招投标复习题.docx

1、招投标复习题1、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（ A）。 A以单价金额为准 B以总价金额为准 C由投标人确认 D由招标人确认2、投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（ B）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 A20天 B投标截止时间 C投标预备会 D7天3、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（ A）在确定中标结果之前就不可以公开。 A评标委员会成员名单 B投标邀请书 C资格预审公告 D招标活动的信息4、根据招标投标法的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（C）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A

2、10日 B15日 C30日 D3个月5、通常情况下，下列施工招标项目中应放弃投标的是：（ ABCD ）。 A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目 B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目 C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大 D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目 E、本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目6、下列内容是投标文件的，包括（ AB）。 A施工组织设计 B投标函及投标函附录 C缴税证明 D固定资产证明 E投标保证金或保函7、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A5 B7 C10 D15

3、8、关于细微偏差的说法，正确的选项包括（ ABD ）。 A在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项 B在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D细微偏差不影响投标文件的有效性 E细微偏差将导致投标文件成为废标9、投标单位有以下行为时，( CD )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 A通过资格预审后不投标 B不参加开标会议 C中标后拒绝签订合同 D开标后要求撤回投标书 E不参加现场考察10、开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括( ACDE )。 A未密封递送的标书 B投标工期长于招标文件中要求工期的标书

4、 C未按规定格式填写的标书 D没有投标授权人签字的标书 E未参加开标会议单位的标书11、根据招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（ C ）。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请中标人参加 D.开标过程应当记录，并存档备查1、委托监理合同法律关系的客体是( B )。 A监理工程 B监理服务 C监理规划 D监理投标方案2、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中，正确的有( AC )。 A该担保方式是质押 B该担保方式是抵押 C施工企业应当将汇票交付债权人 D双方应当办

5、理登记 E汇票仍由施工企业保管3、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( A )。 A A银行l000万元，B银行2000万元 B A银行l800万元，B银行l200万元 C A、B银行各1500万元 D A银行2000万元，B银行l000万元4、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该

6、损失责任的说法中，正确的是( C )。 A由设计单位直接向承包人承担违约责任B由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人5、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( CD )。A监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议6、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应

7、由( A )的人民法院管辖。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同签字地7、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是( D )。 A和解 B民间调解 C行政调解 D诉讼8、关于承担违约责任的说法，正确的是( B )。A无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任9、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行政府指导价，价格为4000元吨。合同约定2011年3月1日提货，但施

8、工企业逾期至2011年4月l0日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元吨。该施工企业给供应商的钢材款应按( C )。A4500元吨计算并追加违约金 B4000元吨计算并追加违约金C4500元吨计算 D4000元吨计算10、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( A )。A各自承担自己的损失 B分别赔偿对方的损失C供应方赔偿购买方1万元损失 D供应方赔偿购买方2万元损失11、下列合同中，属于无效合同的有( ABD )。A一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B以合法形式掩盖非法目的的合同C约

9、定的质量标准低于国家强制性标准的合同D必须招标的项目未招标的合同E订立合同时显失公平的合同12、根据合同法，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有( AB )。A返还财产 B赔偿损失 C缴纳罚款 D上缴非法所得 E双倍返还定金13、根据合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有( ABD )的合同。A因重大误解而订立 B一方以欺诈、胁迫的手段订立C以合法形式掩盖非法目的 D订立合同时显失公平 E损害社会公共利益14、合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( AB )。 A.补偿性原则 B.严格责任原则 C.惩罚性原则 D.有限责任原则 E.连带责任原则15、在下列情形中，先履行合同

10、的一方有确切证据证明并可以终止履行合同的是指（ ABCD ）。 A、经营状况严重恶化 B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 C、丧失商业信誉 D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形 E、当事人名称或者法定代表人变更16、依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括（ ABE ）。 A当事人不履行合同 B当事人履行合同不符合约定的条件 C当事人在订立合同中有过错 D当事人订立合同中有欺诈行为 E当事人因第三人的原因造成违约17、发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( DE )鉴定部门鉴定。 A申请人指定的 B政府建设主管部门指定的 C工程师指定的 D

11、当事人约定的 E仲裁庭指定的18、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( AC )。 A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构 B.通过有关调解仍未解决合同纠纷 C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D.和解无效 E.人民法院没有管辖权1、建筑市场的主体包括（ ABC ）。 A.业主 B.承包商 C.工程咨询公司 D.政府部门2、履约担保的形式（ ABC ） A.银行保函 B.履约担保书 C.预留金 D.预付款3、（ D ）不属于合同文件。 A.中标通知书 B.图纸 C.工程量清单 D.施工日记4、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些

12、特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。 A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书5、建筑市场的主体包括（ ABC ）。 A.业主 B.承包商 C.工程咨询公司 D.政府部门6、（ B ）就是按商定的总价承包工程项目。它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据，明确承包内容和计算包价，并一次包死。在执行过程中，除非发包人要求变更原定的承包内容，承包人一般不得要求变更承包价。 A.计量估价合同 B.固定总价合同 C.单价合同 D.成本加固定百分比7、一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包

13、单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位(业主)仅与这个承包单位发生直接关系，而不与各专业承包单位发生直接关系。该承包方始称为（ B ） A.分承包 B.总承包 C.阶段承包 D.专项承包8、建设工程施工合同（示范文本）的附件包括( CE )等。 A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表9、建设工程施工合同（示范文本）中，属于发包人的义务有：（ ABC ）A.负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地

14、点，并保证施工期间的需要。C.开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通。D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表。E.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。10、按照施工合同示范文本规定，下列关于建设工程施工分包的讨论中，正确的是（ ACD ）。 A.未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 B.主体工程的施工任务不允许分包，但不能解除承包人的任何责任和义务 C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意 D.发包人未经承包人同意，不得以任何形式

15、向分包人支付各种工程款项 E.由于承包人未履行向分包人的支付义务，发包人可以直接向分包人支付各种工程款项11、施工合同文本由( ADE )组成。 A.施工合同协议书 B.中标通知书 C.工程预算书 D.施工合同专用条款 E.施工合同通用条款12、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( C )。 A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告 C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款1、当出现下列合同文件互相矛盾时，（ D ）的解释顺序最后。 A.补充协议 B.合同协议书 C.合同专用条款 D.合同通用条款2、预付款担保的作用（ A ）。 A.承包人保证偿还发包人已支付的全

16、部预付金额 B.发包人的一种反担保措施 C.发包人用于筛选投标人 D.承包人可以不完全在本工程上使用该预付款 3、下列行为不属于分包的包括（ A ）。 A.总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B.某承包商将其承包工程的劳务部分分包 C.某承包商将其承包的勘察设计分包给另一承包商 D.某承包商将其承包工程的设备安装部分分包4、不管是甲方还是乙方供应的材料设备，( B )。 A.必须经双方验收后，由甲方妥善保管 B.必须经双方验收后，由乙方妥善保管 C.必须经甲方验收后，由甲方妥善保管 D.必须经乙方验收后，由乙方妥善保管5、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发

17、商的住宅工程，则下列说法错误的有（ C ）。 A.甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标 B.如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任 C.如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同 D.如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6、支付工程款的前提是( D )。 A.招标文件中写明的工程量 B.施工合同中约定的工程量 C.设计文件中标明的工程量 D.核实确认已完的工程量7、下列行为中，属于不符合暂停施工的是( C )。 A.工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工 B.工程师未能在规定时间内提出处理意见，乙方可自行复工 C.乙

18、方送交复工要求后，可自行复工 D.施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工8、在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有( ACE )。 A.甲方代表要求的暂停施工 B.乙方代表要求的暂停施工 C.由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工 D.由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工 E.意外情况导致的暂停施工9、工程款的结算方式有( BCD )。 A.预付款结算 B.按月结算 C.竣工后一次结算 D.分段结算 E.年终结算 10、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( B )。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书11、某施工合同约定

19、，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( D )。 A.发包人负责，并承担检验费用 B.发包人负责，检验费用由承包人承担 C.承包人负责，并承担检验费用 D.承包人负责，检验费用由发包人承担 12、按照施工合同示范文本的规定，发包人支付承包人的工程进度款的款项计算内容包括（ ABCD ）。 A.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款 B.设计变更应调整的合同价款 C.本期应扣回的工程预付款 D.经过工程师批准的承包人索赔款 E.承包商基础施工超挖部分工程量计算的款项1、不属于合同分析资料的是（ D ）。 A.合同总体分析 B.网络图 C.横

20、道图 D.施工日记2、合同交底由（ C ）实施。 A.项目经理 B.负责合同管理的监理工程师 C.合同管理人员 D.发包人3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于（ B ）。 A.费用 B.追加合同价款 C.索赔款 D.可接受合同金额4、合同法规定的合同变更条件包括（ ABE ）。 A.有效的合同 B.协商一致 C.合同当事人一方确有变更理由和依据 D.须经合同管理机关批准 E.变更内容明确5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A监理工程师和业主 B监理工程师和初步设计原批准单位 C监理工程师和上级主管部门 D监

21、理工程师和原设计单位1、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的( A )。 A.自愿原则 B.公平合理原则 C.依法独立进行原则 D.一裁终局原则2、依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( B )。 A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决 B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决 C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁 D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖3、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( CD ). A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议 B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达

22、成的调解协议 C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书 E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是( D )。 A.和解 B.民间调解 C.行政调解 D.诉讼5、合同法规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：( B )。 A.同时履行抗辩权 B.后履行一方享有的抗辩权 C.先履行一方享有的抗辩权D.不安抗辩权6、“当事人互负债务，没有先后履行顺

23、序的，应当同时履行，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为：（ A ） A.同时履行抗辩权 B.异时履行抗辩权 C.后履行一方享有的抗辩权 D.不安抗辩权案例 某企业（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的15%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的施工机械甲一台，台班费为600元/台班，其中台班折旧费为360元/台班；工作F、H作业使用的施工机械乙一台，台班费为400元/台班，其中台

24、班折旧费为240元/台班。施工网络计划图如下图所示（单位：天），图中：箭线上方字母为工作名称，前线下方数据为持续时间。假定除工作F按最迟开始时间安排作业外，其余各项工作均按最早开始时间安排作业。甲乙双方合同约定8月15日开工，工程施工中发生如下事件：事件1：降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；事件2:8月23日至8月24日，因供电中断停工2天，造成全场性人员窝工36个工日；事件3：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了15%；合同中该工作的全费用单价为110.00元/m3，经协商超出部分的全费用单价为100.00元/m3；事

25、件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15 m3 ，该工作全费用单价为128.00元/ m3 ；事件5：在D、E工作均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，且应在工作G开始前完成。经核准，完成工作K需要1天时间，消耗人工10工日、机械丙1台班（500.00元/台班）、材料费2200.00元。1、如果乙方就工程施工中发生的5项事件提出索赔要求，试问工期和费用索赔能否成立？说明其原因。2、每项事件工期索赔各是多少天？总工期索赔多少天？3、工作E的结算价为多少？4、假设人工工日单价为80.00元/工日，合同规定：窝工人工费补偿按45.00元/工日；窝工机械费补偿按台班折旧

26、费计算；因增加用工所需综合税费为人工费的60%；工作K的综合税费为人工、材料、机械费用的25%；人工和机械窝工补偿综合税费为10%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。分析：要回答上述问题，我们首先要判断关键线路和每项工作的自由时差和总时差。分析：要回答上述问题，我们首先要判断关键线路和每项工作的自由时差和总时差。问题1：事件1解答：工期索赔不成立，费用索赔成立。 因为降水工程由甲方另行发包，是甲方应承担的风险（或者说工作D推迟不是施工方乙方的责任），费用损失应由甲方承担，但是延误的时间2天没有超过工作D的总时差（8天），不影响工期。事件2解答：工期和费用索赔成立。 因为供电中断是甲方应承担的

27、风险（或者说中断供电不是施工方乙方的责任），延误时间（2天）将导致工期延长。事件3解答：工期和费用索赔成立。 因为设计变更时甲方的责任，由设计变更引起的工程量增加将导致费用增加和工作E作业时间的延长，且工作E为关键工作。事件4解答：工期和费用索赔不成立。 因为保证施工质量的技术措施费应包括在合同价中（或者说应该是施工方乙方在投标报价中应该考虑的措施和风险，已经包括在合同价中）。事件5解答：工期和费用索赔成立。 因为甲方指令增加的工作引起的费用增加和工期延长，是甲方的责任。问题2：事件2：工期索赔2天。事件3：工期索赔（350-300）/（300/6）=1天事件5：工期索赔1天总计工期索赔：4天

28、问题3：按原单价结算的工程量：300（1+15%）=345（m3）按新单价结算的工程量：350-345=5（m3）总结算价：345110.00+5100.00=38450（元）问题4：事件1：645（1+10%)+580（1+60%)= 937.00（元）事件2：（3645+2360+2240)（1+10%)= 3102.00（元）事件5：（1080+1500+2200）（1+25%）+1360（1+10%)= 4771.00（元）费用索赔合计：937.00+3102.00+4771.00=8810.00（元）1、( D )不属于工程索赔证据 A. 来往信件 B.各种会议纪要 C. 工程照片

29、D.工程师现场口头指令2、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ A ）。 A. 因合同文件引起的索赔 B. 有关工程施工的索赔 C. 关于价款方面的索赔 D. 特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔3、( D )不是施工索赔的理由。 A.发包人延误支付期限造成承包人的损失 B.非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用 C.非承包人的原因导致工程暂时停工 D.承包人工程管理不当造成费用增加4、承包人发出索赔意向通知后，（ D ）在一定期限内处理该项索赔。 A.业主 B.承包人 C.法人 D.工程师5、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ A ）。 A.工期索赔 B.费用索赔

30、C.工程变更索赔 D.工程终止索赔6、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ B ）。 A.工期索赔 B.费用索赔 C.变更索赔 D.其他索赔7、索赔事件主要表现为（ D ）。 A.工期延长B.工程效率的降低 C.工程的工期延长和资料的不全D.工期的延长和费用的增加8、建设工程施工合同（示范文本）中，因以下原因造成的工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：( BCDE )。A、承包人未能按合同约定质量标准施工B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（ B ）。A提前工期1个月给予承包人奖励B延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D因工程师