打灰工班组承包合同.docx

1、打灰工班组承包合同打灰工班组承包合同篇一：灰工班组劳务分包合同灰工班组劳务分包合同甲 方：四川省长源建筑工程有限责任公司川东XX改扩建工程项 目部乙 方：甲方承建的川东XX改扩建工程中的3、4#楼主体工程中的砌体工程、抹灰工程、砼工程分包给乙方，依据中华人民共和国合同法及相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成一致特定本合同，以资双方共同遵守：一、工程名称：四川省川XX改扩建工程二、项目地址：四川省川东XX三、承包的工期：以建设单位约定的工期为准四、工程质量为五方责任主体验收合格为准。五、承包具体内容：1、川东XX改扩建工程3#、4#楼管理附属用房2、3、4主体、柱、墙、梁、板等商品砼的施工。

2、商品砼由甲方提供.振动设备，照明灯具、施工用具，二级箱以外线路等由乙方自理。2、砌体工程中，构造柱、门窗、过梁、后浇带、现浇带等需要二次现浇的商品砼或自拌砼。3、合同中未协商到的分项工程，按设计规范甲方要求工序施工完程。4、图纸变更和改动部分未在主体工程中的甲、乙双方自行协商后，由乙方按国家的现行规范.甲方要求工序施工完成（乙方未施工前的设计变更与现场临时改动，已包含在合同内容中）.5、在主体工程结束后，每楼层产生的砼垃圾，建筑垃圾等由乙方清理，堆码到甲方指定的地方、6、砼浇筑过程中爆模、漏浆，乙方必须按要求清理干净。7、每次砼浇筑前一天，木工组柱模板安装完毕后的柱底部放灰。五、砌体工程的具体

3、内容：1、砌体工程：川东监狱改扩建工程3#、4#楼建筑施工图中的所有砌筑工程。2、砌筑工程中的原材料由甲方运输到施工场地内，场内运输，楼面运输等由乙方负责。3、砌筑工程施工过程中的砌体，原材料润湿，需预制的门窗过梁、小件制作、拉墙筋埋设，预留预埋槽管等。4、砌筑工程施工过程中需要小件器具由乙方自理，如下：手持电动工具、广线、塑料桶、铁铲，手推车等相关的器具。5、砌体工程完过后，乙方负责清理每层楼面的建筑垃圾，垃圾清理到甲方指定的堆码地方。六：抹灰工程具体内容：1、本工程建筑施工图中的所有抹灰工程。2、施工过程中，墙面的润湿，贴饼充筋、墙柱、梁交接处的钢丝挂设、脚手架，楼面清理、成品保护、养护等

4、由乙方负责。3、施工过程中，在墙面抹灰未开始前由于水电班组开设的线槽，由乙方负责抹灰填充完成。在抹灰完成后由水电班组开设的线槽等由水电班组自行负责。4、地面垫层部分：3、4#楼管理附属用房2、3、4的地面垫层由乙方负责施工，地面工程的平整度，密实度必须达到验收要求。5、屋面工程：在建筑施工图中屋面工程中除防水工程以外的其它工程均由乙方负责，所含有：屋面找坡、高炉炉渣回填，保护层及面层的细石砼。七：合同单价：1、乙方在签订本合同时必须向甲方缴纳工程保证金 整；保证金在主体工程验收合格后，1月内无息返还。2、川东监狱改扩建工程中的砌筑、抹灰、砼工程（地梁）以上按建筑面积 元/m2计算，地梁以下砼按

5、元/m计算。建筑面积按国家现行的计算规则执行。八：付款方式：主体工程2层楼面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %支付。主体工程屋面砼浇筑完毕后，按已完工程量的 %二次付款。三次支付在砌体工程完工后，按已完工程量 %支付。 四次支付在抹灰工程完工后，支付已完工程量的 %支付。 余款在工程竣工验收后60个工作日后支付。3九、甲方责任和义务：1、为乙方在砌筑内外抹灰时提供塔吊，临时设施：如模板制作和堆码场地，二级配电箱等。2、甲方为乙方提供现场工具房间一间，施工图一套，各栋楼号的模板图。3、对乙方进行操作规程，质量标准，进度要求，安全文明施工进行技术交底。4、负责对乙方的施工质量进度，安全和文明卫生进行

6、监督、检查与验收。5、按合同约定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。十、乙方的责任和义务：1、必须服从甲方的统一调度与指挥，遵守本工程的各项劳动纪律及现场各项规章制度。2、必须严格按设计施工图，设计变更，施工质量验收规范标准及相关职能部门的要求等组织施工。3、乙方必须购买一分保险，并配备足安全劳保及防护用品。4、施工现场各班组施工人员由乙方提供食宿，甲方概不负责。 十一、安全文明施工要求：1、 安全施工必须按四川建筑工地文明施工的标准执行。2、 乙方必须执行甲方项目部相关的安全文明施工规定。3、 严格执行安全“三级教育”制度，即新工人入场教育，各分项工程安全技术交底，班前教育，配合项目部安全员

7、进行归类安全管理台账。4、 若因安全施工处理不当，造成当事人上述到有关部门。乙方为本项目第一被告，甲方为第二被告。5、 乙方人员出现打架斗殴偷窃事件等行为，所造成的经济及法律责任，由乙方负责并接受甲方对乙方罚款50020XX元，而且在工地上牵涉的罚款，一律由乙方承担。 十二、其它约定：1、 分项工程检测时，乙方派人协助不另计费。2、 乙方所有机械、机具、工具由乙方自行管理，丢失与甲方无关。所用施工设备等苻合施工要求。3、 乙方进场人员食宿自理，现场不准煮饭和住宿，违者100元/次人。4、 乙方未退场前工具、用具及部分设备甲方可以借用。5、 承接本项目的负责人必须住现场，听从甲方调动和管理自已班

8、组，按照甲方质量、安全管理条例进行管理，无人值班和不服从管理则罚扣500元以上/次罚款。6、 甲方安排的计时工技工150元/人一天，杂工100元/人一天计算。7、 乙方必须无条件配合建设、监理、甲方等相关部门检查、检测，不另计费用。篇二：电工班组承包合同工程承包合同发包方：四川信和建设工程有限公司(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务、促使双方相互创造条件，搞好配合协作，多、快、好、省地按样板房的工艺完成该项工程，特订立本合同，以便共同遵守：一、 承包方式及内容。1. 工程名称：2. 工程地址：3. 承包方式：乙方提供制作机具，乙方组织人工，人工工资由

9、乙方发放。4. 工作内容：完成单项工程施工，质量达优良工程标准。5. 工程项目单价：见报价表。6. 开工竣工日期：于 年 月日开工，到 年 月 日竣工。逾期交工和中途未按甲方要求时间完成单项工程的每超一天，乙方支付甲方 20XX元违约金。二、 双方职责。(一) 甲方职责1. 负责协调处理好与建设方和其他有关方面的关系。2. 对人员、资金、材料进行严格管理和合理调配，建立、健全和逗硬执行各项项目的规章制度及技术规范。3. 对施工过程中的安全、质量严格管理。如发现乙方的安全、质量问题，甲方有权责令乙方停工、返工整改，由此导致的损失由乙方承担。4. 负责提供施工方案、施工计划和进行施工技术、安全、质

10、量及现场标准化交底。5. 按施工要求及时提供原材料和施工图纸。如在异地停工待料超过3天，乙方可以找建设房赔偿工人生活费。(二) 乙方职责1严格按照甲方的计划进度要求，组织人员精心施工，按时或提前完成施工任务。否则，作违约处理。2乙方的各工种人员必须有较好的技术水平和安全意识，经常进行自检、互检和总结。按国家现行施工规范、规程、标准要求施工和验收，使质量达到优良。否则，一切损失按实际发生费用计算，由乙方负责。3必须接受甲方的监督和检查，做到限额用料，杜绝野蛮施工，做到大材不小用，长材不短用，剩余的材料(包括钉子、丝杆节节)必须收拾好。做到工完料清场净。如有浪费或损失，按实际发生的费用给予加倍处罚

11、。乙方在施工中应杜绝使用不合质量要求的材料，否则负责赔偿由此造成的损失。4乙方人员的工作人员必须技术熟练、遵纪守法，作风正派，身体健康。如有女性，须经现场负责人同意方可入场上班。乙方需在进场三日内将工人名册以及身份证复印件和其他证件交甲方存档。严禁使用学徒工及辅工代替技工，严禁未满十八岁未成年人及女工从事国家规定禁忌从事的工作，否则乙方须承担100元/人的违约罚款，且有关人员须在24小时内休工退场。5严禁乙方将所承包的工程再分包给他人。如有发现作违约处理，罚总承包额的20%。6未经甲方负责人许可，不得消减调换人员。如因此影响施工进度和工程质量，甲方将予以经济处罚，罚总承包额的20%。7凡需到外

12、地购买的材料，乙方应提前5天以书面形式向现场负责人申报；需在本地购买的材料，乙方应提前一天申报，不得多报材料，如剩余材料超过200元负赔偿责任。8乙方负责提供施工所需的机具、设备，并承担相应机械磨损费及维修费。若乙方未配足必须的施工机具、设备而阻碍工程正常进行，造成工期延误、成本提高质量不达标等后果，甲方有权对乙方罚款，直至终止合同。(质量标准按“施工组织设计”规范执行)9接到甲方两次书面通知书后，乙方仍无整改行为或整改不合要求的，乙方应无条件退场，并不结付承包费。10乙方应按上级机关有关安全法规认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。乙方人员在合同期内的劳保用品、医疗卫生、安全、福利等费用，均

13、由乙方承担；乙方人员发生病、伤(包括重伤)、残废、死亡以及由于乙方人员造成第三方人员的伤亡事故均由乙方负责。11甲方材料入库后，乙方领料时无条件将所需材料搬到现场。甲方不记费。每次领料前先填“请领单”，定时定量领料。中午和下午下班前将未用完的电线、成品五金归库，如未归库每次罚款100元。12乙方进场人员必须严格遵守签订的协议附件“安全责任书”服从甲方的监督管理。13、乙方人员不听管理人员安排每次罚款50元，工地不得吸烟，每发现一次，处罚金100元。不得随地大小便，每发现一次，处发现地相邻班组或个人罚金100元。发现乙方的工人偷拿工地材料每次罚乙方500元。所有罚款在乙方工程款中直接扣除。三费用

14、结算与标准1工程完工统一计件结算。水电工承包价格：室内按室内建筑面积实际收方后计算（不按房屋购买合同面积和产权证面积计算），每平方米26元，包括：水、强弱电打孔槽、敷孔槽、布管线，安装空调主线，安装监控线路，安装强弱电开关插座面板，灯具洁具、排风扇、厨卫五金安装包干。不包括：橱柜、橱柜内五金、镜子、玻璃不包含在内，主灯不包含在内。所有花园水电线路和开关插座灯具安装等费用500元。甲方对乙方人员不发计时工资，工程款统一结算给所有承包人。2施工期间，公司按每人每周800元的标准给各工种借支生活费，并适当借给工头备用金。按每个工组每周200元标准借支。工程竣工前，付至已签合同工资总额的百分之七十后不

15、再支付。尾款出留5%的质保金外，余款在业主工程竣工验收合格后一个月内一次性全部付清。（质保金在竣工验收合格后1年内付清，请自觉维修，否则另请人维修，扣除全部质保金。）开始每月估算一次工程量，最后一月必须每周现场测量估算一次工程量，若月或周计算的总生活费超过产值的70%，甲方不再支付生活费，以免发生超领现象，如超领不能马上追回的由现场主管赔偿损失。异地施工乙方自己解决饮食起居。四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字后生效。甲方（签章）： 乙方（签字）： 电话： 电话：年 月 日 年 月 日补充条款：乙方为多人合伙承包经营，本协议乙方其他承包人签字按手印：年 月 日篇三：电工班组承包

16、合同建筑工程劳务施工承包合同（电工班组）发包人： 深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法及其他有关法律、法规和规章制度等文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装工程包工合同中的权利、义务和经济责任，甲乙双方在平等互利、诚实守信的原则下协商一致，特达成如下合同条款，以便共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：广州东镜自由人花园二期电梯间装修工程2、工程地点：广州市花都区新华镇东镜村3、本合同文件的组成：、本工程设计施工图纸、图纸说明；、设计变更、技术核定商洽单

17、；、本工程施工组织设计、各专项方案；、本工程甲方项目综合管理制度；、国家相关法律、法规、标准、操作规程、规范符合广州市地方相关行政法规标准、规范；4该分项工程包含自由人花园二期4、5、6、7栋电梯间所有图纸范围的电气工程，包括但不限于电梯门套打凿、消防箱位置上下打凿、墙面线管位置开槽、线管敷设、管内穿线、开关插座安装、灯具安装、通电照明试运行以及所有电工材料搬运至各栋楼层等工作，乙方班组每天收工后要将材料归整、垃圾要及时清理，工程全部完工后要进行剩余材料的分类整理清理，按甲方的要求存放。由乙方自已负责电工作业所需的工具以及工程所须的消耗铺材，甲方只给乙方提供电工施工所需材料以及配电箱，配电箱以

18、后的电源线由乙方自行负责。乙方必须保证工完场清，场地干净交给下道工序。二、合同价款：按各楼层计算，每层单价为 650 元/层，以上承包单价包含整个分项工程的电工的所有承包费用（包括吃宿费用）。乙方不得以任何理由再向甲方索取与该工程相关的任何费用。如甲方临时须用计时工，甲方另付工资，按元/工。三、工期：从正式进场开始计算，电工布管穿线工期为 30 天（日历天数），其他工期必须服从甲方合理的安排和管理，按照总体进度计划节点完成工作任务。属于班组原因造成工期延误，延误一天罚款元，从工程款中扣除。四、质量标准：1、本分项工程质量必须达到评定工程质量为“合格”等级。2、乙方必须按照有关验收规范、施工设计

19、图纸以及设计更改相关的说明文件施工，乙方必须保证验收合格，如验收不合格，由乙方负责返工直到验收合格为止，由此造成的返工及材料浪费、工期延误和罚款损失均由乙方全面负责，从工程款中扣出。不可抗拒的因素造成工期延误必须经甲方代表确认，工期相应顺延。3、乙方必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检、互检工作，应提前通知甲方验收。五、材料管理：本工程使用的电工材料及辅材由甲方采购进场，材料分类堆码整齐，每层每栋材料的用量甲乙双方预先计算好，乙方应严格控制好材料的损耗，严禁损耗过大。六、安全责任：1、在合同实施过程中，因乙方原因、措施不力，或没有认真履

20、行职责所造成的安全事故，应迅速组织先送医院，所造成的责任和损失（含第三者的责任和损害）一切由乙方负责 ；2、乙方有责任对所属职工进行安全生产知识宣传，教育并督促职工遵守安全生产规范、规程，遵守甲方制定的施工现场管理及违规处罚实施细则之安全生产违章处罚制度，全面对其安全生产负责；3、杜绝高空掉物现象（如果掉物，每次对相关责任人处以500元的罚款，并要承担相应事故责任）七、文明施工：1、乙方必须按甲方关于文明施工的各项要求制度、现场材料，整齐堆放，乙方使用的生活区保持清洁卫生。2、本工程的施工时间由甲方规定限制，乙方在正常施工时间外的任何时间要遵从现有法律规定、业主、监理、项目部限制。3、班组必须

21、教育工人不能在工地内酗酒闹事、酒后作业、偷盗、打架斗殴，违犯者一次罚款元/人次，情节严重者送当地公安机关处理，所造成的一切责任和损失由乙方负责，从工程款中扣除。4、安全检查时，乙方必须配合甲方检查验收，如发现安全不合格，必须立即限期整改，如限期内不整改罚款元，从工程款中扣除。八、工程款支付本工程按月结算80%工程款，下月10-20日付款，待分包工程完工后，余款后三个月内付清。九、违约责任：由于乙方施工过程发生安全事故或者其它原因不能顺利进行施工时；在以上情况下甲方有权终止合同乙方应当接受。退场时工资按实际完成的工程量支付给乙方后，不再办理结算手续，也不再支付工程款，未办理结算部分作为乙方对甲方

22、的损失赔偿。十、合同有效期：工程完工结清工程款本合同自然失效。十一、此协议一式两份，甲乙双方签字生效，双方各持一份，均具有同等法律效力。甲方（签字）： 乙方（签字）：联系方式： 联系方式：合同签定时间：年月日篇四：砖工班组承包合同砖工、装饰班组劳务承包合同乙方（承包人）：乙方身份证号码：家庭地址：经乙方要求，甲方同意，现将 楼工程砌体、甲方（发包人）： 内外抹灰、外墙砖、屋面工程、楼地面地砖、室内墙面砖、踢脚砖等分部分项工程承包给乙方施工作业，为了保证本工程的质量及安全文明施工，达到预期效果。按照中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合本工程具体情况，本着平等、互利、自愿的原则，经甲乙双方反复

23、协商一致达成以下协议，望共同遵守执行。一、工程名称及地点工程名称：工程地点： 二、承包形式：包工不包料三、承包范围及单价所包含的内容1、室内墙、柱、梁各类井内、挑板线子等的抹灰及其它部位的零星抹灰以及现浇板的打磨修补、局部的抹灰、滴水线，包括门、窗、洞口周边的细石砼填实和抹灰、补烂，安装工程后的细石砼填实和抹灰、补烂，安装工程后的细石砼填实和抹灰、补烂（不分次数）及清洁卫生（含管洞细石砼填实的吊模支设），直至满足交工要求为止。2、外墙面底糙灰和墙砖贴面、内墙面底糙灰和墙砖贴面格，并包括线子及其它部位的零星贴砖和抹灰）清洁卫生。注：以上两项包括不同材质界面处挂钢丝（按要求钉挂）3、所有砖砌体（包

24、括栏板和砖梯步、拦水线、拉结筋布置及植筋、框架部分构造柱、圈梁等所有二次结构及砖混部分板、梁、及构件的成型吊运和安装及清洁卫生。4、室内、走廊、梯间地砖楼、地面以及所有墙面砖（含基层清理、冲洗），梯段挡头、挡水线和滴水线及侧面抹灰或贴砖，明（或暗）踢脚线，厕所、露台的找平层和保护及厕所和室外的泛水及四周抹灰。共8（墙砖不分规，并包括碰角磨边、勾缝和。 构造柱砼的浇筑） 厕所填充层，第1页 页管道及烟道周围的细石砼防水圈等。5、屋面工程（含屋面地砖，除屋面的防水外的所有工程）、女儿墙抹灰与泛水，构架抹灰及贴砖等（按设计施工图纸或设计变更施工作业）。6、搭设因自身需要的一切脚手架，外装饰配合搭设吊

25、栏，施工用的转料平台，搅拌机及防护棚的搭设，以及防护栏杆（甲方仅搭设因框架结构施工所搭设的安全防护一次性搭设，因砌砖或其它施工需要拆除该防护时，施工后必须及时恢复，砌砖后未安装的门窗或栏杆的洞口与临边处的防护搭拆）的搭拆，材料的吊运及转运，不分次数。7、自用的工具：如斗车、灰桶、铁铲、搭架的搬手、切割机（含切割片），铝合金尺枋、灰盘和抹子、广线等以及所有机具施工照明的电线，其他低值易耗品由乙方自备，甲方不予提供。8、室内外墙面、梁面及梯步阴角等局部少量的剔打。9、接受上级各有关部门各种形式检查时属本班组工作内容的现场清理及卫生，协助现场施工人员的放线、抄平、检查等工作（不另给计时工）10、作业

26、层完工后建筑垃圾收拢成堆，清扫干净并吊运出楼层，按甲方现场管理人员指定的地点堆放。11、包括抹灰面、外墙砖面的养护及基体面的发水由乙方负责。12、所有室外散水工程（包括砌砖模、土方回填、夯实及面层处理）注：以上均为乙方的施工内容，其均包含以下单价范围内。四、承包单价基础地梁标高以上，按建筑面积（元人民币包干，包括整个工程图纸中所有砖工、装饰工作内容。模板、框架主体结构混泥土除外的所有土建部分的工作内容）注：以上工程量均按设计施工图纸或设计变更单计算，其单价含相应工作的清洁卫生和最后的交房清洁卫生（清洁卫生按内容从进场至交房给业主为止。（一）若乙方按承包内容达到以下质量约定标准，按期完成当月或阶

27、段性的工期任务，同时达到安全文明施工的要求，按以上单价进行计算。（二）若乙方按承包内容未按期完成每周阶段的工期任务，同时达到了安全文明施工的要求和质量约定标准，且经现场管理人员检查验收合格签字后，结合以上相关单价，延期一天罚款 元，延期三天以上（包括三天）将处予 20XX 8页第2 重庆市定额）计算每平方米（即钢筋、。 元/） 元，延期二天罚款 元以上重罚。本条单 。 ，其工作共页价作为阶段性最终结算单价，不予找补。如果未达到质量要求的，一概不予结算，直至返工合格后，算出因自身原因造成的经济损失，扣除该部分金额后再进行结算。以上单价包括：（1）乙方管理人员和生产、辅助工的工资、福利、补贴。（2

28、）医疗、医药费。（3）劳保生活用品等。（4）冬季、雨季、夜班加班费、施工措施费、现场清洁和卫生费及施工内容的全部费用。上述单价为一次性单价，不论遇到任何情况，乙方不得要求甲方涨价。五、工期约定由于本工程要求工期紧，因此，乙方从进场之日起，必须抓紧时间，组织精干队伍，按照甲方的总体工期及每周或阶段性下达的进度计划单合理安排，紧密配合其他工种作业不得拖延工期，务必按时完成工作任务，否则按如下处理：（一）、乙方按时保质完成当月（周）的工作任务，结帐单价按第四条（一）款执行。（二）若乙方连续两次未能近期完成工期任务，该月完成量的单价再在以上第四条第（二）款单价的基础上下浮 %给付工资，下浮后的单价作为

29、阶段性最终结算单价，不予找补。（三）若乙方连续三次未能按期完成工期任务，说明乙方无能力承包，甲方立即终止合同，乙方退场，甲方为了把损失降到最低限度只得另行组织班组，乙方的工资按第四条第（四）款的 %计算，半年内一次性付清。（四）、施工期间，无农忙假，乙方自行调配人力作好轮流作业人员的安排。否则，耽误工期以上相关条款办理。（五）、除待料（连续三天以上属等料不含三天）或自然灾害及因建设方或甲方原因造成不具备施工条件工期顺延，但乙方不得以诸如受其它工种的影响等任何理由解释怠慢工期，否则作为延期处理。其等料期由甲方补助乙方工人基本生活费。（六）为了保证工期，只要工作面出来，只要现场管理人员喊加班，不论

30、任何因素，乙方必须无条件服从，否则，将根据耽误工期的实际情况处予乙方1000元以上，5000元以下的重罚。六、质量约定1、乙方在整个施工过程中，必须服从甲方管理与安排，严格按照施工 共8页第3页图说，设计变更和现行有关规范施工，砌体、抹灰、缸砖、楼地面砖、墙面砖工程必须达到合格，每一分部分项工程必须按设计图纸（或设计变更），现行的施工规范规程（特别是强制性规范）、行业标准进行施工以业主的交房标准和现行的施工质量验收标准作为验收依据，如属乙方施工原因造成的验收不能一次性通过，影响了工期由乙方负责。2、质量奖惩办法（1）质量奖励约定：若乙方达到了上述质量标准，按承包单价第（一）款计付工资。（2）乙方未能达到质量约定要求的，按承包单价下浮筑面积）计付工资。（3）乙方在整个施工过程中，必须严格按照施工图说。行有关规范施工作业。听从现场施工人员的安排、指挥，施工中应严格按操作工艺进行操作，保证