十条约定的交付

18、条件后，出卖人应当在交付日的（ ）日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证 件。出卖人按合同填写地址向买受人挂号邮寄或快递材料视为书面送达， 交邮日 即为送达日；出卖人在项目所在地公开发行的潇湘晨报或长沙晚报刊登公告的， 刊登日视 为出卖人书面送达日。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交 付日期届满之日为 办理交接的时间，以该商品房所在地为交接手续办理地点。双方进行房屋交接时，出卖人应当出示满足第十条约定的证明文件。 出卖人 不出示证 明文件或者出示的证明文件不齐全， 不能满足第十条约定条件的，买受 人有权拒绝接收， 由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十三条

19、处理。（二）查验房屋1、 买受人应在收到书面通知后 日内，办理该商品房的交接手续。2、 双方办理交接手续前，买受人有权对所购买的该商品房进行查验，出卖 人不得以缴纳相关税费或者签署物业管理文件作为买受人查验该商品房的前提 条件。3、 查验该商品房时，买受人对以下除该商品房主体结构和地基基础外的房 屋质量缺陷提出异议的，由出卖人按照国家和地方有关工程质量的规范和标准自 查验该商 品房之次日起 _30 日内负责修复，并承担修复费用，修复完成后再行交付。且出卖人应按本合同第十三条承担逾期交付责任。（1） 屋面、墙面、地面渗漏；（2） 墙面、顶棚抹灰层脱落；（3） 地面空鼓开裂、大面积起砂；（4） 门

20、窗翘裂、五金件损坏；（5） 管道堵塞；(6)洁具开裂、漏水；(7)灯具、电器开关失灵；(8)防盗及对讲系统失灵；(上述事项根据具体情况自行增减)(9) ；(10) ；(11) ；(12) 。房屋质量严重影响买受人对房屋的正常使用的， 出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准自查验该商品房之次日起 _30 日内负责修复，并承担修复费用，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照本合同第十三条处理。 修复后或经多次维修仍存在严重影响买受人正常居住使用的质量问题， 买受人有权解除合同。买受人选择解除合同的，应当书面通知出卖人，出卖人应当自解除 合同通知送达之日起_30 日内退还全部已付款，并按照

21、一中国人民银行同期活期存款年 利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。（三）查验该商品房后，买受人对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当 签署商品房交接单。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处 理：第十三条逾期交付责任除不可抗力外，出卖人未按照第十条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第 2种方式处理：1、 按照逾期时间，分别处理 （1 ）、（ 2 ）和（3）不作累加）（1） 逾期在_/日之内（该期限应当不小于第九条第1（ 1 ）项中的期限），出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之 / 的违约金（该违约金比率应当不小于第九条第1（ 1 ）项中的比

22、率），并于该商品房实际交付之日起 /_日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2） 逾期超过_/日（该期限应当与本条的第1（ 1）项中的期限相同） 后,买受人有权解除合同。买受人选择解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应 当自解除合同通知送达之日起 /日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_/%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履 行，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之 / （该比率应当不小于本条第1 （ 1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起 /日内向买受人支付违约金。2、 合同继续履行，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金，违约金最高不超过总房款的 5%由于买受人原因，未能按期接受房屋的，双方同意按 （2 ）方式处理：（1） 、出卖人按逾期每天 /元向买受人收取房屋管理费，该房屋毁损、灭失的风险 由买受人承担。（2） 、该房屋自交付使用通知书送达之日起满 30日的，视为已交付买受人，该房屋有关的权利、义务、责任和风险同时转移给买受人，该房屋毁损、