水利承包协议书.docx

1、水利承包协议书水利承包协议书篇一：水利工程承包协议书承包协议书甲方：*项目经理部乙方：为确保工程施工顺利进行，甲方选择乙方作为施工队伍进行承包施工，为明确双方职责，经双方协商，签订如下施工协议书。一、工程名称：二、工程范围及工作内容：工程范围：桩号至（施工界线现场划定）施工内容：草皮移植、碎石垫层及土工布铺设、砼预制块护坡、齿坎盖顶砌筑，以及为完成上述工作所必需的临时工程等。三、工期要求：要求乙方在月日前进场，年月日全面完成；如果业主对工期往后调整，项目部也作相应调整。四、承包方式：包工包料。五、应达到的质量等级：优良。六、工程价款本工程以实际完成的工程量进行计量结算，采取单价承包。其中砼预制

2、块护坡施工单价元/m此单价为综合单价，其单价包括：预制块由预制场运输至施工现场及道路维修、人工清坡、土工布及碎石垫层铺设、砼预制块铺设等项目。齿坎盖顶浆砌石施工单价元/m，此单价为综合单价，其单价包括：地槽开挖、材料运输、土工布层铺设、砌筑等所有工作。格埂砼浇筑单价元/m，此单价为综合单价，包括场地平整、砼场内运输及道路维修、土方开挖、土工布铺设、砼浇筑养护等项目。本合同综合单价一次性包死，价格不作调整。以上单价及总价均含税金(税率3.3%)。七、甲方职责1、有关业主的证件、批件属甲方办理的，由甲方办理，发生的费用由甲方支付。2、甲方协助乙方办理临时户口，协助处理地方关系，其费用由乙方负责。3

3、、负责同业主、监理、设计、质检等部门的协调工作。4、派遣施工现场代表行使监督职责，对工程进度、质量、安全及施工合同执行监督检查，负责设计图纸存在问题的处理和计量支付及其它手续。5、按进度支付工程款。八、乙方职责3331.严格按照设计文件、技术规范、监理细则施工，保质保量、按期完成合同规定的全部内容，包括设计变更及增加的工作量。服从甲方的统一管理，遵守甲方的一切规章制度。2.按业主的招标资料、图纸及监理要求进行施工，最终达到业主的验收要求。3.按期组织好施工前的准备工作，人员及设备类别、数量要满足甲方要求，特别要配备23名工程技术人员，要能够满足自行放线、测量定桩、自行控制边坡、修坡、检测和成品

4、的最终检测、资料整理等技术工作。4.应遵守国家的法律、法规，尊重地方风俗，保护好周围环境。5.乙方应加强对自有设备和人员的安全管理，负责施工期间的一切安全问题，建立健全施工安全组织机构，落实施工技术措施和施工规范，保证安全施工。如因自身原因造成的安全责任并由此产生的经济损失由乙方自行承担。对出现的人身伤亡及机械事故自行负责。6、工程竣工后，乙方应严格按照招标文件的规定对施工现场进行整修，做到工完场清，交付业主使用前应负责已完工程的成品保护，如有损坏应自费修复。7、乙方必须按甲方要求及时上报有关工程统计报表和其它技术资料。8、做好与邻近施工段的协调工作，交叉作业时应无条件的服从甲方的施工安排。9

5、、在施工中，乙方应根据工程的进展情况，采取必要的措施，确保按照甲方的工期要求完成合同内容，否则甲方有权采取以下措施：a)甲方先要求乙方采取措施增加人员、机械，如乙方不能满足甲方的要求，甲方将强制性替乙方增加，所有为此而发生的一切费用，均由乙方承担。b)拒绝向乙方支付已完成的任何工程款，作为甲方采取抢工措施的费用。c)终止合同，不再向乙方支付任何工程款并作为罚款，以减少由此而给甲方带来的损失。八、计量、支付工程款按照工程进度支付，当完成材料进场量占总材料用量的60%时，开始支付工程款，以后每月支付完成工程量的70%（包括材料款在内），工程验收合格后，扣5%工程保修金，保修期满后再付给乙方。九、工

6、程管理1、乙方工地负责人在施工期间不得擅自离开工地，每月在工地天数不得少于25天，有事必须向甲方项目经理请假。未经批准擅自离开工地，每天罚款500元。每月26日将工地负责人、技术负责人的考勤报项目经理。1、乙方应按时参加甲方召开的生产调度会，如不按时参加，甲方有权对乙方进行经济处罚，每人每次300元。2、为方便施工，乙方应配备适当的通讯、交通工具。3、乙方应按照甲方要求，建立健全相应施工组织机构及配备齐全的人员。4、乙方进行的施工人员必须遵守甲方规定的规章制度，其管理人员、技术人员必须服从甲方发出的指令。十、工程保修1、工程竣工，从移交给业主算起，保修期为1年。2、工程保修期间，由乙方原因造成

7、的返修费用，由乙方承担，如乙方接到甲方返修通知（书面或口头）后，10天内尚未进行返修，甲方有权组织队伍进场返修，其费用在乙方5%的保修款中扣除，不足时，乙方应另行付款。3、超过保修期后，如仍发生乙方原因造成的质量事故，则乙方必须承担责任和由此造成的经济损失。十一、文明施工乙方必须教育好全体职工遵守国家法纪、尊重当地风俗民情、乡规村约。做到文明施工，严禁出现酗酒、打架、黄、赌、毒等不良现象。如出现民事纠纷，给甲方造成信誉损失的罚款5000元到10000元。十二、未尽事宜双方协商解决，如不能协商解决，向签约地点的仲裁机构提请仲裁或向签约地点的人民法院提起诉讼。十三、本协议书一式陆份，正本甲乙双方各

8、执壹份，副本甲方执叁份，乙方执壹份，本合同在双方代表签字并加盖公章后生效。竣工结算，甲方支付工程款完毕，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即终止。保修期满后，有关保修条款终止。十四、签约地点：*。甲方：*项目经理部乙方：（盖单位章）甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）身份证号码：签约日期：20XX年月日签约日期：20XX年月日篇二：水利工程施工承包协议水利工程施工承包协议甲方：昌吉州浩源水利建设有限公司乙方：由甲方承建的奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程，经双方平等协商由乙方负责工程的施工。为了完成双方商定的工程相关事宜，明确甲乙双方权利和义务关系，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国

9、建筑法及国家有关规定，在双方共同遵照执行甲方与奇台县水管总站签定的奇台县石梯子乡等一乡三镇饮水安全施工合同以及新疆昌吉州浩源水利建设有限公司（新净达字20XX）20号文件关于执行公司分包管理办法的通知和昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议（20XX年6月20日文件）的前提下，经双方协商，签订本工程施工承包协议。一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期1、工程名称：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程2、工程地址：奇台县3、工程范围及内容：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程水池及附属设施工程。4、承包方式：采用包工包料方式5、工程质量：质量标准达到水利工程质量检验评定标准及新疆建设厅有关

10、规定合格标准。6、工程质量保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算，执行奇台县水管总站关于本工程的保修规定。二、工程期限总工期为30天，自20XX年5月14日开工，至20XX年6月14日竣工。三、工程造价及管理费用在核算时，甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量，以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算。甲方负责承担该项工程管理费用，乙方承担该项工程税金5.36%。四、双方责任1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件。乙方签订任何与本工程有关的合同文件，必须经甲方复核同意后方可签订，并及时报甲方归档，否则甲方不予认可。乙方应严格履行甲方与奇台县水管总站所签订的本工程

11、施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容。2、乙方在结算劳务费、机械费用时，应建立进出账款账目，支付时应要求对方打收条并注明收款内容、收款人、收款时间、联系电话及身份证复印件；乙方在每月领取工程款时，必须把当月发生的人工、机械费用使用情况及付款收条报给甲方存档，并有双方签字确认的确认书（一式两份，双方各存一份）后甲方再进行支付。若无上述资料，甲方有权利拒绝支付当月工程款。3、本工程在施工期间，甲方将安排人员到工程施工现场核实工程进度及工程款使用情况；工程款支付到60%时，甲方将安排人员核实乙方财务账目，乙方应积极配合甲方驻派人员的工作。工程完工验收合格后付清全款。4、乙方对奇台县三个

12、庄子乡等一乡三镇饮水安全工程的质量、工期、安全负完全责任。乙方必须严格依照施工图纸进行施工，工程质量执行国家和自治区现行水利工程施工及验收规范、质量评定标准和水利工程质量检验评定标准中的有关规定。因乙方原因造成本工程在质量、工期上达不到合同的要求，所造成的一切损失费用由乙方承担，甲方不承担任何经济、法律上的责任。5乙方在本工程施工期间，均不得以甲方名义对外赊欠人工、材料、机械及其他相关的费用；本工程对外所发生的一切债权债务，均由乙方负责承担。6、工程施工前，乙方必须向甲方提供管理人员名单和各工种人员名单（上述人员须附身份证复印件、本人签名及手印留档）、施工组织设计及各项指标落实的保证措施。乙方

13、负责全面组织、管理好现场施工人员，严格按国家有关安全生产法律、法规及有关条例进行施工，不得违规操作。由乙方违规施工造成的一切人员及机械安全事故和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承担任何法律经济责任。7、乙方在本工程中应签订好劳动用工合同，及时将劳动考勤、劳务费结算及支付情况报甲方备案，并监督好劳务内部的工资分配。乙方必须确保本工程竣工后，人工、材料、机械等费用及时结清。本工程所有的劳务用工、机械费用、外购材料等结账均由乙方负责，由此产生的债务纠纷由乙方负责，与甲方无任何关系。若因上述费用的拖欠而导致人员上访及造成其他后果，均由乙方负责承担，并按本协议承担违约责任。8、乙方每领取一笔农民工工

14、资，必须将上一期发放给农民工工资的签名表（应与开工时提供的人员名单一致，签字并按手印）提交给甲方备案，以核实是否拖欠农民工工资。每期工程款支付完毕后，乙方应提交相关证明材料（包括发放农民工工资的签名表；材料、机械费用的支付发票等），证明本期农民工工资、机械费、材料费及其他费用已结清，保证不会出现拖欠款现象。9、工程竣工后，乙方应协助甲方做好工程竣工决算，并移交工程资料，清理账务，提供给甲方一套完整的工程资料及竣工验收备案资料归档。全部资料交甲方后，方可办理退还质量保证金手续。10、工程保修期内的修复工作及发生的一切费用均由乙方承担。五、违约责任该协议产生后如有违约，违约方应承担总造价的20%的

15、违约金。六、解决争议的方法在协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的前提下，可向昌吉市人民法院提起诉讼解决。七、本协议自双方签字盖章之日起生效。八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份甲方（签章）乙方（签章）代表人：代表人：联系电话：联系电话：年月日年月日篇三：水利工程承包合同协议书合同协议书合同名称：合同编号：（以下称发包人）拟修建了（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）元整。1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2、本合同包括下列文件：（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标

16、通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（本工程招标文件）（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其它文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。6、本合同一式份。其中正本份，双方各执份，副本发包人执份，承包人执份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人：承包人：（盖单位章）（盖单位章）法定代表人：法定代表人：或委托代理人（签名）或委托代理人（签名）地址：地址：邮箱：邮箱：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：账号：账号：