水土保持投标文件格式范例.docx

1、水土保持投标文件格式范例 副 本 湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区）第三标段官山项目区投 标 文 件投标人： 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司 （盖单位章） 二O一O 年 十二 月 二十 日评标要素索引表序号评审内容投标文件页码范围1施工组织设计施工总平面图P 180 P 180 主要机械设备使用计划P 122 P 123 资金使用、劳动力的安排、主要材料用量P 124 P 126 施工程序和施工方法P 92 P 111 施工进度P 162 P 179 质量、安全、文明施工及环保等措施P 129 P 175 工程原材料、中间产品、金属结构等检测计划P 11

2、1 P 113 工程质量等级P 78 P 78 工程总工期和开、完工日期P 78 P 78 2项目管理机构项目经理部组织机构P 81 P 81 项目经理具有履约能力P182 P 182 项目技术负责人职称及工作经历P 183 P 183 “五大员”配备P 181 P 181 项目经理和项目技术负责人月驻工地时间P 251 P 251 3流动资金P P 4投标报价（工程量清单）P 9 P 12 5企业信誉业绩类似业绩证明材料P 213 P 230 企业具有金融机构出具的信用等级证明P P 政府或工商行政管理部门颁发的当年或上一年度重合同、守信用称号P P ISO9001质量管理体系认证,ISO1

3、4001环境管理体系认证,OHSAS18001职业健康安全管理体系认证P P 不拖欠农民工工资的承诺P 248P 249 投标文件所提供资料真实性的承诺P 250 P 250 说明：此表必须放在投标书目录的前面，填写页码应与投标书对应。一、投标函及投标函附录1二、法定代表人身份证明或授权委托书3三、投标保证金 7四、已标价工程量清单9五、施工组织设计67六、项目管理机构表181七、资格审查资料184八、原件的复印件190九、其他资料231一、投标函及投标函附录（一） 投标函丹江口市库区水土保持工程项目办公室 （招标人名称）：1我方已仔细研究了湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市

4、官山等八个项目区）（项目名称） 第三标段官山项目区（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 壹仟叁佰捌拾捌万零捌佰元整元（ 13880800.00元 ）的投标总报价，工期 365 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。2我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 伍 万 元（ 50000.00 ）。4如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；（3）我方承诺按照招标文件

5、规定向你方递交履约担保；（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。6 无 （其他补充说明）。投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 湖北省丹江口市电站路 网 址： 10.82.56.18 电 话： 传 真： 邮政编码 ： 442700 _二0一0_年_十二 月_二十_日（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名： 张少忠 2工期1.1.4.3天数： 365 日历天3

6、缺陷责任期（工程质量保修期）1.1.4.51年4分包4.3无二、法定代表人身份证明投标人名称： 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司单位性质： 有限责任 地 址： 丹江口市电站路 成立时间： 1995 年 3 月 16 日经营期限： 2010年12月7日-2014年10月9日 姓名：周如良 性别：男 年龄：49 身份证号码： 4226012 职务： 总经理 系 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司(投标人名称)的法定代表人。特此证明。投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章） 二O一O 年 十二 月 二十 日 二、授权委托书本人 周如良 （姓名）系 丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（

7、投标人名称）的法定代表人，现委托陈 峰 为我方代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区（项目名称） 第三标段官山项目区 （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 2010年12月20日-2010年12月31日 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖章） 法定代表人： （签字）身份证号码： 4226012 委托代理人： （签字）身份证号码： 4226658 二O一O 年 十二 月 二十日 三、投标保证金丹江口市库区水土保持

8、工程项目办公室（招标人名称）：我公司提供 5 万元的投标保证金作为本工程的投标担保。投 标 人：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司（盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字） 二O一O 年 十二 月 二十 日 四、已标价工程量清单五、施工组织设计1.投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

9、2施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。附件一 拟投入本标段的主要施工设备表附件二 拟投入本标段的实验和检测仪器设备表附件三 拟投入本标段的劳动力计划表附件四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附件五 施工总平面图附件六 临时用地表附件一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注附件二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注附件三：拟投入本标段的劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络

10、图1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2. 施工进度表可采用 网络图（或横道图）表示。附件五：施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附件六：临时用地表用 途面 积（平方米）位 置需用时间六、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业社会保险项目经理张少忠工程师注册建造师二级鄂242000810182水利已交纳技术负责人刘建军高级工程师职称证书高

11、级水利水利工程已交纳安全员龙辉海工程师安全员4688工程已交纳施工员陈生记工程师施工员1438工程已交纳材料员宋敏经济师材料员209工程已交纳质检员史灵丽工程师质检员4678工程已交纳预算员郭红云助工预算员208075工程已交纳（二）主要人员简历表1项目经理简历表姓 名张少忠年 龄49学历大专执业资格二级临时注册建造师安全生产考核合格证书水建安B（2008）0009270职 称中级职 务生产部部长拟在本合同任职项目经理毕业学校 1992年毕业于郧阳师范 专科学校 中文专业主要施工管理经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2008.11.102009.4.30汉江王甫洲水利枢纽库区水

12、土保持工 程项目经理汉江王甫洲水力发电有限责任公司2009.12.1-2010.4.30襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程项目经理襄阳区水利局水土保持工程项目办公室 注：主要人员指项目经理、技术负责人。 （二）主要人员简历表技术负责人简历表 姓 名刘建军年 龄43学历本 科执业资格高级工程师安全生产考核合格证书职 称高级职 务技术部部长拟在本合同任职技术负责人毕业学校 1988年毕业于 湘潭大学 机械系机械制造专业主要施工管理经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话2008.11.102009.4.30汉江王甫洲水利枢纽库区水土保持工程项目经理汉江王甫洲水力发电有限责任公司200

13、9.12.1-2010.4.30襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程项目经理襄阳区水利局水土保持工程项目办公室 0710-七、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司注册地址湖北省丹江口市电站路邮政编码442700联系方式联系人郭红云电 话传 真网 址组织结构法人负责制法定代表人姓名周如良技术职称工程师电话技术负责人姓名杨华技术职称高工电话成立时间1995.3员工总人数：119企业资质等级水利水电施工总承包叁级其中项目经理15人营业执照号4209高级职称人员8注册资金805万元中级职称人员36开户银行丹江口市建设银行初级职称人员18账号420002180

14、技 工57经营范围水利水电建筑安装工程、高低压线路架设、房屋建筑工程施工；水暖管道安装施工、建筑装饰装修施工；铝塑钢门窗加工、安装；防腐保温工程施工；房屋租赁。备注注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。（二）近3年财务状况表财务状况表名称单位2007年2008年2009年一、注册资金万元805.00805.00805.00二、净资产万元865.27879.41885.75三、总资产万元1071.011023.741091.78四、固定资产万元387.80372.57359.11五、流动资产万元683.20651.12732.67六、流动负债万元205.74144.33206.03七、负债

15、合计万元205.74144.33206.03八、营业收入万元2171.631809.861694.61九、净利润万元34.8921.2614.07注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。（三）近年完成的类似项目情况表1合同名称汉江王甫洲水利枢纽库区水土保持工程合同项目所在地湖北省老河口市发包人名称汉江王甫洲水力发电有限责任公司发包人地址湖北省老河口市 航空路60# 发包人电话签约合同价327.55万元开工日期2008.11.10完工日期2009.4.30承担的工作截排水沟、护坡护岸、挡土（渣）墙和绿化等工程项目工程质量优良项目经理董刚技术负责人刘建军监理人和总监理工程师以及电话丹江口汉江工

16、程咨询有限责任公司 陈谷民 合同项目描述截排水沟、护坡护岸、挡土（渣）墙和绿化等工程项目。共完成浆砌块石1.48万方，干砌石0.39万m3,混凝土0.95万m3,锚杆1118根，排水沟总长度12.07km，实施植物措施面积5.15 h，其中乔木7311株，灌木2649株，草坪面积1.56 h，藤本植物10100株，花卉植物135。备注合同价款327.55万元，工程质量：优良，已通过竣工验收注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。（四）近年完成的类似项目情况表2合同名称襄阳区黑清河小流域水土保持生态示范工程合同项目所在地襄樊市襄阳区程河镇谢营村发包人名称襄阳区水利局水土保持工程项目办公室发包

17、人地址襄樊市襄阳区水利局(张湾交通路18号)发包人电话签约合同价317.51万元开工日期2009年12月1日计划完工日期2010年4月30日承担的工作该工程位于襄樊市襄阳区程河镇谢营村，包括坡改梯粮梯、坡改果梯以及蓄水池窖、沟渠、沉沙及作业道等工程质量合格项目经理张少忠技术负责人杨华监理人和总监理工程师以及电话丹江口汉江工程咨询有限责任公司项目描述该工程位于襄樊市襄阳区程河镇谢营村，包括坡改梯粮梯、坡改果梯以及蓄水池窖、沟渠、沉沙及作业道等备注附施工合同、中标通知书（四）正在施工的和新承接的项目情况表合同名称湖北省保康县金盘洞水库施工工程合同项目所在地湖北省保康县发包人名称湖北省保康林江水业有

18、限公司发包人地址湖北省保康县发包人电话 朱桂生签约合同价￥1950.14万元开工日期2009年2月18日计划完工日期2010年12月30日承担的工作水库土建及闸门安装，设备安装工程工程质量合格项目经理周如良技术负责人唐 宵监理人和总监理工程师以及电话宁志云 项目描述山体松动爆破、土石方开挖转运、建筑工程、金属结构设备安装工程、机电设备安装工程等备注附施工合同、中标通知书注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。（五）近3年发生的诉讼及仲裁情况序号诉讼及仲裁事项诉讼及仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项无二仲裁事项无注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。八、原件的复印件序号名称备注1营业执

19、照副本有效2资质证书有效3安全生产许可证有效4信用等级证书有效5外省入鄂水利水电工程施工企业人员登记表6企业主要负责人安全生产考核合格证有7三级项目经理证或二级及以上水利水电工程专业注册建造师证、安全生产考核合格证、项目法人对其担任过类似工程项目经理的胜任工作的评价有8技术负责人职称证有9专职安全员的安全员证、安全生产考核合格证有10造价工程师资格证、质检员质检员证、材料员材料员证、预算员预算员证、施工员施工员证五大员证件在年检中，有丹江口市建设局证明文件11近三年类似工程业绩3项12信誉：1重合同守信用证书；2金融机构出具的信用等级；3质量管理体系认证,环境管理体系认证,职业健康安全管理体系

20、认证无13流动资金证明14其他九、其他材料1、近三年财务审计报告2、纳税人A类等级证书3、关于工程质量、工期、不拖欠农民工工资的承诺4、关于投标文件真实性的承诺5、项目经理、技术负责人及五大员月驻工地时间的承诺附件：投标人资格审查记录表标段名称： 湖北省丹江口库区及上游水土保持重点防治工程（丹江口市官山等八个项目区）第三标段官山项目区 合同编号：STBC/DJ2010SG- 证件名称标准原件审查记录*营业执照有效*资质证书有效*安全生产许可证有效*湖北省水利厅信用等级证书有效*外省入鄂水利水电工程施工企业人员登记表无*企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）姓名 石小平编号（2008）0001

21、555 等级 A 项目人员资格情况项目经理*二级及以上水利水电工程专业注册建造师证或三级项目经理证姓名 张少忠 编号 鄂242000810182 等级 二级 注册单位：丹江口宁彤水电建筑安装有限责任公司 *安全生产考核合格证（B证）姓名 张少忠 编号（2008）0001555 等级 B 项目法人对其担任过类似工程项目经理的胜任工作的评价 襄阳区黑清河流域水土保持生态示范工程 是否有评价： 有 汉江王甫洲库区水土保持工程 是否有评价： 有 技术负责人职称证姓名 刘建军 编号 水利0800074等级 高级 专职安全员安全员证姓名 龙辉海 编号 4688 *安全生产考核合格证（C证）姓名 龙辉海 编

22、号 （2008）0006974等级 C 造价工程师注册证姓名 陈峰 编号 ZJG2009010028 质检员质检员证姓名 史灵丽 编号 4678 材料员材料员证姓名 宋敏 编号 2209 预算员预算员证姓名 郭红云 编号 208075 施工员施工员证姓名 陈生记 编号 1438 近三年类似工程业绩 汉江王甫洲库区水土保持工程 合同额： 327.55万元，中标时间：2008.10.20，合同签定时间：2008.11.8 项目经理：张少忠襄阳区黑清河流域水土保持生态示范工程合同额： 317.51 中标时间：2009.11.22，合同签定时间：2009.11.25 项目经理：张少忠湖北省保康县金盘洞

23、水库施工工程合同额： 1950.14万元 中标时间：2009.2.18，合同签定时间：2009.12.30 项目经理：周如良信誉重合同守信用证书（发证单位 ） ， 发证日期 金融机构出具的信用等级（认定单位 ） ， 认定日期 ISO9001质量管理体系认证 是否通过ISO9001质量管理体系认证 ， 是否有效 ISO14001环境管理体系认证是否通过ISO14001环境管理体系认证 ， 是否有效 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证是否通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证 ， 是否有效 流动资金证明有近三年财务审计报告2007年、2008年.2009年审查结论审查人： 年 月 日审查结果确认投标人法定代表人（或委托代理人）： 注：（1）本表投标人填写的内容必须与提供的原件及投标文件中的复印件保持一致，否则将视为无效材料。（2）原件审查记录、审查结论由审查人填写，其余由投标人填写。（3）带*号为必要资格条件需要的原件，如不提供原件或不满足资格条件均为资格不合格，按废标处理。（4）本表由投标人填写好后加盖单位公章，单独携带提交，不与投标文件装订在一起。（5）近三年类似工程业绩证明是指2007年11月至2010年11月之间的承包合同，以施工承包合同签订时间为准，其他资料不能作为业绩证明。类似业绩指：水土保持工程；