施工合同范本最新.docx

1、施工合同范本最新2021施工合同范本最新2021施工合同一甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。工程名称：第一条、施工范围：按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注：所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。第二条、工期要求及开工日期1、合同工期：日历天数2、工程竣工时，由甲方组织相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。第三条、质量标准及施工

2、要求1、合格。2、双方签定合同后，乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后，乙方进入现场施工;第四条、工程款及支付方式合同金额为(大写)：壹拾陆万元整(160000元)。(注：开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的90%;2、保质期满一年，甲方付清余款10%。第五条、双方责任一、甲方工作及责任：1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。二、乙方工作及责任：1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工2、施

3、工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，安全作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度

4、，否则甲方有权进行处罚。第六条、竣工验收与保养1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。第七条、违约责任、索赔及争议1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。3、争议及解决：如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方签章：_年_月_日乙方签章：_年_月_日2021施工合同二甲方：乙方：为了保证施工电梯安装人员的人身的安全，防止各类事故的发生，甲乙双方本着

5、“安全生产、预防为主”的原则，经双方协议，明确各自的权利及义务，以便相互配合，共同遵守。协议内容如下：安装地点：工程名称：安拆的起重机械，型号：高度：米一、双方责任：1、甲乙双方均应认真贯彻执行国家行业主管部门的有关安全生产的标准及法令、法规、制度和要求，严格遵守双方共同制定的协议内容。2、甲乙双方必须密切配合、相互监督，在设备进场安装时，双方要共同协作，密切配合、排除一切安全隐患，确保各项安全工作顺利完成。3、双方要对安装人员进行安全教育和安全技术交底。4、双方严格遵守安全操作规程，乙方在施工中不准违章作业，违章操作。二、甲方责任：1、有责任对安装人员进行安全技术监督和管理。2、负责固定式施

6、工电梯的基础受力强度必须满足塔吊的设计要求。3、提供合格电源到施工电梯基础处。4、对防碍施工电梯安全工作的高压线和施工电梯工作范围内的房屋、人行通道进行防护。5、协同乙方设备安装后的验收工作，验收合格后报建委、甲方、监理单位备案。6、严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫安装施工人员违章作业。三、乙方责任：1、施工电梯安装必须是取得符合相应资质的专业施工队伍，参与安装施工电梯的施工人员必须是经过专业培训考试合格并取得证件、经验丰富、身体健康的专业人员。2、要教育安装人员认真执行安全操作规程和现场的一切规章制度。严禁安装人员酒后上岗，不得在现场吸烟。对所属人员的教育培训和安全技术交底。3

7、、必须严格执行施工电梯安装安全操作规程与本工种的安全管理制度，不得违章指挥和违章作业;4、安装施工人员在安装过程中，必须按要求戴好安全帽，在两米以上的高处进行作业时，施工人员必须系好安全带。5、施工电梯在安装过程中，必须设专人指挥与协调。吊车司机、电梯司机、安装人员、指挥人员必须密切协调，保持一致。6、在安装过程中，划出施工作业区域，设专人看护，设置围挡和标示牌，任何人员不得进入该区域内。7、对所属人员的安全负责。8、在整个施工电梯安装过程中要有专业技术工程师在安装施工现场监督进行。甲方(章)：乙方(章)：年月日年月日2021施工合同三甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法规定，双方在平等互利的

8、基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量(大写)_台，安装电梯，数量(大写)_台。二、工程总金额1、本协议最终结算总价：人民币(大写)RMB:元，￥元。2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。三、结算方式：安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。四、工期安装时间：天五、质量验收依：根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验

9、标准要求。六、甲方责任：1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。2、提供安装过程中的技术支持服务。3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。4、提供安装施工图纸及资料。5、负责出厂产品的制造质量和发货。七、乙方责任：1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费5

10、、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写规范电梯安装协议书合同范本。6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。甲方：乙方：日期2021施工合同四建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)依照中华人民共和

11、国合同法的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。一、工程项目的综合说明2、工程地址：_3、工程规模：建筑面积约_平方米(实际面积以施工图为准)4、结构及层数：砖混六层5、发包方式：包工包料6、发包范围：工程图纸全部内容7、开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。二、工程造价1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干为_元/平方米。2、面积计算依据：国家规定的建筑面积计算标准三、材料采购供应材料均由乙方自行采购。如甲方供

12、料价格应按照同期市场价格，经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。四、工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_%现金加_%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按_元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生给予调整。3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负

13、责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例及_省建设工程质量管理规定执行。按工程总造价的_%预留，满一年后返还。七、其他有关要求和说明安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。八、本协议共四份建设单位、施工单位各二份。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。建设单位：_(盖章)施工单位：_(盖章)法定代表人：_(签字、章)法定代表人：_(签字、章)代理人：_(签字、章)代理人：_(签字、章)日期：_年_月_日日期：_年_月_日2021施工合同五发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_按照中华人民共和国合同法和

14、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。1.4工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日前竣工。1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ7391)。1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款：_(人民币大写)：_注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办

15、理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第

16、4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工_小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、此工程于_月_日_日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关于工程质量验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家

17、制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方

18、承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。6.2、付款方式：第一次付款签定合同之日后，甲方首付款_%。第二次付款工程完成_%以上，付款_%。第三次付款工程完成_%，付款_%。第四次付款按双方商定结算价格结清，付款_%。第五次付款尾款_%质保金一年。第7条关于材料供应的约定凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设

19、计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。第9条奖励和违约责任9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额_%

20、的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的_%日滞纳金9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附则12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。12.2、本合同履行完成后自动终止甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日