西华大学建设工程合同管理与索赔考试重点.docx

1、西华大学建设工程合同管理与索赔考试重点考试复习提要22014-15-2建筑工程合同管理与索赔复习提要第一部分 试题试卷格式一、单项选择题(共15小题，每小题2分。总计30分)1我国建设领域推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是（）。A.项目法人责任制 B.招投标制 C.工程监理制D.合同管理制2二、正误判断题（共10小题，每题2分，总计20分）2.预付款即是定金。（正误）三、简答题（本大题共3小题，第1-2题各5分，第3题7分，总计17分）1.简述标准工程施工合同条件的主要内容。四、案例题（本大题共3小题，第1-2题各10分，第3题13分，共33分）2.某

2、工程合同规定1994.10.30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因 导致关键线路中的工程延误93天：1. 1994.5.105.19日应设计变更等候图纸停工10天；2. 1994.5.155.25日因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工11天；3. 1994.5.207.20日因承包商设备故障而停工61天；4. 1994.7.157.25日发生了合同规定的不可抗力事件而停工11天。若停工造成承包商的损失为1.5万元。承包商应要求工期延长索赔多少天？费用补偿多少万？监理工程师应批准承包商展延工期多少天及费用补偿多少万？为什么？第二部分 复习重点1、代理关系有哪些？2、担保方式有哪些

3、？3、无国籍人事是自然人吗？4、合同附件有哪些？5、业主、监理、总包、分包的工作关系如何？6、业主未完成征地能否进行施工招标？7、可变更和可撤销合同有什么区别？8、要约邀请、邀约、承诺的含义，在工程中的应用情况是怎样的？9、从招标文件发售到投标截止，最少需要多少天？从发出中标通知到签订合同，最多需要多少天？10、工程招标投标的程序是怎样的？11、工程索赔的程序是怎样的？12、工程竣工验收由谁主持，程序是怎样的？13、评标委员会的组成过程、原则。14、哪些情况承包商可以索赔？15、承担违约责任的方式有哪些？16、材料采购合同的主要内容有哪些？17、FIDICAIAAGCNEC等是哪些国家的合同条

4、件？18、不可抗力责任如何划分？19、合同纠纷解决的程序？20、勘察设计合同的主要内容有哪些？考试复习提要12012年全国注册监理工程师建设工程合同管理试题及参考答案第一题单项选择题第1题建设工程监理合同约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是（）。A.设备原值工程使用年限占折旧年限的比率B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率设备原值+管理费D.设备原值设备在工程上使用时间占折旧年限的比率正确答案：C第2题工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C

5、.行为D.智力成果正确答案：D第3题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格正确答案：A第4题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第5题施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425#的水泥当作525#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申

6、请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同正确答案：B第6题建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（）。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地正确答案：D第7题下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人正确答案：A第8题某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理

7、。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（）。A.索赔报告B.索赔意向通知C.索赔依据和资料D.工期和费用索赔的具体要求正确答案：B第9题某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元;乙，1850万元、1890万元;丙，1880万元、1820万元;丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁正确答案：C第10题(2009年)按照FIDIC施工合同条件规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分

8、包商向工程师递交索赔报告正确答案：D第11题发包人收到竣工结算报告及结算资料后（）天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35正确答案：C第12题某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的（）。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利正确答案：C第13题某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招

9、标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标正确答案：D第14题如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由（）给予赔偿。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.总包商正确答案：D第15题承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供（）的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。A.竣工图B.竣工计划C.竣工决算D.竣工结算正确答案：A第16题某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应

10、支付的违约金额为（）。A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元正确答案：B第17题在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后正确答案：C第18题赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书正确答案：C第19题某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则（）。A.承包人的损失都由发包人承担

11、B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担正确答案：A第20题工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据（）进行分类。A.索赔事件的性质B.索赔的目的C.索赔的合同依据D.索赔的起因正确答案：A第21题工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（）。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

12、D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用正确答案：A第22题在建设工程施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场正确答案：D第23题不论监理工程师与承包人协商达成一致，还是他单方面作出的处理决定，批准给予补偿的款额和顺延工期的天数若在授权范围之内，则可（），并抄送业主。A.决定工期延长B.提前终止合同C.将此结果通知承包人D.支付索赔款正确答案：C第24题根据建设工程施工合同示范文本的

13、规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（）。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验正确答案：A第25题对于施工合同约定由发包人提供的图纸，如果承包人要求增加图纸套数，则下列关于图纸的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是（）。A.应由承包人自行复制，复制费用自行承担B.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C.应由发包人复制，复制费用由发包人承担D.应由发包人复制，复制费用由承包人承担正确答案：D第26题依据担保法，只能由合同当事人本人

14、提供担保的担保方式是()。A.保证B.抵押C.质押D.定金正确答案：D第27题业主的索赔主要根据（）提出。A.施工质量缺陷B.设计变更C.工程量减少D.施工进度计划修改正确答案：A第28题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是（）。A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出劝日内终止合同D.监理人发出终止合同通知，通知

15、发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同正确答案：D第29题某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则（）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担正确答案：D第30题某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.

16、书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变正确答案：C第31题施工企业提交的履约保函，属于担保法规定的（）担保。A.留置B.保证C.定金D.质押正确答案：B第32题在施工合同履行过程中，（）是错误的。A.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认B.如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请示且工程师收到请示后48小时不答复，应视为承包人要求被确认C.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D.承包人对工程师的错误指令不承担责任正确答案：C第33题某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后（）。A招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费

17、不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回正确答案：A第34题按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应（）。A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费正确答案：C第35题评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4正确答案：C第36题建设工程委托监理合同属于（）。A.要式合同B.诺成合同C.单务合同D.技术合同正确答案：B第37题根据建设工程施

18、工合同示范文本的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是（）。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联运无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织正确答案：C第38题下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行正确答案：B第39题施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（）。A.需经工程师认

19、可，费用由承包人承担B.需经工程师认可，费用由发包人承担C.不需工程师认可，费用由承包人承担D.不需工程师认可，费用由发包人承担正确答案：B第40题FIDIC施工合同条件中的暂列金，是（）的一项款额。A.不计人合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用正确答案：B第41题因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请示法院增加超过违约金部分损失正确答案：D第42题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，

20、定金为2万元。当设计人完成设计工作30时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（）。A.3万元B.5万元C.7万元D.10万元正确答案：A第43题工程项目的设计成果完成后，由（）负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A.设计人B.监理人C.审图机构D.发包人正确答案：D第44题设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是（）。A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20作为定金C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回正确答案：A第45题

21、供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法正确答案：A第46题根据代理权的来源不同，下列不属于代理分类的是（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.复代理正确答案：D第47题承包人供应的设备与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期发包人应（）。A.均补偿B.费用补偿，工期不补偿C.均不补偿D.费用不补偿，工期补偿正确答案：C第48题建设工程合同纠纷由（）的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定正确答案：D第49题下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是（

22、）。A.由招标人组织，费用也由招标入承担B.由招标人组织，费用由投标人承担C.由投标人组织，费用也由投标人承担D.由投标人组织，费用由招标人承担正确答案：B第50题依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰正确答案：C第二题多项选择题第51题建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商正确答案：ABCD第52题关于资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件可以分为资格预审须知和资

23、格预审表两部分B.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定C.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件E.资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍正确答案：ACD第53题根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列权利中，监理人执行监理业务时可以行使的有（）。A.工程设计的建议权B.工程项目质量、工期和费用的监督控制权C.施工承包单位的选定权D.工程设计变更的决定权E.工程项目协作单位协调工作的主持权正确答案：ABE第54题建设工程委托监理合同(示范文本)中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.负责合同

24、的协调管理C.合同承包人的选定权D.委托监理工程重大事项的决定权E.完成监理任务后获得酬金的权利正确答案：AE第55题工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.招标时的标前会议记录E.各类财务凭证正确答案：BCE第56题根据招标投标法的规定，下列各类项目中，必须进行招标的有（）。A.大型基础设施建设项目B.涉及国家安全的保密工程项目C.国家融资的工程项目D.世界银行贷款项目E.采用特定专有技术施工的项目正确答案：ACD第57题在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（）。A.按时提供设计依据

25、文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.解决施工中出现的设计问题E.保护发包人的知识产权正确答案：CDE第58题按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中（）。A.将中标结果通知未中标的投标人B.与投标人就投标价格进行谈判C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人正确答案：BCD第59题建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人的主要义务包括（）。A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有

26、关的保密资料E.代表委托人与承包人解决合同争议正确答案：ACD第60题材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可（）确定交货地点。A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地正确答案：ACE第61题(2010年)建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（）。A.开通施工现场公共道路B.水准点与坐标控制点的交验C.办理施工许可手续D.审查承包人提交的施工进度计划E.书面通知发包人及时支付工程预付款正确答案：BD第62题招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）。A.招标费用高B.评标工作

27、量较大C.招标时间长D.选择面窄，排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人E.竞争的激烈程度相对较差正确答案：DE第63题停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（）。A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延正确答案：ADE第64题依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工验收后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（）。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当

28、修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可正确答案：ABCE第65题按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）。A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程正确答案：BCD第66题在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有（）。A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调正确答案：ABC第67题合同不当履行的情形有（）。A.由债务人致使债权人失去债权B.由债权人致使债务人履行困难C.债务人提前履行D.债务人拒绝履行E.债务人部分履行正确答案：BCE第68题某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投