法定代表人身份证明.docx

1、法定代表人身份证明法定代表人身份证明承包商： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 单位组织机构代码： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （承包商名称）的法定代表人。特此证明。承包商： （盖单位章） 年 月 日 授权委托书衢州市铜山源水电开发有限公司：本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司的授权委托代理人出席 （项目名称）的开标会议，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为。委托代理人无转委托权，特此委托。代理人： （签字）性别 ： 年龄：_身份证号码： 职务： 投标人： （盖章）法定代表人：

2、（盖章）授权委托日期： 年 月 日报 价 函致：衢州市铜山源水电开发有限公司经研究衢州市铜山源电厂增效扩容改造工程施工监理承包商公告全部内容后，我方兹以：人民币（大写） 元的报价承包该项目，并将严格按照合同约定完成监理工作。如果确定我方为承包商，我方保证代表招标人的利益，从项目实际目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目的投资目标、进度目标和质量目标得以顺利实现。我方将派驻 作为本项目的总监，身份证号为 。我方符合交易公告上的资格条件。企业资质： 项目总监姓名： 承包商（盖章）： 法定代表人（盖章）： 年 月 日监理人员配备表岗位姓名职称（注册、资格）证书名称及证号身份证号联系电话总监理

3、工程师监理员（驻地）监理员（驻地） 注：1、以上人员对应的身份证、（注册、资格）证书、职称证书复印件加盖投标人公章附后。2、以上人员提供纸质社保证明文件。投标人： （盖章）法定代表人： （盖章） 日 期： 年 月 日合同主要条款本工程监理合同由本招标文件、招标补充文件、建设工程委托监理合同（示范文本）（GF20120202）、招标询标记录（如有）、在监理过程中双方共同签定的补充文件等组成。第一部分 协议书委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合

4、同。一、工程概况1. 工程名称：衢州市铜山源电厂增效扩容改造工程施工监理；2. 工程地点：衢州市铜山源水库。3. 工程规模：水力机械改造、电气工程改造、厂区建筑物改造、河流生态改造等等建设工程。4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程费用约635.1万元。 二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员

5、和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。五、签约酬金签约酬金（大写）： （ ）。包括： 1. 监理酬金： 。2. 相关服务酬金：/。其中：（1）勘察阶段服务酬金：/。（2）设计阶段服务酬金：/。（3）保修阶段服务酬金：/。（4）其他相关服务酬金：/。六、期限1. 监理期限：自 年 月 日至 年 月 日。2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。（3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/

6、月/日止。（4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1. 订立时间： 年 月 日。2. 订立地点： 。3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。委托人： （盖章） 监理人： （盖章） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权的代理人：（签字） 法定代表人或其授权的代理人： （签字）开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子邮

7、箱： 电子邮箱： 第二部分 通用条件【具体按照建设工程委托监理合同（示范文本）（GF20120202）的通用条件】第三部分 专用条件1. 定义与解释 1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标文件；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；（8)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1 监理范围包括：委托人提供的设计文件图纸的全部内容及其深化后图纸内容和委托人同意的合理变更项目内容的施工

8、阶段全过程监理及缺陷责任期内监理。2.1.2 监理工作内容还包括：受委托人委托主要控制工程施工质量、工程进度、工程造价、合同管理以及协调有关参建单位的关系。对本工程安全施工负有监督、检查、落实之责。并向委托人提交完整的监理资料，参与工程的交工和竣工验收及工程缺陷责任期阶段的服务。具体工作内容为：（1）按建设工程监理规范（GB/T503192013）、浙江省建设工程监理工作标准DB33/T1104-2014开展监理工作，负责现场质量、安全、进度、造价控制等工作；（2）承担本工程监理任务的总监必须是经水利部注册的水利工程监理工程师，取得全国水利工程建设监理工程师资格证书；（3）协助招标人做好有关开

9、工前的各项准备工作，协助招标人办理开工手续；（4）协助招标人进行工程施工招标工作，协助招标人做好施工单位考察、招标答疑、评标、询标等工作；（5）协助招标人做好设计图审核并提出书面建议。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；（6）审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；（7）督促、检查施工承建单位严格执行施工承包合同和国家现行工程技术标准、规范；（8）审核施工承建单位或招标人采购提供的材料、设备、构配件的数量、质量及价格，对本工程所用的涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样试验，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件

10、不得在施工现场堆放；（9）控制工程进度、质量、施工合同价，督促检查工程质量及施工现场安全、文明标化的落实情况；（10）按有关合同要求，签发工程月付款凭证和审核工程变更现场签证，一般工程变更的工程计量及经济签证应在工程变更单发出的七个工作日内完成签证审核工作；（11）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；（12）根据招标人要求，每月按时提供有关工程月形象进度完成情况、月度工程量（货币形式）完成统计报表及下月形象计划安排和下月工程用款计划，每月按时提供监理月报及工程质量情况月报，及时提交招标人要求的专项报告；（13）配备必要的测试、检查及交通工具，切

11、实保证日常分项工程的检查、验收工作，严格执行工程建设强制性标准；（14）隐蔽工程隐蔽前，监理单位应对隐蔽工程进行拍照留档，招标人负责验收的科室相关人员参加隐蔽工程验收，验收通过后隐蔽工程予以隐蔽；（15）严格履行监理旁站制度，招标人对监理旁站情况、旁站监督质量进行不定期检查，并对检查情况进行通报；（16）参加竣工验收，提出工程质量等级建议，协助招标人审查工程结算；（17）负责检查保修阶段的工程状况，督促承建单位回访，督促保修直至达到规定的质量标准；（18）按时提供完整的施工监理资料；（19）负责施工现场管理人员考勤及施工单位月度考核工作。2.2 监理与相关服务依据2.2.1 监理依据包括： 国

12、家关于工程建设的政策、法规；政府批准的计划、施工图；工程承包合同。衢州市确保建筑工程质量的若干确定。2.2.2 相关服务依据包括： /。 2.3项目监理机构和人员2.3.4 更换监理人员的其他情形：/。2.4 履行职责2.4.3 对监理人的授权范围： 凡涉及到工期、工程计量、工程造价及工程变更的内容，监理人应在其职责范围内确认的基础上得到委托人的书面认可，任何经监理确认但最终未得到委托人确认的，都视为无效，且给委托人所造成的损失由监理人承担。在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件

13、：监理人必须按投标文件中的人员名单组织人员到位，不得擅自更换监理人员。如遇特殊情况需更换人员时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人的有关书面材料，在征得委托人书面同意后并报主管部门备案，拟换人资质等级应满足招标要求，其他监理班子人员更换率不得超过30%（特殊原因除外），否则视为监理人违约，扣除全部监理班子到位履约保证金，并且委托人也可单方面终止合同，由此造成的一切直接和间接损失由监理人承担。2.5 提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 1、监理人在中标后提交项目监理规划，在专业工程开工前提交监理细则；2、监理人应在每月5日前提交对施工单位上月工

14、作的考核评价表；3、监理人应在每月15日前完成当月工程款的审核工作；4、监理人应在每月25日前提交当月监理月报（三份）。 2.7 使用委托人的财产 附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 本工程委托人无无偿提供的房屋、设备。监理人应在本合同终止后 / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： / 。3. 委托人义务 3.4 委托人代表委托人代表为： 。3.6 答复委托人同意在 3 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。4. 违约责任4.1 监理人的违约责任4.1.1监理单位的赔偿责任：监理单位违反监理合同的规定，或因其职员失职、渎职，并因此造成业主

15、的经济损失，应视其所承担责任的比例向业主赔偿。4.1.2监理单位的累计赔偿限额：监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额（不含税），当达到此限额的50%时，业主有权单方面终止监理合同，并没收监理单位的履约保证金，结清相应服务期监理服务费。4.2 委托人的违约责任4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息当期应付款总额银行同期贷款利率拖延支付天数5. 支付 5.1 支付货币币种为： 人民币 ，比例为： / ，汇率为： / 。 5.3 支付酬金监理费用按项目施工进度支付，完成工程量50%时支付监理费的40%，项目竣工（交工）验收合格后并完成备案后支付至95%，剩余5%在两年缺陷责任期满

16、后付清。6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1 生效本合同生效条件： 双方单位盖章和双方法定代表人或其授权的代理人签字后生效 。6.2 变更6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）正常工作酬金协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）正常工作酬金协议书约定的监理与相关服务期限（天）6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额正常工作酬金工程概算投资额（或建筑安装

17、工程费）6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。7. 争议解决7.2 调解本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。7.3 仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第（2） 种方式：（1）提请 衢州 仲裁委员会进行仲裁。（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。8. 其他 8.2 检测费用 委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。 8.3 咨询费用 委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。8.4 奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：奖励金额工程投资节省额奖励金额的比率；奖励

18、金额的比率为/%。8.6 保密委托人申明的保密事项和期限： 在监理合同有效期内监理人必须对本工程项目所有文件和相关资料予以保密。监理人申明的保密事项和期限： 。第三方申明的保密事项和期限： 。8.8著作权监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件： 。9. 补充条款1、本工程实行履约保证金制度，中标人在收到中标通知书3日内，签订合同前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，以银行汇票或转账的方式缴存至衢州市铜山源水电开发有限公司指定的银行帐户，逾期作放弃中标处理。投标保证金不予退还，给委托人造成的损失超过投标保证金数额的，监理人还应当对超过部分

19、予以赔偿。履约保证金经由投标人账户出具。履约担保分质量、工期、监理班子到位率、安全、廉政五部分，所占比例：质量30%、工期30%、项目班子到位率20%、安全19%、廉政1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。2、质量：在工程初验时，监理人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。3、工期：工程不能按期完工的，如属监理人未尽责的，每延迟一天扣2%工期履约保证金。4、安

20、全：发生一般及以上等级安全事故的，扣除全部安全履约保证金。5、监理班子：签订合同之前，中标单位应向委托人提供项目监理部人员到位承诺书，此承诺书中的人员未经委托人同意不得随意更改。施工过程中，监理班子人员必须到委托人指定的签到地点签到。监理人必须按投标文件中的人员名单组织人员到位，不得擅自更换监理人员。如遇特殊情况需更换人员时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人的有关书面材料，在征得委托人书面同意后并报主管部门备案，且总监不得更换，拟换人资质等级应满足招标要求，其他监理班子人员更换率不得超过30%（特殊原因除外），否则视为监理人违约，扣除全部监理班子到位履约保证金，并且委托人也可单方面终止合同，

21、由此造成的一切直接和间接损失由监理人承担；如总监理工程师（总监理代表）到位率不少于24天/月，其他现场管理人员不少于27天/月，总监理工程师（总监理代表）每缺勤半天扣1000元，其他人员每缺勤半天扣500元。考勤时间：项目总监必须至项目竣工综合验收结束；各专项监理人员在各专项工程结束后止。其余事项按监理单位履约考核细则、建设单位施工现场管理人员考勤管理办法执行。6、廉政保证金：工程竣工验收合格后，监理人及其工作人员若曾有违反廉政合同条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金不予退还；监理人及其工作人员无违反本合同书条款以及其它违法违纪行为的，廉政保证金本金额返还。7、履约保证金在所监理工程竣工验收

22、合格并备案、竣工资料移交衢州市铜山源水电开发有限公司后一个月内扣除违约金（如有）后，无息退还。其中质量履约保证金应在合同质量目标完成后一个月内退还。上述履约保证金在支付违约金不足时，可以相互调剂支配或从监理费中扣除。8、监理人必须做好投资控制工作，如由于监理原因或监理投资审核不到位，造成投资浪费或不合理签证、设计变更等情况，根据造成后果的大小，委托人给予相应处罚，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。在工程结算初审过程中，监理单位应认真审核施工单位上报结算价款的真实性和准确性，经监理单位初审造价金额和最终审定结算金额超出10%以上时，按照超出部分的结算金额的5%，扣除监理费用。即扣除费用金

23、额计算式为：（监理初审结算造价-审定结算造价*1.1）*5%。，严禁监理单位在设计变更及签证意见上出现“情况属实”或类似意见，否则，每认定一次，在结算款中扣罚500元/次。10、对于监理确认的内容，如委托人发现与事实不符，有权不予认可，并责令改正。11、监理人应接受监理单位履约考核细则等建设单位规章制度的考核管理。12、监理人应遵守并督促施工单位遵守委托人制定的各项工程管理制度。13、监理人应按建设工程监理规范（GB/T50319-2013）履行监理单位职责。14、监理人应提供法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书。15、以上所述违约金扣罚实行“即罚即交”的原则进行。附录A 相关服务的范围和

24、内容A-1 勘察阶段： 。A-2 设计阶段： 。A-3 保修阶段： 。A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 。附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-1 委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间1. 工程技术人员 2. 辅助工作人员3. 其他人员B-2 委托人提供的房屋名称数量面积提供时间1. 办公用房本工程监理服务所需办公场所由施工单位提供2. 生活用房3. 试验用房4. 样品用房用餐及其他生活条件B-3 委托人提供的资料名称份数提供时间备注1. 工程立项文件2. 工程勘察文件3. 工程设计及施工图纸4. 工程承包合同及其他相关合同5. 施工许可文件6. 其他文件B-4

25、 委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间1. 通讯设备无2. 办公设备无3. 交通工具无4. 检测和试验设备无建设工程廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，衢州市铜山源电厂增效扩容改造工程施工监理 的项目法人衢州市铜山源水电开发有限公司（以下简称发包人）与监理单位 （以下简称承包人），特订立以下合同。第一条、双方的权利和责任（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。（二）严格执行 建设工程的合同文件，履行合同条款。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的

26、商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。第二条、发包人的义务（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何由发包人或个人支付的费用。（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。（三）发

27、包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。第三条、承包人的义务（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（四）承包人不得以

28、任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条、违约责任（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。第五条、双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单

29、位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。第六条、本合同作为衢州市铜山源电厂增效扩容改造工程施工监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。第七条、本责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。发包人：（盖章） 承包人：（盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：审核人： 审核人：经办人： 经办人：年月日 年月日安全监理责任合同根据国务院建设工程安全生产管理条例等规定，为在 项目 工程监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人 （以下简称“甲方”）与监理人 （以下

30、简称“乙方”）签订如下安全监理责任合同：一、甲方职责1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5组织对施工现场的安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。二、乙方职责1督促承包人严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促承包人加强安全生产宣传教育，增强全员安