露天矿山开采施工方案矿山开采施工合同.docx

1、露天矿山开采施工方案矿山开采施工合同露天矿山开采施工方案_矿山开采施工合同矿山开采所引发的环境地质问题,对于矿山开采的可持续发展十分不利,那么签订矿山开采施工合同需要注意什么呢?以下是在WTT为大家整理的矿山开采施工合同范文，感谢您的阅读。矿山开采施工合同范文1甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：双方为矿山开采加工事宜，经双方充分协商一致，特签订本协议，供双方共同遵守执行。一、甲方自愿将位于后会矽(硅)线石矿的开采和加工工段承包给乙方。二、乙方在甲方指定的开采地点依甲方指令进行开采加工，所有产品及附产品均不得私自销售或处置，但废矿、废渣在确保安全的情况下自行处置。三、甲方应保证电力供应到乙方需

2、要的地点。四、所有为开采加工矿必须的机械设备，用品用具均由乙方自费购置。包括需要改造道路的投资。甲方予以必要的配合。五、乙方所采矽线石矿经粗选后破石加工的粒度不得超过35mm，其他有效矿石，根据甲方指令销售。六、甲方支付乙方成品颗粒度矽线石矿的价格暂定28元/吨，其他有效矿石根据市场价格，在不超过28元/吨的情况下均由甲方收购，乙方当月25日-30日结帐，甲方确认无异后于次月5日前在扣除管理费2.5元/吨后一次性结付总款的90%，下余10%在年度末一次性结清。但应扣除杂志及湿度比例。七、后期开采的年产品为有效矽线石矿产品十万吨，以后根据甲方投资生产的需要，随甲方指令而增加开采加工的产量。八、开

3、采加工经营过程中除规费、税费外的一切费用，包括一切工伤事故产生的费用均由乙方承担。九、乙方需一次性向甲方交纳保证金_万元后，根据甲方指令进驻场地进行必要的前期施工，为生产做如前期准备，甲方将在投产前不低于一个月的时间给甲方开出规模化生产通知后，乙方必须立即投产。十、乙方必须确保甲方生产需要，否则将赔偿甲方的一切损失。十一、甲方必须及时结付货款，否则赔偿乙方的一切损失。十二、任何一方均不得随意解除合同并不得影响对方的正常生产，否则应赔偿对方的全部损失。十三、本协议自双方签字之日起生效，如需变更，另行协商。十四、本协议一式两份，甲乙双方各一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_

4、法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日矿山开采施工合同范文2发包方： (以下简称甲方) 承包方：王_、李_ (以下简称乙方)甲乙双方遵照中华人民共和国合同法及相关规定，甲方将自有产权的_岩矿山开采爆破工程矿山开采施工的劳务发包给乙方的相关事项，在平等互利、精诚合作的基础上，经双方友好协商达成以下合同条款，双方共同遵照执行。一、工程概况：l、工程名称：_岩矿山开采爆破劳务工程2、工程地点：3、工程内容：爆破、破碎、装车、转运的劳务4、工程量： 约170万立方米二、工程开采施工劳务承包方式：1、乙方负责甲方位于陕西省汉中市_县_镇古园村四方山_岩矿山开采爆破工程项目的爆破、破碎、装车、现场转

5、运施劳务工作的实施。2、乙方包工包料、自主管理、对劳务费用自负盈亏。三、工程工期l、开、竣工日期开工日期：( 以甲方书面进场通知 为准。竣工日期：(以爆破作业劳务总工程量完工 为准)。2、本矿山采矿施工劳务总工期为：。四、采矿施工劳务计价：(一)综合单价1、土方： ;2、涉及爆破的石方：;矿石： 25元/立方米。 注：涉及爆破的石方及矿石其均价不低于25元/立方米。 以上综合单价不含税费。(二)综合单价包含的内容1、矿石的爆破开挖、破碎(80一100cm以内)、装运(施工现场500m以内)。2、所涉及的人工费、材料费(油料、火工材料及其它材料)、机械费。3、所涉及的采矿施工机械进、出场费。4、

6、安全、文明施工措施费。5、临设费用，从业人员保险费用。6、施工及生活用水电设施及费用(水电设施引至矿山费用由甲方承担)。7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。8、国家政策性油料费及税增加费用超出现价10%以上部份由甲方承担。(三)综合单价不包含的内容l、土石方、矿石综合距离超出0.5公里按当地现行定额增加调差。2、爆破手续由甲方办理，施工过程中的排土、排水、片石基层、泥结碎石层面、排水设施、进出施工区域便道另计(工程量、工价，以双方签证为准)。3、因甲方住矿山手续、周边环境、当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失，由甲方负责赔偿相关费用。(四)土、石界定划分1、本合同定义

7、的土方：系指合同约定的机械能对其开挖作业的。2、本合同定义的石方：系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式进行探矿作业的。3、本合同定义的矿石：系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式进行开采施工作业的。五、工程价款结算方式：(一)工程量确认1、乙方产量达到合同约定的甲方应付款方量后，即可向甲方报送相关工程计量依据，甲方在收到工程计量依据后，双方对其复测，且两日内予以确认。同时，甲方根据合同约定单价填报计量支付表(一式两份，双方签字确认后甲乙双方各存一份)，经乙方审定后作为当次基本结算依据(已经确定不再开挖作业的施工断面，甲方应及时组织双方对其予以确认，计量计价)。2、最终采矿总造价，

8、以甲乙双方确认的土石方爆破、开挖、剥离、矿石开采工程总量乘以约定单价的总和为准。(二)工程(进度)款支付1、乙方在完成壹万立方米以上土石方后，预留壹万立方米作为安全生产、履约保证料。其余部份，每满壹万立方米甲方应及时审定计量依据，贰个工作日内实时支付工程劳务款(甲方审核计量依据不得超过两个工作日)。2、工程款采用银行转账方式支付，乙方指定收款人：由王建和李文建两人签收工程款，由两人指定账户打款，如有单方领款，不予准允，否则由甲方承担责任，赔偿损失。六、矿石开采施工进度：1、乙方根据本项目的总体要求和采矿实际情况，制定相应的工程劳务施工组织方案和采矿总进度的年、季、月综合生产劳务进度计划。严格按

9、照规范的安全生产措施方案组织劳务施工。2、如因乙方无故造成连续上卫天不能正常施工，甲方有权责令乙方退场，并终止本协议。七、甲方的权利和义务：1、有权对乙方在劳务施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改或停工整顿。停工整顿期间工期适当顺延。2、负责办理施工现场所需的相应证件、批件;协调周边作业环境、排除外围干扰、为乙方创造良好劳务施工作业环境。3、如因甲方原因造成乙方施工机械误工，由甲方赔偿乙方机械台班、机上人工损失费。机械台班按每天20_0.00元/台、转运的车辆1000.00元/辆，人工费按每人300.00元/天

10、计算。工期相应顺延。4、协助乙方油料供应，火工材料由甲方供应，以油料每吨人民币：汽油元、柴油吨人民币壹万伍仟元为现行基价，超出基价10%以上部分由甲方补贴差价。八、乙方的权利和义务：l、作业人员必须具备1-2人持证上岗，并具有与本采矿施工作业相应的管理人员、管理机构和管理带制度。2、服从甲方代表、现场管理人员的合理指挥和调度;严格按照甲方安全、质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的施工规范操作规程施工作业。做到安全生产、施工保护环境。3、乙方必须确保本采矿施工在约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方工期延误给甲方造成的损失。因甲方强制违章要求施工，造成损

11、失的由甲方负责。4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。5、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。6、认真做好与本采矿施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。8、乙方因自身责任造成的安全事故，均由乙方承担相应的法律责任。9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险并承担相应的费用。10、严格按甲方的要求规范施工，其采矿剥离比例超过10：1，乙方需立即停工并通知甲方现场代表，双方确定后方能重新旋工，以此杜绝乱采滥挖现象。11、如甲方不能按

12、约定支付乙方采矿(进度)款，按每口10%向乙方偿付滞纳金，延期支付不得超过10个工作口。超过10个工作日乙方有权停工，造成的损失由甲方承担，乙方有权将其开采的矿石自行销售抵扣工程款。12、施工过程中应特别注重施工区域周边(红线以外)的青苗(树木)的保护和森林防火。如因此造成青苗(树木)赔偿及纠纷、森林火灾等由施工方自行承担一切经济损失和法律责任。由甲方指定植被清理工作，由甲方现场签证计量、计价。13、甲方因采矿施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配合，产生的费用按实际计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设备的计时或计件费用，双方签证为准。14、保证施工现场车辆的正常通行。15

13、、签收甲方提交书面文件、资料，需要书面回复的，按规定及时进行回复。16、杜绝和控制与采矿项目无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工现场;禁止打架斗殴;禁止持有枪支弹药和管制刀具。凡出现上述情况的，一经查实，除国家公安等执法机关按法律法规予以追案外，甲方有权对乙方上述行为处以人民币壹至伍仟的罚款。罚款将在乙方保证金或工程款中直接扣除，无需乙方同意。九、合同履约保证：甲乙双方合同签订后，乙方首次开工累计产量达到壹万立方米甲方暂不结算工程款，该款作为乙方安全生产、履约保证金。甲方在合同终止前最末两次支付工程款时，分批次等额全部退还乙方该履约保证金。同时，双方签订合同后，甲方不得以任何形式再次将本合同所

14、属的工程项目的劳务分包给除乙方以外的第三方。十、违约责任：l、本矿山开采施工劳务承包合同一旦生效，应认真履行，双方均不得违约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价3%的违约金。2、由于不可抗力(自然灾害、战争)造成的停工、停产损失，工期相应顺延。3、如因甲方原因造成的停工、停产给乙方造成损失的，甲方按相应条款予以赔偿。十一、其他约定：l、本采矿项目实行甲方监管制全程对该项目行使相应的权利和义务。有权签发相关的文件、资料。2、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要。3、根据采矿项目的特点和实际情况要求：乙方必须采用 以上的挖掘机;双桥以上的载重汽车：4、甲方根据乙方施工进度情况，就

15、乙方设备配置提出改进的要求，乙方应及时改进。5、甲方工程师对违反相关安全规程的施工作业有权予以伍仟元以下罚款的处罚。罚款通知单直接报送甲方财务，罚款金额甲方工程进度款中划扣。6、本合同编号仅指档案编号，与现场施工区、段无关。现场施工区、段以甲方现场指定指挥部指定区、段为准。十二、合同附件：本合同末尽事宜，由甲、乙双方共同协商，并签订补充协议或协议附件予以确认。补充协议和协议附件与本合同具有同等法律效力。十三、合同争议解决办法：甲、乙双方未尽事宜发生争议时，双方协商解决。协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。十四、附则：本合同经双方签章立即生效。双方必须按合同条款履行实施，如一方未能履行

16、合同约定视为违约。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日矿山开采施工合同范文3甲方：乙方：为有效保护和合理开发利用钨和稀土矿资，确保全省钨和稀土矿开采总量严格控制在年度配额指标内，根据中华人民共和国矿产资法、中华人民共和国合同法、矿产资开采登记管理办法、湖南省矿产资管理条例和其他有关法律法规政策规定，制定本合同。第一条 甲方根据国土资部和省厅要求，及时书面通知乙方20_年度65%钨精矿和稀土氧化物指标_吨。第二条 甲方依法保障乙方开采钨和稀土矿资的合法权益，加强与工商、税务、安监等部门的合作，为乙方提供良好的钨矿生产、经营环境。第三条

17、 乙方必须在国家和省下达的配额指标内进行生产。不得超配额指标开采，不得将开采配额指标进行转让。第四条 乙方必须严格执行矿产品销售凭证制度，不得销售无销售凭证的钨和稀土矿产品，不得将产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业，不得收购非法开采的钨和稀土矿产品。第五条 乙方必须严格执行钨和稀土矿生产、销售台帐月、季报制度，并于每月5日前将上月钨和稀土矿生产、销售情况如实报送当地市、县国土资局。第六条 乙方必须严格按照经批准的矿区范围、期限、资开发利用方案等进行开采，不断提高技术水平，充分和合理利用资。不得以承包等形式擅自将采矿权转让给他人。第七条 乙方有下列情形之一的，应当承担违约责任：(一)超开采

18、总量控制指标生产。每超过1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金10万元;(二)将钨和稀土矿开采总量控制指标转让给他人。甲方有权责令限期改正，每转让1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金1万元;(三)将钨矿产品销售给无钨和稀土矿生产经营资质的企业。甲方有权责令限期改正，每销售1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金1万元;(四)收购非法开采的钨矿产品。甲方有权责令限期改正，每收购1吨(不足1吨，按1吨计算)，交甲方违约金1万元;(五)不报送生产、销售资料拒绝接受监督检查或者报送资料弄虚作假的，甲方有权责令限期改正，影响国土资部门信息通报工作的，交甲方违约金5万元。第八条 甲乙双方违反法律规定，依法承担法律责任。第九条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可以依法向人民法院起诉。第十条 本合同自双方当事人签章之日起生效。第十一条 本合同一式二份，具有同等法律效力，合同双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日矿山开采施工合同END