建筑工程合作协议书建筑股东合作协议书.docx

1、建筑工程合作协议书建筑股东合作协议书建筑工程合作协议书、建筑股东合作协议书 一 : 建筑股东合作协议书合伙人：甲 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人：乙 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人：丙 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人本着公平、公正、平等、互利，相互尊重、相互帮助、相互扶持、共同创业、共同致富的原则，订立合伙协议如下：第一条甲乙丙三方自愿合伙经营 （项目名称），总投资为 万元，其中 甲出资 万元，占 %股份；乙出资 万元，占 %股份；丙出资 万元，占 %股份。第二条本合伙依法组成合伙企业，若后期需要办理工商登记，由甲负责。第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六

2、个月办理相关手续，但必须召开股东会议，举手表决。第四条所有合伙人共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏，经营盈余按照各自的投资比例分配，组织债务按照各自投资比例负担。不得歧视他人或随意脱离组织、出卖组织，如发现有故意危害集体利益行为者，视为自动放弃股份。第五条他人可以入伙，但必须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。第六条合伙人在合作期内不得在经营状况不好或亏损时提出退股，若提出则视为自动放弃股权；任何合伙人不得不经所有合伙人同意擅自与他人合伙经营与本组织相竞争的业务，如发现视为自动放弃股权。放弃股权者其名下股份将均分给其他合伙人即股东。第七条

3、出现下列事项，合伙终止：（一）合伙期满；（二）合伙三方协商同意；（三）合伙经营的事业已经完成或无法完成（四）其他法律规定的情况。第八条 合伙人不得向他人透露集体资金状况。第九条 任何成员不得聘请其亲戚和家庭成员负责公司（集体内）重要职务，如财务、人事等第十条 本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。协议中未提到的约定，全部按照合伙企业法最新办执行。其它事项：1、违约与责任 ：甲乙丙方宣誓恪守各项条款，如有违约，则违约方要依法向守约方赔偿经济损失，本合同终止。2、本合同未尽事宜，甲乙丙双方本着互谅互让、友好协商的原则解决，解决不成时，则由经济仲裁部门或人民法院裁决。3、本合

4、同文本为中文。4、本合同壹式叁份，甲乙丙双方各执壹份，具同等效力。5、本合同三方签字按手印生效。6、本合同有效期为合伙经营期限。签字（或盖章）之日生效甲方：乙方：丙方:二零零七年 月 日二 : 建筑股东合作协议书合伙人：甲 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人：乙 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人：丙 ，男，身份证号 ，家庭住址：合伙人本着公平、公正、平等、互利，相互尊重、相互帮助、相互扶持、共同创业、共同致富的原则，订立合伙协议如下：第一条甲乙丙三方自愿合伙经营 （项目名称），总投资为 万元，其中 甲出资 万元，占 %股份；乙出资 万元，占 %股份；丙出资 万元，占 %股份。()第二条本合伙

5、依法组成合伙企业，若后期需要办理工商登记，由甲负责。第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理相关手续，但必须召开股东会议，举手表决。第四条所有合伙人共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏，经营盈余按照各自的投资比例分配，组织债务按照各自投资比例负担。不得歧视他人或随意脱离组织、出卖组织，如发现有故意危害集体利益行为者，视为自动放弃股份。第五条他人可以入伙，但必须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。第六条合伙人在合作期内不得在经营状况不好或亏损时提出退股，若提出则视为自动放弃股权；任何合伙人不得不经所有合伙人同意擅自

6、与他人合伙经营与本组织相竞争的业务，如发现视为自动放弃股权。放弃股权者其名下股份将均分给其他合伙人即股东。第七条 出现下列事项，合伙终止：（一）合伙期满；（二）合伙三方协商同意；（三）合伙经营的事业已经完成或无法完成（四）其他法律规定的情况。第八条 合伙人不得向他人透露集体资金状况。第九条 任何成员不得聘请其亲戚和家庭成员负责公司（集体内）重要职务，如财务、人事等第十条 本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。协议中未提到的约定，全部按照合伙企业法最新办执行。其它事项：1、违约与责任 ：甲乙丙方宣誓恪守各项条款，如有违约，则违约方要依法向守约方赔偿经济损失，本合同终止。2

7、、本合同未尽事宜，甲乙丙双方本着互谅互让、友好协商的原则解决，解决不成时，则由经济仲裁部门或人民法院裁决。3、本合同文本为中文。4、本合同壹式叁份，甲乙丙双方各执壹份，具同等效力。5、本合同三方签字按手印生效。6、本合同有效期为合伙经营期限。签字（或盖章）之日生效甲方：乙方：丙方:二零零七年 月 日三 : 建筑工程投资合伙协议书为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：一、合伙人组成：合伙人甲：姓名 (以下简称甲方)合伙人乙：姓名 ，姓名 (以下简称乙方)二、合伙人共同

8、投资榕江城北新区农贸市场工程。工程项目名称：xx工程施工地点：xx三、合伙宗旨经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。四、合伙人及投资金额：本工程预计投资xx万元，前期甲乙双方出资人各出资xx万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新

9、区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。五、盈利分配及债务(亏损)承担投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)六 、合伙管理：1、合伙事务施工现场执行总负责人：xxx负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。2、合伙事务当中由xxx负责与xx管理委员会收款及业主的函接工作。七、 财务管理由合伙人xxx负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派xxx 负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。八、财务制度设立该

10、项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。九、 退伙协议合伙期间一方不得退出。十、 权利和义务合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。十一、合伙期限合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。十二、违约责任及纠纷解决双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。十三、本合同与xx互相联系，不可分割，共同构成本工程项目的合同体系。 .本合同一式三份

11、，每份共三页，双方各执一份，签字生效。合伙人甲签字：年 月 日合伙人乙签字：年 月 日四 : 建设工程廉洁合作协议书 工程项目名称： 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 承包单位所在地址： 为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知精神，根据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程保持廉洁的协议书。 1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。 2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反

12、规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。 3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。 4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。 5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。 6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。 7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的

13、有关廉政建设方面的规定)，按时出席甲方召集的有关会议。 8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。 9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。 10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举

14、报。 11.本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12.本协议的甲方指工程建设单位，分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。 13.甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。 14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑管理所一份，送甲方纪检(监察)，检察室备案一份。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)： 法人代表(签字)：_法人代表(签字)： _年_月_日_年_月_日五 : 建设工程合作协议甲方: 中阳建设集团有限公司 （以下简称甲方）乙方： (以下简称乙方）为推行

15、项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将 与乙方设立塘厦新亚洲工程部 ，为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠，双方达成如下协议：第一条 工程名称及工程地点：1、工程名称： 东莞新亚洲工业城开发有限公司2、工程地点： 东莞塘厦3、合同造价： 大约5亿元人民币建筑面积3900平方米。第二条 承包指标：1、工期指标：工期以甲方与业主签订的合同工期为准。2、质量指标：质量以甲方与业主签订的合同质量为准。3、管理费用：按工程结算总价为基数，上缴给甲方 1（不含上缴地方政府及有关部门的各

16、种规费和税金）。4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在0.5‰以内。5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻ci标准，争创文明工地。第三条 费用交纳办法：甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 （其中暂扣税金（按国家税率定、履约保证金（按业主要求定）（该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、第四条 双方的责任：一、 甲方的责任：1、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。2

17、、 审核乙方编制的施工方案和预结算。3、 组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。4、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。5、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。6、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月3000元月7、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元次）二、 乙方的责

18、任：1、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。2、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。3、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。4、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章印和公司章印，一旦发现，罚款伍万元次，并保留诉诸法律的权利。5、 服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。第五条 奖罚1、 工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，业主对拖延工

19、期的罚款由乙方全部承担，另加罚总造价的万分之一。2、 无重大安全事故发生，如发生重大安全事故，除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外，再罚总造价的万分之五。3、 质量无重大事故，合格率100，工程质量达到甲方与业主签订的质量要求；如有不合格项目，出现重大质量事故影响单位名誉，乙方除负责因返工造成的一切经济损失外，另罚总造价的万分之一。4、 在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担，并追究主要负责人的行政和经济责任。第六条 其他：1、 本责任书自签字之日起生效，工程保修期满结清尾款后失效。2、 本责任书一式两份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，复印件分送各自有关部门。3、 本责任书中未尽事宜，在实施过程甲乙双方协商解决。甲 方： 乙 方：代 表： 代 表：年 月 日